二零二五版钢结构车棚钢结构结构抗震设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五版钢结构车棚钢结构结构抗震设计与施工合同甲方（建设单位）：____________________________地址：____________________________________乙方（施工单位）：____________________________地址：____________________________________鉴于甲方需要建设钢结构车棚，乙方愿意承担该项目的钢结构结构抗震设计与施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：____________________________2.项目地点：____________________________3.项目规模：____________________________4.项目总投资：____________________________5.项目工期：____________________________二、设计内容a.结构方案设计；b.抗震计算；c.材料选用；d.施工图设计；e.设计变更及优化。2.乙方应按照国家现行相关规范、标准、规程进行设计，确保设计质量。三、施工内容a.施工组织设计；b.施工方案；c.材料采购；d.施工现场管理；e.施工进度控制；f.质量控制；g.安全生产；h.环境保护。2.乙方应按照设计文件、施工规范、质量标准进行施工，确保施工质量。四、合同价款及支付方式1.合同价款：____________________________2.支付方式：a.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同价款的_____%作为预付款；b.进度款：按施工进度支付，每月支付合同价款的_____%；c.验收合格后支付尾款：合同价款的_____%；d.乙方提交竣工结算报告后，甲方在____个工作日内支付结算款。五、工期及延误责任1.工期：____________________________2.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同价款的_____%作为违约金。六、质量保证1.乙方应保证施工质量符合国家现行相关规范、标准、规程及设计要求。2.如因乙方施工质量问题导致工程返工、停工或造成损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。七、验收及保修1.乙方完成施工任务后，甲方应组织验收。验收合格后，乙方应向甲方提供相关资料。2.乙方对施工质量承担保修责任，保修期为____年。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：____________________________乙方（施工单位）：____________________________签订日期：____________________________甲方（建设单位）代表签字（或盖章）：____________________________乙方（施工单位）代表签字