建设工程合同管理考试试卷及答案

建设工程合同管理考试试卷及答案一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编规定，建设工程施工合同中关于“承包人垫资施工”的条款效力认定正确的是（）。A.垫资条款因违反工程建设资金监管规定无效B.垫资利息未约定的，承包人不得主张利息C.垫资比例超过工程总造价30%的条款无效D.垫资视为工程欠款，适用最长20年诉讼时效2.某施工总承包合同约定“基准日为投标截止日前28天”，施工期间因国家调整水泥增值税税率（基准日后颁布）导致材料成本增加，发包人应（）。A.承担全部增加费用B.与承包人按比例分担C.不承担调整责任D.按造价信息调整价差3.FIDIC《施工合同条件》（红皮书）中，关于工程师指示变更的表述，正确的是（）。A.变更指令需经业主书面确认后方可执行B.承包人可因变更导致成本增加拒绝执行C.变更估价应优先采用合同中类似项目单价D.承包人未在28天内提出变更估价申请则丧失索赔权4.某建设工程施工合同约定“缺陷责任期24个月”，但未约定质量保证金预留比例。根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留比例不得高于（）。A.结算价款的2%B.结算价款的3%C.签约合同价的2%D.签约合同价的3%5.下列情形中，属于承包人违约的是（）。A.因发包人未按时提供施工场地导致工期延误B.承包人未按约定提交竣工资料C.不可抗力导致主要施工机械损毁D.监理人未及时确认隐蔽工程验收6.根据《标准施工招标文件》（2007年版），关于索赔程序的说法，正确的是（）。A.承包人应在知道索赔事件发生后14天内提交索赔意向通知书B.索赔事件持续影响的，应在事件终了后28天内提交最终索赔报告C.监理人收到索赔报告后28天内未作答复视为认可D.承包人未在约定期限内提出索赔视为放弃权利7.某工程采用单价合同，招标工程量清单中挖土方工程量为2000m³，综合单价100元/m³。施工中实际完成3000m³（超过清单量50%），合同约定“工程量偏差超过15%时，超过部分综合单价调整为原单价的0.9倍”。则挖土方结算价款为（）万元。A.28.7B.29.0C.30.0D.31.58.关于建设工程合同形式的说法，正确的是（）。A.口头合同经双方确认后可作为有效合同B.书面合同包括合同书、信件、数据电文C.备案合同与实际履行合同不一致时，以备案合同为准D.未采用书面形式但已履行主要义务的合同无效9.某工程施工合同约定“合同争议提交北京仲裁委员会仲裁”，后双方因工程款纠纷协商一致签订补充协议“争议由工程所在地法院诉讼解决”。关于争议解决方式的认定，正确的是（）。A.仲裁条款有效，诉讼约定无效B.仲裁条款与诉讼约定均无效C.以补充协议为准，由法院管辖D.需双方重新约定争议解决方式10.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF20170201），关于发包人支付进度款的说法，错误的是（）。A.进度款支付周期应与计量周期一致B.发包人逾期支付超过7天的，承包人有权暂停施工C.进度款支付比例按合同约定，无约定时不低于60%D.承包人未按约定提交进度款申请单的，发包人可拒绝支付11.下列文件中，构成施工合同文件优先解释顺序最高的是（）。A.中标通知书B.专用合同条款C.图纸D.已标价工程量清单12.某工程因发包人原因导致停工56天，承包人提出以下索赔：①人员窝工费；②施工机械闲置费；③现场管理费；④利润。根据《2013建设工程工程量清单计价规范》，应予支持的是（）。A.①②③④B.①②③C.①②④D.②③④13.关于建设工程合同解除的说法，正确的是（）。A.承包人将工程转包，发包人可立即解除合同B.发包人未按约定支付工程款，承包人需催告后解除C.合同解除后，承包人无需返还已支付的工程款D.因不可抗力解除合同的，双方互不承担赔偿责任14.某EPC总承包合同约定“设计错误导致的损失由承包人承担”，施工中因设计未考虑地质特殊情况造成基础返工，损失500万元。则（）。A.承包人承担全部损失B.发包人承担全部损失C.双方按过错比例分担D.由监理人确定责任15.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议，承包人已提交竣工验收报告但发包人拖延验收的，竣工日期应认定为（）。A.承包人提交验收报告之日B.发包人实际验收合格之日C.建设工程转移占有之日D.争议解决裁决之日16.某工程采用固定总价合同，签约时约定“材料价格波动超过5%时调整”，施工期间钢材价格上涨8%（合同约定的可调材料）。则调整方式应为（）。A.仅调整超过5%部分的价差B.按全部上涨幅度调整价差C.不调整，因固定总价合同风险由承包人承担D.由双方协商调整比例17.关于分包合同管理的说法，错误的是（）。A.专业分包需经发包人同意B.劳务分包无需发包人认可C.分包人应接受承包人的管理D.分包合同争议由发包人与分包人直接解决18.某施工合同约定“误期赔偿费每天1万元，最高不超过合同总价5%”，合同总价2000万元，实际工期延误100天。则承包人应支付误期赔偿费（）万元。A.100B.50C.80D.10019.下列情形中，属于合同成立但未生效的是（）。A.依法需办理批准手续但未办理的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.超越资质等级签订的施工合同D.重大误解订立的合同20.关于建设工程合同风险分配的原则，错误的是（）。A.发包人承担国家政策变化风险B.承包人承担施工技术风险C.双方共担不可抗力风险D.发包人承担地质勘察错误风险二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分。每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得0.5分）21.根据《民法典》，建设工程施工合同无效的情形包括（）。A.承包人未取得建筑业企业资质B.借用资质签订合同C.中标无效的合同D.未办理施工许可证E.合同价款低于成本价22.关于施工索赔证据的说法，正确的有（）。A.现场签证单需经发包人、承包人、监理人三方签字B.会议纪要需注明参会人员及记录人C.施工日志需连续记录且有承包人项目经理签字D.照片、录像应注明拍摄时间、地点和内容E.法律法规变化的官方文件无需额外证明23.《建设工程施工合同（示范文本）》中，属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地地下管线资料B.编制施工组织设计C.办理建设工程规划许可证D.负责施工场地周边环境协调E.对施工质量进行检查验收24.关于合同争议解决方式的说法，正确的有（）。A.仲裁实行一裁终局制度B.诉讼可申请财产保全和证据保全C.和解协议具有强制执行力D.调解需由第三方主持E.争议未解决前可暂停履行合同25.下列费用中，属于承包人可索赔的间接费用有（）。A.现场管理费B.总部管理费C.保函手续费D.施工机械使用费E.分包商索赔款26.关于建设工程合同履行中的抗辩权，正确的有（）。A.发包人未按约定支付进度款，承包人可行使同时履行抗辩权B.承包人未完成隐蔽工程验收，发包人可行使先履行抗辩权C.发包人经营状况严重恶化，承包人可行使不安抗辩权D.抗辩权行使后，合同自动解除E.抗辩权需以书面形式提出27.根据《必须招标的工程项目规定》，必须进行招标的建设工程包括（）。A.施工单项合同估算价400万元的公立医院项目B.重要设备采购单项合同估算价200万元的市政工程C.设计服务单项合同估算价150万元的政府投资项目D.监理服务单项合同估算价80万元的国有企业项目E.与工程建设有关的勘察服务单项合同估算价100万元的水利工程28.关于建设工程合同变更的说法，正确的有（）。A.变更需经双方协商一致B.监理人可直接发出变更指示C.变更导致合同价款调整的需签订补充协议D.设计变更需经原设计单位同意E.口头变更经双方确认后有效29.下列情形中，承包人可向发包人提出工期顺延的有（）。A.发包人提供图纸延误10天B.连续7天超过合同约定标准的大雨导致停工C.监理人未及时确认隐蔽工程验收D.承包人施工机械故障停工5天E.不可抗力导致停工15天30.关于建设工程合同效力补正的说法，正确的有（）。A.超越资质等级签订的合同，竣工前取得相应资质的有效B.未办理规划许可证的合同，起诉前取得的有效C.借用资质签订的合同，竣工后追认的有效D.未招标的合同，起诉前完成招标的有效E.违法分包的合同，分包人取得资质的有效三、案例分析题（共3题，每题20分，共60分）案例一2021年3月1日，甲房地产公司（发包人）与乙建筑公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定：“工程内容为某住宅项目土建及安装工程，合同价款1.2亿元（固定总价），工期400天（2021年3月15日2022年4月30日）；发包人应于开工前7日提供施工场地；因发包人原因导致工期延误的，每延误1天支付5000元误期赔偿费（不设上限）；承包人应在索赔事件发生后28天内提交索赔报告。”合同履行情况：2021年3月10日，发包人仅移交80%施工场地，剩余场地因拆迁未完成于2021年5月1日移交。2021年6月，因发包人设计变更导致停工15天。2021年9月，当地突发百年一遇洪水（符合合同约定的不可抗力），停工20天。承包人实际竣工日期为2022年6月30日，比合同工期延误61天。问题：1.计算承包人可主张的工期顺延天数（需列明计算过程）。（8分）2.承包人是否有权主张因场地移交延误的误期赔偿费？说明理由。（6分）3.若承包人未在2021年5月1日前就场地移交问题提出索赔，是否丧失索赔权？说明依据。（6分）案例二某政府投资项目采用工程量清单招标，A公司中标后与发包人签订《建设工程施工合同》（示范文本）。合同约定：“合同价款采用单价合同，综合单价包含除增值税外的全部费用；材料价格风险由承包人承担5%以内，超出部分由发包人调整；进度款按月支付，支付比例80%；缺陷责任期24个月，质量保证金按结算价款的3%预留。”施工过程中发生以下事件：事件1：施工至二层结构时，设计单位发出变更通知，将原C30混凝土改为C35，导致综合单价增加15元/m³，工程量1000m³。事件2：施工期间，钢筋价格由投标基准价4500元/吨上涨至5800元/吨（合同约定钢筋为可调材料），承包人实际采购量2000吨。事件3：工程竣工结算价为8000万元，发包人已支付6000万元，承包人申请支付剩余款项时，发包人以“未完成消防验收”为由拒绝支付。问题：1.事件1中，承包人应如何向发包人提出变更估价申请？变更后合同价款增加多少？（6分）2.事件2中，钢筋价格调整金额是多少？（计算过程保留两位小数）（7分）3.事件3中，发包人拒绝支付是否合法？说明理由。质量保证金应预留多少？（7分）案例三2020年10月，某央企（发包人）与某特级资质建筑企业（承包人）签订《EPC总承包合同》，约定：“承包范围包括设计、采购、施工；合同价款2亿元（固定总价）；发包人负责提供地质勘察报告；因设计错误导致的损失由承包人承担；争议解决方式为北京仲裁委员会仲裁。”施工中发生以下争议：争议1：承包人按发包人提供的地质报告进行基础设计，施工中发现实际地质情况与报告严重不符，导致基础返工，增加费用300万元。承包人主张发包人承担该费用，发包人认为“EPC合同风险由承包人承担”。争议2：承包人采购的电梯设备因厂家延迟交货导致工期延误20天，发包人要求承包人支付误期赔偿费100万元（合同约定每天5万元），承包人认为“设备采购属于发包人义务”。争议3：工程竣工后，发包人以“部分装修不符合设计效果”为由拒绝接收工程，承包人认为“已通过竣工验收”。问题：1.争议1中，基础返工费用应由谁承担？说明EPC合同风险分配原则。（7分）2.争议2中，电梯设备采购义务属于哪方？误期赔偿费是否应支持？（7分）3.争议3中，发包人拒绝接收工程是否合法？说明工程接收的条件。（6分）参考答案一、单项选择题1.B2.A3.C4.B5.B6.D7.A8.B9.C10.B11.A12.B13.B14.A15.A16.A17.D18.B19.A20.C二、多项选择题21.ABC22.ABCDE23.ACD24.ABD25.ABCE26.BC27.ABCE28.ADE29.ABCE30.ABD三、案例分析题案例一1.工期顺延天数计算：（1）场地移交延误：原应3月8日（3月15日7天）移交全部场地，实际5月1日移交剩余20%，延误天数=3月9日4月30日=53天（3月剩余23天+4月30天）。（2）设计变更停工：15天。（3）不可抗力停工：20天（合同约定不可抗力可顺延）。总顺延天数=53+15+20=88天。2.有权主张。理由：合同约定“因发包人原因导致工期延误的，每延误1天支付5000元误期赔偿费”，场地移交延误属于发包人原因，且未约定上限，承包人可主张该费用。3.丧失索赔权。依据：合同约定“承包人应在索赔事件发生后28天内提交索赔报告”，场地移交延误事件发生于3月1