工地木工合同范本模板模板

工地木工合同范本模板模板甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：姓名：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号码]地址：[乙方家庭住址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方有工地木工相关工程需要施工，乙方具备相应的木工施工能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方工地木工工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地址]3.工程内容：本工程的木工施工范围包括但不限于模板的制作、安装、拆除；木方的加工与使用；以及与木工施工相关的辅助工作，如模板的清理、修复和堆放等。具体施工部位包括[列举具体施工部位，如建筑物的楼层、房间等]。乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[X]天。4.若因不可抗力、甲方变更设计或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。三、质量标准1.本工程的质量应符合国家现行的《建筑施工模板安全技术规范》《木结构工程施工质量验收规范》等相关标准和规范，以及甲方提供的施工图纸和技术要求。2.乙方应严格按照施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。若工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工，直至达到质量要求为止，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。四、合同价款与支付方式1.合同价款：本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。若采用综合单价方式计价，各项单价明细如下：模板制作安装：[X]元/平方米；木方加工：[X]元/立方米；模板拆除：[X]元/平方米。工程量按实际完成的合格工程量计算。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完成工程量报告，甲方在收到报告后的[X]个工作日内进行审核，并支付已完成工程量价款的[X]%。结算款：工程竣工经甲方验收合格后，双方在[X]个工作日内办理结算手续，甲方在结算完成后的[X]个工作日内支付至结算总价款的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金。质量保证金：质量保证金在工程质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息退还。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查。有权要求乙方按照甲方的施工图纸和技术要求进行施工，若乙方违反规定，甲方有权要求乙方整改或停工。对工程变更有决定权，有权根据工程实际情况对施工内容进行调整。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程款。在开工前向乙方提供施工图纸、技术要求和相关资料，并进行技术交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。及时组织工程验收，办理结算手续。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。有权要求甲方提供施工所需的图纸、技术资料和进行技术交底。对甲方提出的不合理要求有权提出异议，并要求甲方进行解释和调整。2.义务严格按照施工图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量和工期。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和指挥。自行提供施工所需的木工工具、设备和材料（除甲方提供的材料外），并保证其质量和性能符合要求。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和财产安全。做好施工记录和资料整理工作，在工程竣工后及时向甲方提交完整的工程资料。六、材料供应1.甲方供应材料：甲方负责提供[列举甲方供应的材料名称，如木材、铁钉等]，并应按照施工进度计划及时供应到施工现场。甲方供应的材料应符合国家相关标准和质量要求，乙方应在接收材料时进行检验，如发现材料质量不符合要求，应及时书面通知甲方。2.乙方采购材料：除甲方供应的材料外，乙方负责采购施工所需的其他材料。乙方采购的材料应符合国家相关标准和质量要求，并提供产品合格证明和质量检验报告。甲方有权对乙方采购的材料进行检查和检验，如发现材料质量不符合要求，乙方应立即更换，由此造成的费用和工期延误由乙方承担。七、安全施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、安全带等，并督促施工人员正确佩戴和使用。3.在施工过程中，乙方应采取必要的安全防护措施，如设置安全警示标志、搭建防护设施等，防止发生安全事故。4.若发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援和处理，并及时报告甲方和相关部门。因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担全部责任和由此产生的一切费用。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金为止，由此造成的工期延误和经济损失由甲方承担。若甲方因自身原因导致工程中途停建、缓建，应赔偿乙方因此造成的经济损失，包括但不限于人员窝工费、设备闲置费、材料损失费等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的经济损失。若乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到质量要求为止。若因返工导致工期延误，乙方应按照上述逾期完工的违约责任承担违约金。若乙方违反施工现场的安全管理规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任和由此产生的一切费用，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。九、争议解决1.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外