2025年度大型公共建筑定额计价工程施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度大型公共建筑定额计价工程施工合同范本甲方（建设单位）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系电话：_________________乙方（施工单位）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系电话：_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设的_________________（工程名称）项目，达成如下施工合同：第一条工程概况1.1工程名称：_________________1.2工程地点：_________________1.3工程规模：_________________1.4工程内容：_________________1.5工程造价：人民币_______元整（大写：_________________）第二条施工期限2.1施工开始日期：____年____月____日2.2施工结束日期：____年____月____日2.3工期延误责任：因甲方原因造成工期延误，工期顺延____天；因乙方原因造成工期延误，工期顺延____天。第三条质量标准3.1本工程的质量标准应符合国家现行的工程质量验收统一标准和《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关标准。3.2乙方应保证工程质量，如因施工质量问题造成返工、停工、罚款等损失，由乙方承担。第四条施工图纸及资料4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工。4.2乙方在施工过程中应严格按照设计要求和技术规范施工，如遇特殊情况需变更设计，应及时通知甲方，并办理变更手续。第五条施工材料及设备5.1施工材料及设备应满足设计要求，乙方应保证其质量符合国家或行业相关标准。5.2乙方应负责材料及设备的采购、运输、保管、验收等工作。5.3未经甲方同意，乙方不得更换材料及设备。第六条工程付款6.1工程付款方式：按进度付款。6.2付款比例：根据工程进度和甲方审核情况，确定付款比例。6.3付款时间：每个付款周期结束后____个工作日内支付上一周期款项。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同解除8.1合同履行过程中，任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。（1）一方违反合同约定，经协商不成的；（2）发生不可抗力，致使合同无法履行的；（3）一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务的。第九条合同生效及终止9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同履行完毕或依法解除后，本合同终止。第十条其他10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。10.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：签字：_________________日期：____年____月____日乙方（施工单位）：签字：_________________日期：____年____月____日签署页：甲方（建设单位）：法定代表人签字：_________