矿业工程管理与实务一级建造师考试试卷及解答参考

矿业工程管理与实务一级建造师考试试卷及解答参考一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列岩石中，属于变质岩的是（）。A.石灰岩B.大理岩C.砂岩D.砾岩2.关于矿井联系测量的说法，错误的是（）。A.联系测量应至少独立进行两次B.平面联系测量是确定井下平面控制点的坐标C.高程联系测量是确定井下水准基点的高程D.联系测量工作必须由测量人员独立完成3.巷道施工采用锚喷支护，锚喷支护目前在煤矿中普遍使用的方式是（）。A.喷射混凝土支护B.锚杆支护C.锚喷联合支护D.锚索支护4.关于立井井筒施工机械化配套的原则，说法错误的是（）。A.应根据工程的条件、施工队伍的素质和已具有的设备条件等因素，进行综合考虑，最后选定配套类型B.各设备之间的能力要匹配，主要应保证提升能力与装岩能力、一次爆破矸石量与装岩能力、地面排矸与提升能力的匹配C.配套方式应超前于作业方式，以提高效率D.配套方式应与设备技术性能相适应，选用寿命长、性能可靠的设备5.地下连续墙施工时，泥浆的主要作用是（）。A.便于混凝土浇筑B.维持槽壁稳定C.冷却与润滑D.便于钢筋笼放置6.关于矿业工程施工总平面布置原则的说法，错误的是（）。A.临时建筑不能占用永久建筑位置B.施工总平面布置应紧凑、合理C.应合理组织运输，减少运输费用D.对建筑物的布置应符合矿山安全规程的有关规定7.关于矿井通风方式的说法，正确的是（）。A.中央并列式通风方式适用于井田走向长、产量高的矿井B.对角式通风方式是指进风井和回风井分别位于井田两翼C.混合式通风方式是指中央并列式和对角式的组合D.分区式通风方式是指在井田内每个采区都有独立的通风系统8.关于矿山井下巷道施工安排的说法，正确的是（）。A.运输大巷应在所有采区巷道施工完成后再施工B.采区巷道应在采区上山、下山施工完成后再施工C.井底车场应在井筒施工完成后立即施工D.主要石门应在运输大巷施工完成后再施工9.关于巷道锚杆布置的要求，说法正确的是（）。A.锚杆间距应不大于锚杆长度的2倍B.锚杆锚入稳定岩层中的长度应不小于0.5mC.锚杆与巷道顶板的夹角应不小于75°D.锚杆的外露长度应不大于0.5m10.关于矿业工程施工质量检验的说法，错误的是（）。A.工程质量检验应包括对原材料、构配件和设备等的检验B.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收C.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收D.分项工程应由总监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收11.关于矿业工程合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更的期限为合同订立之后到合同没有完全履行之前B.合同变更已经发生，则变更的内容对已经履行部分也有溯及力C.合同变更的内容必须是明确和具体的，否则无法执行D.合同变更须经当事人协商一致或由法院、仲裁机构裁决，不可以由工程师指示12.关于矿业工程进度控制的说法，正确的是（）。A.进度控制的最终目标是确保工程项目按预定的时间动用或提前交付使用B.矿业工程施工进度控制的关键在于合理安排井巷工程的施工顺序C.当实际进度与计划进度不符时，应立即调整计划进度D.进度控制的重点是关键线路上的工作，关键线路上的工作不包括虚工作13.关于矿业工程安全管理的说法，正确的是（）。A.矿长是本企业安全生产的第一责任人B.矿山企业应建立健全安全管理制度，设置安全生产管理机构C.矿山企业应定期组织职工进行安全教育和培训D.以上说法都正确14.关于矿业工程环境保护的说法，错误的是（）。A.矿业工程施工过程中应采取有效措施减少粉尘、噪声等污染B.矿山闭坑后，应及时对闭坑后的场地进行复垦和绿化C.矿业工程建设项目的环境影响评价文件应在项目开工后报环境保护行政主管部门审批D.矿业工程施工过程中应妥善处理废渣、废水等废弃物15.关于矿业工程施工成本控制的说法，正确的是（）。A.施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程B.施工成本控制的目标是使实际成本控制在计划成本之内C.施工成本控制的关键在于对成本的动态监控和调整D.以上说法都正确16.关于矿业工程施工索赔的说法，正确的是（）。A.索赔是指承包商向业主提出的补偿要求B.索赔的成立需要同时具备三个条件C.承包商应在索赔事件发生后的28天内发出索赔意向通知D.以上说法都正确17.关于矿业工程施工质量事故处理的说法，正确的是（）。A.一般质量事故由项目总工程师组织进行处理B.严重质量事故由项目经理组织进行处理C.重大质量事故由企业技术负责人组织进行处理D.质量事故处理后应进行质量检查和验收18.关于矿业工程施工项目管理的说法，正确的是（）。A.施工项目管理的主体是建设单位B.施工项目管理的对象是施工项目C.施工项目管理的内容是对施工项目进行计划、组织、指挥、协调和控制D.以上说法都正确19.关于矿业工程施工组织设计的说法，正确的是（）。A.施工组织设计是指导施工全过程的技术经济文件B.施工组织设计应根据工程特点和施工条件进行编制C.施工组织设计应包括工程概况、施工部署、施工进度计划等内容D.以上说法都正确20.关于矿业工程施工技术资料管理的说法，正确的是（）。A.施工技术资料应随工程进度同步整理B.施工技术资料应真实、完整、有效C.施工技术资料应妥善保管，不得随意涂改或销毁D.以上说法都正确二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列关于岩石物理力学性质的说法中，正确的有（）。A.岩石的孔隙率越大，其强度越低B.岩石的吸水性越强，其抗冻性越差C.岩石的软化系数越大，其耐水性越好D.岩石的抗压强度越高，其抗拉强度也越高E.岩石的弹性模量越大，其变形越小2.矿井开拓方式的确定需要考虑的因素有（）。A.煤层赋存条件B.矿井生产能力C.开采技术条件D.地面地形条件E.运输条件3.巷道施工的主要工序包括（）。A.破岩B.支护C.装岩D.运输E.通风4.立井井筒施工中，关于井架的说法，正确的有（）。A.井架是凿井提升及悬吊掘进设备的专用设备B.井架的天轮平台主要用于布置天轮C.井架的卸矸台主要用于矸石的卸载D.井架的主体结构应具有足够的强度和稳定性E.井架的高度应根据井筒深度和提升设备的要求确定5.地下连续墙的优点有（）。A.施工时振动小、噪声低B.墙体刚度大C.对周边环境影响小D.可适用于多种土层E.施工速度快6.矿业工程施工总平面布置应遵循的原则有（）。A.满足施工要求B.节约用地C.减少运输费用D.保证安全E.美观大方7.矿井通风系统的主要内容包括（）。A.通风方式B.通风方法C.通风网络D.通风设施E.通风量8.巷道锚杆支护的作用原理有（）。A.悬吊作用B.组合梁作用C.挤压加固作用D.减小跨度作用E.加强作用9.矿业工程施工质量验收的程序和组织包括（）。A.检验批由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收B.分项工程由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收C.分部工程由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收D.单位工程由建设单位项目负责人组织施工单位（含分包单位）、设计单位、监理单位等项目负责人进行验收E.隐蔽工程在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收10.矿业工程施工索赔的起因有（）。A.业主违约B.不可抗力C.合同缺陷D.工程变更E.监理工程师指令三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）案例（一）某矿山工程项目，业主与施工单位签订了施工合同，合同工期为18个月。合同中约定，若工程提前竣工，每提前一个月奖励施工单位10万元；若工程延误，每延误一个月罚款施工单位10万元。施工单位编制的施工进度计划如下图所示，该计划得到了监理工程师的批准。施工过程中发生了以下事件：事件1：由于业主提供的地质资料不准确，导致施工单位在施工到A工作时遇到了软弱土层，施工单位采取了换填等处理措施，增加了费用20万元，工期延误了1个月。事件2：在施工到B工作时，由于施工单位租赁的设备出现故障，导致B工作延误了2个月，增加了费用10万元。事件3：在施工到C工作时，由于不可抗力因素，导致C工作延误了3个月，增加了费用15万元。事件4：在施工到D工作时，由于业主提出了新的设计变更，导致D工作增加了工程量，增加了费用30万元，工期延误了2个月。问题：1.该工程的关键线路是什么？总工期是多少？2.针对上述事件，施工单位可以提出哪些索赔要求？说明理由。3.该工程的实际工期是多少？施工单位应得到的奖励或罚款是多少？案例（二）某矿井井筒直径为6m，深度为600m，采用立井开拓方式。井筒施工采用冻结法施工，冻结深度为650m。施工单位编制的井筒施工组织设计中，井筒施工的主要工序包括：表土段施工、基岩段施工、井筒装备安装等。表土段施工采用短段掘砌混合作业方式，基岩段施工采用钻爆法施工。井筒装备安装采用一次安装到位的方式。问题：1.简述冻结法施工的原理和适用条件。2.表土段短段掘砌混合作业方式有哪些优点？3.基岩段钻爆法施工的主要工序有哪些？4.井筒装备安装一次安装到位的方式有哪些优点？案例（三）某矿山巷道工程，设计长度为500m，断面为梯形，净宽为4m，净高为3m。巷道支护采用锚喷支护，锚杆采用树脂锚杆，喷射混凝土强度等级为C20。施工单位在施工过程中，严格按照设计要求进行施工。在巷道施工到200m时，监理工程师发现喷射混凝土表面出现了裂缝，经检测，喷射混凝土的强度未达到设计要求。问题：1.分析喷射混凝土表面出现裂缝和强度未达到设计要求的可能原因。2.针对喷射混凝土表面出现裂缝和强度未达到设计要求的问题，应采取哪些处理措施？3.为保证喷射混凝土的施工质量，应采取哪些质量控制措施？案例（四）某矿业工程项目，业主与施工单位签订了施工合同。合同中约定，工程价款采用可调价格合同方式结算，合同工期为12个月。合同价款调整因素包括：法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；工程造价管理部门公布的价格调整；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时；双方约定的其他因素。施工过程中发生了以下事件：事件1：在施工到第3个月时，由于工程造价管理部门公布的价格调整，导致工程价款增加了20万元。事件2：在施工到第6个月时，由于一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时，导致工程价款增加了10万元。事件3：在施工到第9个月时，由于业主提出了新的设计变更，导致工程价款增加了30万元。问题：1.该工程价款调整的依据是什么？2.针对上述事件，施工单位应如何向业主提出工程价款调整的要求？3.该工程最终的工程价款应如何确定？案例（五）某矿业工程项目，施工单位在施工过程中发生了一起安全事故。事故造成1人死亡，3人重伤，直接经济损失为50万元。事故发生后，施工单位立即向有关部门报告，并组织人员进行抢救。经调查，事故原因是由于施工单位违反安全操作规程，导致设备故障，引发了安全事故。问题：1.该事故属于什么等级的安全事故？2.安全事故报告的内容包括哪些？3.针对该安全事故，施工单位应采取哪些处理措施？4.为避免类似安全事故的发生，施工单位应采取哪些预防措施？矿业工程管理与实务一级建造师考试试卷解答参考一、单项选择题1.B。石灰岩、砂岩、砾岩属于沉积岩，大理岩属于变质岩。2.D。联系测量工作可由测量人员和其他相关人员共同完成，并非必须由测量人员独立完成。3.C。锚喷联合支护目前在煤矿中普遍使用。4.C。配套方式应与作业方式相适应，而不是超前于作业方式。5.B。泥浆的主要作用是维持槽壁稳定。6.A。在不影响永久建筑施工的情况下，临时建筑可以占用永久建筑位置。7.B。中央并列式通风方式适用于井田走向短、产量低的矿井；混合式通风方式有多种组合形式；分区式通风方式是在井田内各采区有独立的进、回风系统。8.B。采区巷道应在采区上山、下山施工完成后再施工。运输大巷可与采区巷道平行施工；井底车场可在井筒施工到一定深度后进行施工；主要石门可与运输大巷同步施工。9.C。锚杆间距不宜大于锚杆长度的0.8倍；锚杆锚入稳定岩层中的长度应不小于0.7m；锚杆的外露长度应不大于0.1m。10.D。分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。11.C。合同变更的期限为合同订立之后到合同没有完全履行之前；合同变更已经发生，变更的内容对已经履行部分一般没有溯及力；合同变更可由工程师指示。12.A。矿业工程施工进度控制的关键在于关键线路上工作的进度安排；当实际进度与计划进度不符时，应分析原因后再决定是否调整计划进度；关键线路上的工作包括虚工作。13.D。矿长是本企业安全生产的第一责任人；矿山企业应建立健全安全管理制度，设置安全生产管理机构；矿山企业应定期组织职工进行安全教育和培训。14.C。矿业工程建设项目的环境影响评价文件应在项目开工前报环境保护行政主管部门审批。15.D。施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程；施工成本控制的目标是使实际成本控制在计划成本之内；施工成本控制的关键在于对成本的动态监控和调整。16.D。索赔是指在合同实施过程中，承包商根据对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求；索赔的成立需要同时具备三个条件；承包商应在索赔事件发生后的28天内发出索赔意向通知。17.D。一般质量事故由项目质量副经理组织有关人员进行处理；严重质量事故由项目经理组织有关人员进行处理；重大质量事故由企业技术负责人组织有关人员进行处理；质量事故处理后应进行质量检查和验收。18.D。施工项目管理的主体是施工单位；施工项目管理的对象是施工项目；施工项目管理的内容是对施工项目进行计划、组织、指挥、协调和控制。19.D。施工组织设计是指导施工全过程的技术经济文件；施工组织设计应根据工程特点和施工条件进行编制；施工组织设计应包括工程概况、施工部署、施工进度计划等内容。20.D。施工技术资料应随工程进度同步整理；施工技术资料应真实、完整、有效；施工技术资料应妥善保管，不得随意涂改或销毁。二、多项选择题1.ABCE。岩石的抗压强度和抗拉强度之间没有必然的联系。2.ABCDE。矿井开拓方式的确定需要考虑煤层赋存条件、矿井生产能力、开采技术条件、地面地形条件、运输条件等因素。3.ABCD。巷道施工的主要工序包括破岩、支护、装岩、运输，通风是辅助工序。4.ABCDE。井架是凿井提升及悬吊掘进设备的专用设备；天轮平台主要用于布置天轮；卸矸台主要用于矸石的卸载；主体结构应具有足够的强度和稳定性；高度应根据井筒深度和提升设备的要求确定。5.ABCD。地下连续墙施工速度相对较慢。6.ABCD。矿业工程施工总平面布置应遵循满足施工要求、节约用地、减少运输费用、保证安全等原则，美观大方不是主要原则。7.ABCDE。矿井通风系统的主要内容包括通风方式、通风方法、通风网络、通风设施、通风量等。8.ABCD。巷道锚杆支护的作用原理有悬吊作用、组合梁作用、挤压加固作用、减小跨度作用。9.ABCDE。矿业工程施工质量验收的程序和组织包括检验批、分项工程、分部工程、单位工程的验收以及隐蔽工程的验收。10.ABCDE。矿业工程施工索赔的起因有业主违约、不可抗力、合同缺陷、工程变更、监理工程师指令等。三、案例分析题案例（一）1.通过计算各线路的时间长度，可得关键线路为：①→②→③→⑤→⑥→⑦，总工期为18个月。2.-事件1：施工单位可以提出费用索赔20万元和工期索赔1个月。理由：业主提供的地质资料不准确属于业主的责任，施工单位采取换填等处理措施增加的费用和工期延误应由业主承担。-事件2：施工单位不能提出索赔要求。理由：施工单位租赁的设备出现故障属于施工单位自身的责任，由此增加的费用和工期延误应由施工单位自行承担。-事件3：施工单位可以提出工期索赔3个月，但不能提出费用索赔。理由：不可抗力因素属于双方均无过错的情况，工期应予以顺延，但费用各自承担。-事件4：施工单位可以提出费用索赔30万元和工期索赔2个月。理由：业主提出新的设计变更属于业主的责任，由此增加的费用和工期延误应由业主承担。3.实际工期=18+1+0+3+2=24个月。原合同工期为18个月，延误了24-18=6个月，施工单位应罚款6×10=60万元。案例（二）1.冻结法施工的原理是利用人工制冷技术，将低温冷媒送入地层，使地层中的水结冰，形成一个封闭的冻土帷幕，以抵抗地压、隔绝地下水与井筒的联系，从而在冻结壁的保护下进行井筒或地下工程的施工。适用条件：适用于不稳定的含水土层，特别是流砂层、淤泥质土层等。2.表土段短段掘砌混合作业方式的优点：缩短了掘、砌循环时间，提高了施工速度；可及时支护井帮，减少围岩暴露时间，有利于井壁的稳定；作业方式灵活，便于组织施工。3.基岩段钻爆法施工的主要工序有：钻眼、装药、爆破、通风、出矸、支护等。4.井筒装备安装一次安装到位的方式的优点：减少了井筒施工的占用时间，缩短了建井工期；避免了多次安装的工序转换，提高了施工效率；有利于保证井筒装备的安装质量。案例（三）1.喷射混凝土表面出现裂缝和强度未达到设计要求的可能原因：-原材料方面：水泥质量不合格、骨料级配不合理、外加剂使用不当等。-施工工艺方面：配合比不准确、搅拌不充分、喷射不密实、养护不及时等。-环境因素：温度、湿度变化较大等。2.处理措施：-对于裂缝较小的情况，可采用表面修补的方法，如涂抹水泥砂浆、环氧树脂等。-对于裂缝较大的情况，应凿除裂缝部位的混凝土，重新喷射混凝土。-对于强度未达到设计要求的情况，应根据具体情况采取加固措施，如增加锚