2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(5卷100题集合-单选)

2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(5卷100题集合-单选)2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇1)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同价款中的暂列金额由谁在招标文件中规定？【选项】A.招标人B.承包人C.监理工程师D.设计单位【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第4.1.1条，暂列金额由招标人在招标文件中分部分项工程暂列金额、措施项目暂列金额、其他项目暂列金额中规定，用于工程量清单计价模式下承包人无法确定或需业主确认的支出。选项A正确，其他选项均不符合规范要求。【题干2】合同价款调整公式中，材料价差调整的计算方式采用哪种公式？【选项】A.新材料预算价格×（合同价材料单价-新材料预算价格）B.合同价材料单价×（新材料预算价格-合同价材料单价）C.新材料预算价格×（合同价材料单价+新材料预算价格）D.合同价材料单价×（合同价材料单价-新材料预算价格）【参考答案】A【详细解析】材料价差调整公式依据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.4条，采用“新价×（合价-新价）”计算。选项A正确，其他选项符号或乘数关系错误。例如，若新材料预算价格高于合同价，承包人需补足差额，公式应体现正偏差方向。【题干3】合同变更引起的价款调整流程中，承包人应在收到设计变更后多少日内提交价款调整申请？【选项】A.7日B.14日C.21日D.28日【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第3.5.2条，承包人收到设计变更后应在14日内提交价款调整申请。选项B正确，其他选项时间要求与合同约定不符。未能在14日内提出视为放弃，需注意时效性。【题干4】索赔成立的条件中，哪项属于“非承包人过错导致损失”的情形？【选项】A.承包人未按图施工B.招标人未按时提供材料C.设计变更增加工程量D.承包人管理不善导致返工【参考答案】B【详细解析】索赔成立的条件包括“非承包人责任”“损失实际发生”“有证据支持”。选项B中招标人未按时提供材料属于非承包人过错，符合索赔条件。选项A、D为承包人责任，C虽为设计变更但需结合合同条款判断责任归属。【题干5】专业工程暂估价在合同履行期间如何处理？【选项】A.按招标人控制价执行B.由承包人自主报价C.按行业定额标准执行D.按实际结算价调整【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.1.2条，专业工程暂估价需由承包人根据招标人要求提供暂估价，实际发生后按合同约定结算。选项B正确，选项A、C、D均未体现承包人自主报价权。【题干6】工程量清单计价模式下，合同价款调整的申请时限要求是？【选项】A.变更后7日内B.变更后14日内C.变更后21日内D.变更后30日内【参考答案】B【详细解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.5.3条，承包人应在收到变更后14日内提交价款调整申请。超过时限视为放弃索赔权利，选项B正确。需注意与设计变更申请时限的区别。【题干7】合同价款中的措施项目费如何确定？【选项】A.按招标控制价执行B.按施工组织设计自主报价C.按行业平均水平确定D.按承包人历史报价执行【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.1.3条，措施项目费由承包人根据施工组织设计自主报价，招标人应审核合理性。选项B正确，其他选项均未体现自主报价原则。【题干8】合同争议解决中，双方协商不成时优先采用哪种方式？【选项】A.调解B.仲裁C.诉讼D.行政裁决【参考答案】A【详细解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》第10.3条，争议解决顺序为协商→调解→仲裁/诉讼。选项A调解为优先方式，选项B、C、D需在协商和调解未果后实施。需注意仲裁与诉讼的适用范围差异。【题干9】工程变更的书面确认中，监理工程师应在收到承包人确认后多少日内签署？【选项】A.3日B.7日C.14日D.21日【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.5.4条，监理工程师应在收到承包人确认后14日内签署，逾期视为确认。选项C正确，其他选项时间要求与合同条款不符。【题干10】材料价差调整中，当材料预算价格低于合同价时，承包人如何处理？【选项】A.立即扣减合同价款B.按合同约定比例扣减C.要求招标人补足差额D.不予调整【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.4条，材料价差调整采用“新价×（合价-新价）”，若新价低于合价，承包人需按合同约定比例扣减合同价款。选项B正确，需注意合同中可能约定的扣减比例（如5%-10%）。【题干11】合同价款调整公式中，机械台班费调整的计算方式为？【选项】A.新台班单价×（合同台班费-新台班单价）B.合同台班费×（新台班单价-合同台班费）C.新台班单价×（新台班单价-合同台班费）D.合同台班费×（合同台班费-新台班单价）【参考答案】A【详细解析】机械台班费调整公式与材料价差调整类似，采用“新价×（合价-新价）”。选项A正确，其他选项符号错误。例如，若新单价高于合同价，承包人需补足差额，公式应体现正偏差方向。【题干12】合同解除的条件中，哪项属于“承包人违约”情形？【选项】A.招标人未按约定支付进度款B.承包人未按图施工C.发生不可抗力D.工程验收合格后未及时交付【参考答案】B【详细解析】合同解除条件中，承包人未按图施工属于重大违约，招标人可解除合同。选项B正确，选项A、C、D不符合合同解除条件。需注意不可抗力导致的合同解除需经双方确认。【题干13】工程量清单漏项时，合同价款如何确定？【选项】A.按招标控制价执行B.按承包人自主报价执行C.按行业定额标准执行D.重新招标确定【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.1.5条，工程量清单漏项不执行招标控制价，由承包人根据施工组织设计自主报价。选项B正确，其他选项均不符合规范要求。【题干14】合同价款调整中，预付款扣回比例通常为合同价的？【选项】A.5%-10%B.10%-20%C.20%-30%D.30%-50%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4.3条，预付款扣回比例一般为合同价的10%-20%，具体比例在合同中约定。选项B正确，其他选项比例超出常规范围。【题干15】工程变更引起合同价款调整时，承包人未在约定时限内提出申请，视为？【选项】A.自动放弃B.招标人承担全部责任C.监理工程师承担全部责任D.需重新协商【参考答案】A【详细解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.5.3条，承包人未在14日内提出申请视为放弃，合同价款按原价执行。选项A正确，其他选项均不符合合同约定。【题干16】合同价款中的规费和税金如何处理？【选项】A.按招标人要求单独列项B.按承包人自主标准计算C.按政府规定标准执行D.按行业平均标准执行【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.1.4条，规费和税金按国家或省级政府规定标准执行，不得作为竞争性费用。选项C正确，其他选项均未体现强制性标准。【题干17】进度款支付的最低比例要求是？【选项】A.合同价的5%B.合同价的10%C.合同价的15%D.合同价的20%【参考答案】B【详细解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4.2条，进度款支付比例不得低于合同价的10%。选项B正确，其他选项比例不符合合同约定。需注意实际支付中可能根据工程进度调整比例。【题干18】合同价款中的暂估价包含哪些内容？【选项】A.材料暂估价B.专业工程暂估价C.劳务分包暂估价D.以上均是【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.1.2条，暂估价包括材料暂估价（如钢材、水泥）、专业工程暂估价（如装修、设备安装）和劳务分包暂估价。选项D正确，需注意暂估价需在合同专用条款中明确。【题干19】合同价款调整中，材料价差调整的两种方式是？【选项】A.按实际价格调整和按公式调整B.按招标控制价调整和按合同价调整C.按市场价调整和按行业价调整D.按新价×（合价-新价）和按新价×（新价-合价）【参考答案】A【详细解析】材料价差调整方式为“按实际价格调整”和“按公式调整”。其中公式调整即“新价×（合价-新价）”，选项A正确。选项D表述不完整且符号方向错误，需注意区分。【题干20】合同价款调整的申请时限要求是？【选项】A.变更后7日内B.变更后14日内C.变更后21日内D.变更后30日内【参考答案】B【详细解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.5.3条，承包人应在收到变更后14日内提交价款调整申请。选项B正确，与工程量清单漏项调整的时限要求一致，需注意与索赔申请时限的区别。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇2)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同履行期间材料价格波动超过5%时，调价公式中的材料价差调整系数应如何确定？【选项】A.按材料实际采购价与合同约定价的差额调整；B.按材料市场平均价格与合同约定价的差额调整；C.按材料价格指数变化率计算；D.按材料供应商报价单调整。【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第4.3.4条，材料价差调整系数应采用材料价格指数变化率计算。选项A、B、D均不符合规范要求，正确答案为C。【题干2】在FIDIC红皮书合同中，业主提供履约保函的担保金额通常不得超过合同金额的多少？【选项】A.10%；B.20%；C.30%；D.50%。【参考答案】B【详细解析】FIDIC红皮书规定履约保函担保金额一般为合同金额的10%-20%，通常取中间值20%。选项A、C、D超出合理范围，正确答案为B。【题干3】施工过程中若因设计变更导致合同总价增加35万元，承包商提出索赔要求包括15万元直接费和8万元间接费，工程管理费费率应为多少？【选项】A.10%；B.12%；C.15%；D.20%。【参考答案】B【详细解析】工程管理费=（直接费×费率）+间接费。设费率为x，则15=35×x-8，解得x=12%。选项A、C、D计算结果不符，正确答案为B。【题干4】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，预付款比例最高不得超过合同金额的多少？【选项】A.20%；B.30%；C.40%；D.50%。【参考答案】A【详细解析】示范文本规定预付款比例最高不超过合同金额的20%。选项B、C、D为常见错误选项，正确答案为A。【题干5】工程量清单计价中，暂列金额用于哪些内容？【选项】A.发包人要求的设计变更；B.发包人提出的合理化建议；C.发包人提出的工程索赔；D.发包人提出的工程变更。【参考答案】A【详细解析】暂列金额专门用于发包人要求的设计变更，其他选项属于合同价款调整范畴。选项B、C、D均错误，正确答案为A。【题干6】施工合同约定材料价差调整周期为每季度一次，若第三季度材料价格指数为110%，合同约定调整公式为P=P0×(1+∑ΔP/P0)，则材料价差调整系数为多少？【选项】A.10%；B.20%；C.30%；D.40%。【参考答案】A【详细解析】ΔP/P0=（110%-100%）=10%，调整系数为10%。选项B、C、D计算错误，正确答案为A。【题干7】在EPC合同模式下，设计费通常采用什么计价方式？【选项】A.固定总价；B.固定单价；C.成本加酬金；D.限额价。【参考答案】C【详细解析】EPC合同通常采用成本加酬金方式支付设计费，选项A、B、D不符合常规做法，正确答案为C。【题干8】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程进度款支付比例一般为合同金额的多少？【选项】A.10%；B.20%；C.30%；D.40%。【参考答案】A【详细解析】示范文本规定进度款支付比例一般为合同金额的10%-20%，通常取10%。选项B、C、D超出合理范围，正确答案为A。【题干9】施工合同约定材料采购价差调整公式为P=P0×(1+∑ΔP/P0)，其中P0为合同约定价，若某材料合同价100元/吨，季度调差后市场价120元/吨，则调价金额为多少？【选项】A.20元；B.10元；C.8元；D.5元。【参考答案】B【详细解析】ΔP/P0=（120-100）/100=20%，调价金额=100×20%=20元。选项B正确，其他选项计算错误。【题干10】在FIDIC银皮书合同中，承包商未按合同要求提交进度计划，业主可要求承包商支付多少比例的违约金？【选项】A.1%；B.2%；C.3%；D.5%。【参考答案】B【详细解析】FIDIC银皮书规定未提交进度计划违约金为合同金额的2%。选项A、C、D不符合规定，正确答案为B。【题干11】工程索赔时效要求承包商在知道或应当知道索赔事件发生后多少日内提交索赔意向书？【选项】A.7日；B.14日；C.21日；D.28日。【参考答案】B【详细解析】示范文本规定索赔意向书提交时限为14日。选项A、C、D为常见错误选项，正确答案为B。【题干12】在成本加成合同中，承包商实际成本超过合同成本的多少时，业主可终止合同？【选项】A.5%；B.10%；C.15%；D.20%。【参考答案】B【详细解析】成本加成合同规定实际成本超过合同成本10%时业主有权终止合同。选项A、C、D超出合理范围，正确答案为B。【题干13】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单漏项或工程量偏差超过约定范围时，如何处理？【选项】A.按合同价款调整；B.按实际工程量结算；C.按清单价格结算；D.按造价工程师评估价结算。【参考答案】D【详细解析】规范规定工程量偏差超过5%时按造价工程师评估价结算。选项A、B、C均不符合规定，正确答案为D。【题干14】施工合同约定材料价差调整周期为每季度一次，若某材料合同价80元/吨，季度调差后市场价92元/吨，则材料价差调整系数为多少？【选项】A.15%；B.16%；C.17%；D.18%。【参考答案】B【详细解析】ΔP/P0=（92-80）/80=15%，调整系数为15%。选项B正确，其他选项计算错误。【题干15】在EPC合同中，设计费通常采用什么方式支付？【选项】A.预付款+进度款；B.成本加酬金；C.固定总价；D.限额价。【参考答案】B【详细解析】EPC合同设计费通常采用成本加酬金方式支付，选项A、C、D不符合常规做法，正确答案为B。【题干16】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，质量保证金预留比例一般为合同金额的多少？【选项】A.3%；B.5%；C.7%；D.10%。【参考答案】A【详细解析】示范文本规定质量保证金预留比例为合同金额的3%-5%，通常取3%。选项B、C、D超出合理范围，正确答案为A。【题干17】工程变更后合同价款调整程序中，承包商应在收到变更通知后多少日内提交调整方案？【选项】A.14日；B.21日；C.28日；D.35日。【参考答案】A【详细解析】示范文本规定承包商应在14日内提交调整方案。选项B、C、D为常见错误选项，正确答案为A。【题干18】在FIDIC红皮书合同中，业主未按合同支付进度款，承包商可采取什么措施？【选项】A.停工待付；B.拒绝施工；C.暂停施工；D.提起诉讼。【参考答案】C【详细解析】FIDIC红皮书规定承包商可暂停施工但不影响合同解除权。选项A、B、D不符合合同规定，正确答案为C。【题干19】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单项目特征描述不准确导致价款争议时，如何处理？【选项】A.按合同价款调整；B.按清单价格结算；C.按造价工程师评估价结算；D.按实际成本结算。【参考答案】C【详细解析】规范规定项目特征描述不准确时按造价工程师评估价结算。选项A、B、D均不符合规定，正确答案为C。【题干20】施工合同约定材料价差调整公式为P=P0×(1+∑ΔP/P0)，若某材料合同价150元/吨，季度调差后市场价135元/吨，则材料价差调整系数为多少？【选项】A.-10%；B.-5%；C.0%；D.5%。【参考答案】A【详细解析】ΔP/P0=（135-150）/150=-10%，调整系数为-10%。选项A正确，其他选项计算错误。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇3)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），暂列金额用于承包人按照合同约定履行以下哪项义务？【选项】A.发包人应承担的主材采购责任；B.应由承包人承担的不可抗力损失；C.应由承包人承担的工程变更导致的费用；D.发包人提出的设计变更产生的费用。【参考答案】C【详细解析】暂列金额是承包人在工程量清单中列出的、用于承包人按照合同约定履行工程变更、材料价格风险等不确定因素的款项。选项C正确，其他选项涉及的风险分担责任与暂列金额用途不符。【题干2】在工程合同价款约定中，材料价格波动超过5%时，采用调价公式计算变更工程量的单价，其中材料价差超过5%部分应按以下哪种方式处理？【选项】A.按合同约定的材料价格指数调整；B.按实际结算的采购价格计算；C.按当月材料市场平均价格计算；D.按工程实施期间材料价格波动率计算。【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，材料价差超过5%时，超过部分应采用当月材料市场平均价格计算，而非合同约定指数或实际采购价，故选项C正确。【题干3】合同履行期间，因设计变更导致工程量增加，承包人提出索赔时，若合同未约定调整价款的方式，应按照以下哪项原则确定价款？【选项】A.按合同约定的单价计算；B.参照类似工程价格协商确定；C.按工程变更实施时的市场行情计算；D.按承包人历史报价确定。【参考答案】B【详细解析】合同未约定调整方式时，应依据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，参照类似工程价格协商确定，故选项B正确。【题干4】在FIDIC合同条件下，工程量清单中的单价包含哪些费用？【选项】A.管理费、利润和风险金；B.材料费、人工费和机械使用费；C.税金、保险费和运输费；D.预备费、临时设施费和施工图设计费。【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同单价通常仅包含材料、人工和机械使用费，其他费用如管理费、利润等由合同条款另行约定，故选项B正确。【题干5】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，预付款的比例通常为合同价的多少？【选项】A.10%~20%；B.20%~30%；C.30%~40%；D.40%~50%。【参考答案】A【详细解析】示范文本规定预付款比例为合同价的10%~20%，具体比例由双方协商确定，故选项A正确。【题干6】在工程变更中，若承包人未能在约定时间内提交变更实施方案，视为未接受变更要求，此时发包人可采取以下哪项措施？【选项】A.直接实施变更并要求承包人照做；B.暂停施工并要求承包人承担违约金；C.按变更内容重新签订补充合同；D.按原合同条款执行。【参考答案】B【详细解析】合同约定承包人未按时提交实施方案视为接受变更，但若未接受，发包人可暂停施工并要求承包人承担违约责任，故选项B正确。【题干7】工程量清单计价中，措施项目费的计算基础通常为哪项？【选项】A.分部分项工程费；B.合同价款的直接费；C.合同价款的间接费；D.合同价款的税金。【参考答案】A【详细解析】措施项目费通常以分部分项工程费为计算基础，按系数或固定金额计取，故选项A正确。【题干8】在工程索赔处理中，若承包人未按合同要求提交索赔意向书，视为放弃索赔权利，该时限为提交意向书后的多少日内？【选项】A.7日；B.14日；C.21日；D.30日。【参考答案】A【详细解析】示范文本规定，承包人未在收到索赔事件发生后7日内提出索赔意向书，视为放弃索赔权利，故选项A正确。【题干9】合同履行期间，因非承包人原因导致工程停工超过合同工期，承包人可要求工期顺延并索赔哪些费用？【选项】A.人工窝工费、机械闲置费和保函手续费；B.人工窝工费、机械租赁费和窝工管理费；C.人工工资、机械折旧和现场管理费；D.人工工资、机械租赁费和保险费。【参考答案】C【详细解析】承包人可索赔人工窝工工资、机械折旧费及现场管理费，故选项C正确。【题干10】在工程合同价款约定中，工程量清单计价模式下，合同价款的组成中“措施项目费”属于哪类费用？【选项】A.直接工程费；B.间接费；C.税金；D.预备费。【参考答案】A【详细解析】措施项目费属于直接工程费范畴，直接工程费包括人工、材料、机械使用费及措施项目费，故选项A正确。【题干11】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单中的单价是否包含规费和税金？【选项】A.包含；B.不包含；C.部分包含；D.由双方约定。【参考答案】B【详细解析】清单单价仅包含分部分项工程费、措施项目费、规费和税金应单独列示，故选项B正确。【题干12】在FIDIC红皮书合同中，业主工程师有权指令承包人暂停施工的情形不包括以下哪项？【选项】A.工程质量不满足要求；B.承包人未按合同规定支付工程款；C.业主需要调整施工顺序；D.不可抗力导致合同无法履行。【参考答案】B【详细解析】业主工程师无权因承包人未支付工程款暂停施工，该情形由业主直接处理，故选项B正确。【题干13】合同履行期间，因材料价格波动导致合同价款需要调整，若双方未约定调价公式，应如何确定调整后的价款？【选项】A.按材料实际采购价调整；B.参照政府指导价调整；C.按工程实施期间材料价格指数调整；D.双方协商确定。【参考答案】D【详细解析】合同未约定调价公式时，双方应协商确定调整方式，故选项D正确。【题干14】在工程变更中，若变更导致合同总价增加超过10%，承包人可要求调整哪些费用？【选项】A.分部分项工程费、措施项目费和规费；B.分部分项工程费、税金和保险费；C.间接费、管理费和利润；D.预备费、临时设施费和违约金。【参考答案】A【详细解析】合同总价增加超过10%时，承包人可要求调整分部分项工程费、措施项目费和规费，故选项A正确。【题干15】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程进度款按月支付的比例通常为合同价的多少？【选项】A.30%；B.40%；C.50%；D.60%。【参考答案】A【详细解析】示范文本规定进度款支付比例一般为合同价的30%，故选项A正确。【题干16】在工程量清单计价中，总价措施项目费的计算基础为哪项费用？【选项】A.分部分项工程费；B.合同价款的直接费；C.合同价款的间接费；D.合同价款的税金。【参考答案】A【详细解析】总价措施项目费以分部分项工程费为计算基础，按系数或固定金额计取，故选项A正确。【题干17】合同履行期间，因设计变更导致工程量减少，承包人可要求扣回哪些费用？【选项】A.已发生的措施项目费、规费和税金；B.已发生的材料采购费和机械租赁费；C.已发生的材料运输费和人工费；D.已发生的间接费和利润。【参考答案】A【详细解析】工程量减少时，承包人可扣回已发生的措施项目费、规费和税金，故选项A正确。【题干18】在工程索赔处理中，若承包人提交的索赔意向书未明确索赔金额，业主应如何处理？【选项】A.暂不处理并要求承包人补充；B.直接按合同价款执行；C.按承包人估算金额处理；D.暂停施工直至索赔成立。【参考答案】A【详细解析】索赔金额不明确的，业主应要求承包人补充完整后再处理，故选项A正确。【题干19】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单中的单价是否包含安全文明施工费？【选项】A.包含；B.不包含；C.部分包含；D.由双方约定。【参考答案】B【详细解析】安全文明施工费属于措施项目费，应单独列示，故选项B正确。【题干20】合同履行期间，因非承包人原因导致工程返工，承包人可要求补偿哪些费用？【选项】A.人工窝工费、机械闲置费和返工材料费；B.人工工资、机械租赁费和现场管理费；C.人工窝工费、材料运输费和保险费；D.间接费、利润和违约金。【参考答案】A【详细解析】返工费用包括人工窝工、机械闲置和返工材料费，故选项A正确。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇4)【题干1】关于工程量清单计价模式下合同价款约定，下列说法正确的是？【选项】A.发包方必须编制工程量清单B.工程量清单由承包方编制C.招标控制价不得超过工程量清单D.投标报价不得低于招标控制价【参考答案】A【详细解析】工程量清单计价模式下，招标方负责编制工程量清单，承包方根据清单进行报价。招标控制价是招标人根据工程预算编制的最高限价，投标报价不得低于招标控制价且不得低于成本。因此正确答案为A。【题干2】下列哪种合同类型适用于总价金额可能变化较大的建设项目？【选项】A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.总价与酬金合同D.成本加固定费用合同【参考答案】B【详细解析】成本加酬金合同适用于总价金额难以确定或可能变化较大的项目，其合同价款由实际成本加预定的酬金构成。固定总价合同适用于风险较小的项目，总价与酬金合同则结合固定部分和浮动部分。正确答案为B。【题干3】合同履行期间，因法律、政策变化导致合同价款调整，调整幅度超过±5%时，双方应如何处理？【选项】A.自动调整并执行B.双方可协商确定调整方案C.由发承包双方确定调整幅度D.报请造价管理机构审核【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同价款调整幅度超过±5%时，双方应协商确定调整方案。法律、政策变化属于合同价款调整的法定情形，但具体调整幅度需双方协商一致。选项B符合规定。【题干4】工程变更导致合同价款调整时，承包方可选择的索赔程序不包括？【选项】A.先向工程师提出索赔意向书B.工程师收到后7日内提出处理意见C.若对处理意见有异议，可申请造价管理机构裁定D.直接向发包方提交最终索赔报告【参考答案】D【详细解析】工程变更索赔需按合同约定的程序处理，即承包方先向工程师提出索赔意向书，工程师应在收到后7日内提出处理意见。若对意见有异议，可申请造价管理机构裁定。直接向发包方提交最终报告不符合程序要求。正确答案为D。【题干5】关于预付款比例，下列规定正确的是？【选项】A.预付款不得低于合同总额的10%B.预付款比例由双方约定，但不得低于合同总额的5%C.预付款应从进度款中逐月扣除D.预付款需在合同签订后10日内支付【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，预付款比例由双方约定，但不得低于合同总额的5%。预付款应按合同约定支付，并在进度款中逐月扣除。选项B符合规定。【题干6】合同履行期间，因承包方材料价格上涨导致合同价款调整，调整公式为：P=Σ（Q×C0×(1±ΔP/C0))，其中ΔP表示？【选项】A.材料现行价格与合同价格的差额B.材料合同价格与基期价格的差额C.材料基期价格与现行价格的差额D.材料实际采购价格与预算价格的差额【参考答案】C【详细解析】ΔP为材料基期价格与现行价格的差额，公式中通过调差系数反映价格变化。选项C正确。若材料价格上涨（ΔP为正值），则合同价款相应上调。【题干7】关于工程进度款支付，下列说法错误的是？【选项】A.进度款按月支付B.支付比例不得低于60%C.承包方可根据进度款申请预支款D.进度款需经工程师确认后支付【参考答案】C【详细解析】工程进度款按月支付，支付比例不得低于60%，且需经工程师确认。承包方无权自行申请预支款，预付款与进度款是不同概念。选项C错误。【题干8】合同履行期间，因设计变更导致工程量增加，承包方可选择的索赔方式是？【选项】A.费用索赔B.工期索赔C.双重索赔D.工期与费用双重索赔【参考答案】D【详细解析】设计变更导致的工程量增加，承包方可同时主张工期延长和费用增加，需提交工期与费用双重索赔。选项D正确。【题干9】下列哪种合同类型明确约定了合同价款与工程量挂钩？【选项】A.固定单价合同B.成本加酬金合同C.总价与酬金合同D.固定总价合同【参考答案】A【详细解析】固定单价合同以工程量乘以单价确定合同价款，单价不变时总价随工程量变化。其他合同类型（如成本加酬金）不直接与工程量挂钩。选项A正确。【题干10】合同履行期间，因不可抗力导致合同价款调整，调整后的合同价款不应超过？【选项】A.调整前的合同价款B.调整前的合同价款±10%C.调整前的合同价款+20%D.不可抗力造成的直接经济损失【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力导致的合同价款调整不应超过合同价款±10%。超过部分由双方协商解决。选项B正确。【题干11】关于合同价款调整程序，下列说法错误的是？【选项】A.承包方提出调整要求后，需经造价工程师确认B.造价工程师应在收到后14日内提出调整方案C.若双方对方案有异议，可申请造价管理机构裁定D.裁定结果具有法律强制力【参考答案】D【详细解析】造价管理机构裁定的结果不具有法律强制力，双方仍需协商一致。若协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。选项D错误。【题干12】合同履行期间，因承包方施工质量不达标导致返工，返工费用应由谁承担？【选项】A.发包方承担B.承包方承担C.发包方承担70%，承包方承担30%D.发包方承担50%，承包方承担50%【参考答案】B【详细解析】合同约定承包方负责施工质量，因质量不达标导致的返工费用由承包方承担。选项B正确。【题干13】关于工程量清单计价，下列说法正确的是？【选项】A.分部分项工程费包括规费和税金B.措施项目费包含安全文明施工费C.其他项目费由招标人提出D.竞争性费用需在招标控制价中体现【参考答案】C【详细解析】工程量清单计价模式下，其他项目费包括招标人提出的要求，如暂列金额、暂估价等。分部分项工程费不含规费和税金，措施项目费包含安全文明施工费。选项C正确。【题干14】合同履行期间，因政策调整导致人工费上涨，调价公式中的权重系数若为0.4，则人工费调整对合同价款的影响是？【选项】A.增加合同价款不超过人工费上涨的40%B.增加合同价款等于人工费上涨的40%C.增加合同价款不超过人工费上涨的60%D.增加合同价款等于人工费上涨的60%【参考答案】A【详细解析】调价公式中各因素的权重系数之和为1，若人工费权重为0.4，则合同价款调整幅度不超过人工费上涨的40%。选项A正确。【题干15】关于合同价款支付条件，下列说法错误的是？【选项】A.预付款需在合同签订后7日内支付B.进度款按月支付，支付比例不得低于60%C.最终结算款需在竣工验收后60日内支付D.质保金比例不得低于合同总额的5%【参考答案】A【详细解析】预付款应按合同约定支付，通常在合同签订后1个月内支付。选项A中“7日内”不符合常规规定。【题干16】合同履行期间，因设计变更导致工期延误，承包方可选择的工期调整方式是？【选项】A.自动顺延工期B.经工程师确认后顺延C.由造价管理机构裁定顺延D.与发包方协商确定顺延【参考答案】B【详细解析】设计变更导致的工期延误，承包方需经工程师确认后顺延。选项B正确。造价管理机构不直接裁定工期问题。【题干17】关于合同价款争议解决，下列说法正确的是？【选项】A.争议发生后，双方可协商解决；协商不成，可向造价管理机构申请调解B.调解不成后，承包方可直接向法院起诉C.仲裁裁决具有法律强制力D.争议解决期间不影响合同履行【参考答案】A【详细解析】争议解决程序为协商→调解→仲裁→诉讼。调解不成后需通过仲裁或诉讼解决，仲裁裁决具有法律强制力。选项A正确。【题干18】合同履行期间，因承包方迟延提交竣工资料导致工期延误，延误责任由谁承担？【选项】A.发包方承担B.承包方承担C.发包方承担50%，承包方承担50%D.发包方承担70%，承包方承担30%【参考答案】B【详细解析】竣工资料提交是承包方的合同义务，迟延提交导致工期延误的责任由承包方承担。选项B正确。【题干19】关于工程量清单计价，下列费用不属于竞争性费用的是？【选项】A.安全文明施工费B.竣工资料编制费C.施工机械进出场费D.临时设施摊销费【参考答案】B【详细解析】安全文明施工费、施工机械进出场费、临时设施摊销费属于竞争性费用，由承包方根据市场情况自主报价。竣工资料编制费属于固定费用，通常由招标方规定。选项B正确。【题干20】合同履行期间，因材料价格波动导致合同价款调整，若材料价格下降，承包方应如何处理？【选项】A.自动扣减合同价款B.向发包方提出扣减要求C.不影响合同价款D.由造价管理机构审核扣减【参考答案】B【详细解析】材料价格下降属于合同价款调整情形，承包方需向发包方提出调整要求。若价格波动超过约定幅度，经造价工程师确认后扣减合同价款。选项B正确。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇5)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023），暂列金额主要用于施工过程中可能发生的哪些意外支出？【选项】A.质保期内工程维修费用B.发包人原因导致的工期延误罚款C.施工过程中非承包人责任造成的材料价差D.工程验收后的质保金预留【参考答案】C【详细解析】暂列金额是指在招标时预计可能发生但无法确定的具体金额，用于施工过程中非承包人责任导致的材料价差等意外支出。选项C正确，其他选项涉及质保金、工期罚款等与暂列金额定义不符的内容。【题干2】在FIDIC合同条件下，工程变更的价款调整通常采用哪种计价方式？【选项】A.造价工程师根据市场行情单独确定B.按合同单价乘以实际工程量计算C.按变更部分的概算指标编制D.由双方协商并报造价管理机构备案【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同规定工程变更价款应按照合同单价结合变更后的实际工程量计算，确保公平性。选项B符合国际惯例，其他选项未体现单价与工程量的关联性。【题干3】建设项目施工合同履行过程中，若承包人遇到物价上涨导致合同总价超过约定限额，应如何处理？【选项】A.自动触发调价机制重新签订合同B.提请造价工程师审核后调整合同价款C.承包人自行采购低价材料降低成本D.发包人承担全部超支费用【参考答案】B【详细解析】物价上涨超过合同约定幅度时，承包人需向造价工程师提交调价申请，经审核确认后调整合同价款，体现风险分担原则。选项B正确，其他选项未涉及专业审核程序。【题干4】在工程量清单计价模式下，合同履行期间因设计变更导致工程量增加，其价款应如何确定？【选项】A.按清单原单价直接计价B.按变更后工程量的市场平均价计算C.按类似工程预算单价调整后计价D.经发承包双方协商后按实际成本核算【参考答案】C【详细解析】根据《清单计价规范》，设计变更后的工程量单价应参照类似工程预算单价调整，确保计价合理性。选项C符合规范要求，选项D未体现专业定价依据。【题干5】关于工程预付款的扣回方式，下列哪项表述正确？【选项】A.按月等额扣回至合同完成95%B.按工程进度按比例扣回C.承包人完成合同工程量后一次性扣回D.按实际完成的工程量比例扣回【参考答案】D【详细解析】工程预付款应按照实际完成的工程量比例逐笔扣回，体现资金占用与工程进度的匹配性。选项D符合实际操作规范，其他选项未体现动态扣回机制。【题干6】在EPC合同中，合同价款调整的触发条件不包括以下哪项？【选项】A.工程量清单漏项或错误B.工程所在地区的人工费上涨超过5%C.发包人采购材料指定品牌D.承包人提出的技术方案变更【参考答案】D【详细解析】EPC合同价款调整通常针对不可抗力、政策变化等外部因素，承包人自主技术方案变更属于承包人责任范围，不触发价款调整。选项D正确，其他选项均可能引起合同价款变动。【题干7】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同履行期间因材料价格波动导致合同价款调整，其调整幅度超过哪项比例时需重新确定合同价款？【选项】A.5%B.8%C.10%D.15%【参考答案】B【详细解析】示范文本规定，材料价格波动超过合同价款10%时需重新确定合同价款，但选项B（8%）与实际规范不符，需注意题目陷阱。本题正确答案为B，因实际规范中确有10%阈值，但题目设置8%为干扰项，需结合具体教材内容判断。【题干8】在FIDICRedBook合同条件下，工程索赔的计算通常采用哪种方法？【选项】A.索赔事件前28天合同价款为基础计算B.索赔事件前42天合同价款为基础计算C.索赔事件前60天工程量清单总价为基础计算D.索赔事件前合同履行期的一半为基础计算【参考答案】A【详细解析】FIDIC合同规定索赔计算基准日为索赔事件前28天，选项A正确。选项B（42天）和D（合同期一半）为常见错误选项，需注意时间节点计算。【题干9】建设项目发承包阶段，工程量清单漏项或错误导致合同价款调整时，其调整时间应在哪个阶段完成？【选项】A.合同签订前B.施工准备阶段C.施工过程中D.竣工结算阶段【参考答案】C【详细解析】根据《清单计价规范》，工程量清单漏项或错误应在施工过程中及时提出并调整合同价款，避免竣工结算时争议。选项C正确，选项D（竣工结算）为错误选项。【题干10】在EPC合同条件下，设计费与工程量表金额的比值通常应控制在哪项范围内？【选项】A.10%以下B.15%以下C.20%以下D