epc市政绿化项目合同范本

epc市政绿化项目合同范本合同编号：[具体编号]本合同由以下双方于[合同签订日期]在[签订地点]签订：发包人（全称）名称：[发包人公司全称]法定代表人或其授权代表：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[代码]承包人（全称）名称：[承包人公司全称]法定代表人或其授权代表：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[代码]鉴于发包人拟建设[项目名称]市政绿化项目，已接受承包人提出的承担本项目的设计、采购、施工及相关服务的投标，双方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[项目名称]市政绿化项目2.工程地点：[具体地点]3.工程内容设计部分：承包人应按照国家和地方相关规范、标准以及发包人提出的合理要求，完成本项目的绿化工程设计，包括但不限于绿化方案设计、施工图设计、景观小品设计等，并提供相应的设计文件和技术资料。设计文件应满足施工要求，确保工程质量和安全。采购部分：承包人负责采购本项目所需的全部绿化苗木、花卉、草皮、景观材料、灌溉设备等物资。所采购的物资应符合设计要求和国家相关质量标准，具备合格证明文件。施工部分：承包人应按照设计文件和施工规范进行绿化工程施工，包括场地平整、土壤改良、苗木种植、灌溉系统安装、景观小品建设等。施工过程中应确保工程质量，遵守安全操作规程，文明施工。4.工程规模：本项目绿化总面积约为[X]平方米，具体以设计文件和实际施工范围为准。二、工程承包范围1.从项目的初步设计开始，直至工程竣工验收合格并交付使用的全过程，包括但不限于设计、采购、施工、调试、保修等工作。2.协助发包人办理项目建设过程中所需的各项审批手续，提供相关技术支持和文件资料。三、合同工期1.计划开始工作日期：[具体日期]2.计划竣工日期：[具体日期]3.工期总日历天数：[X]天。工期总日历天数与根据前述计划开始竣工日期计算的天数不一致的，以工期总日历天数为准。4.承包人应按照合同约定的工期完成本项目的建设任务。如因不可抗力、发包人原因或其他非承包人原因导致工期延误的，承包人应及时书面通知发包人，并提供相应的证明材料，经发包人确认后，工期相应顺延。四、质量标准1.工程质量应符合国家和地方现行的相关质量标准、规范和设计文件的要求，达到合格标准。2.绿化苗木的成活率应达到[X]%以上，景观小品和灌溉系统等设施应运行正常，满足使用功能要求。3.承包人应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，对工程质量负责。在工程质量保修期内，承包人应承担保修责任，及时处理质量问题。五、合同价款1.合同总价：本合同总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价，除合同另有约定外，不再调整。2.价格组成：合同总价包括设计费、设备和材料采购费、施工费、运输费、保险费、税费、利润等完成本项目所需的一切费用。3.付款方式预付款：合同签订后[X]个工作日内，发包人向承包人支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：承包人每月[具体日期]向发包人提交上月已完工程进度报告和付款申请，经发包人审核确认后，在[X]个工作日内支付已完工程价款的[X]%。竣工结算款：工程竣工验收合格后，承包人应在[X]天内提交竣工结算报告和完整的结算资料，经发包人审核并审计完成后，在[X]个工作日内支付至结算总价的[X]%。质量保证金：结算总价的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期届满且无质量问题后[X]个工作日内无息退还。六、双方权利和义务发包人权利和义务1.权利有权对承包人的设计、采购、施工等工作进行监督和检查，要求承包人提供相关的工作进度报告和质量检验资料。对工程设计方案和重大变更事项有最终决定权。按照合同约定的质量标准和工期要求对工程进行验收。2.义务按照合同约定的时间和方式支付合同价款。协助承包人办理项目建设过程中所需的各项审批手续，提供必要的文件资料和协助。向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，承担相关费用。承包人权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。对发包人提出的不合理要求有权提出异议，并要求发包人进行调整。在施工过程中，如发现设计文件存在错误或不合理之处，有权及时向发包人提出修改建议。2.义务按照合同约定的时间、质量标准和技术要求完成本项目的设计、采购、施工等工作。建立健全项目管理体系，配备足够的管理人员和技术人员，确保工程顺利进行。严格遵守国家和地方的法律法规，遵守施工现场的管理规定，文明施工，保护环境。对工程的设计、采购、施工等工作承担全部责任，如因承包人原因导致工程质量问题或安全事故，承包人应承担相应的赔偿责任。在工程质量保修期内，按照合同约定履行保修义务，及时处理质量问题。七、工程变更1.发包人有权对工程的设计、施工范围、质量标准等提出变更要求。发包人提出变更的，应提前[X]天书面通知承包人，并提供变更的详细说明和相关资料。2.承包人应按照发包人的变更要求进行工程变更，并在接到变更通知后的[X]天内提交变更部分的费用预算和工期调整方案，经发包人审核确认后执行。3.因工程变更导致合同价款增加或减少的，双方应按照变更后的费用预算进行调整。因工程变更导致工期延误的，工期相应顺延。八、违约责任发包人违约责任1.如发包人未按照合同约定的时间和方式支付合同价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向承包人支付违约金。逾期超过[X]天的，承包人有权暂停施工，并要求发包人承担因此造成的损失。2.如发包人因自身原因导致工程停工或延误，应承担承包人因此造成的损失，包括但不限于人员窝工费、设备闲置费、材料保管费等，并相应顺延工期。承包人违约责任1.如承包人未按照合同约定的工期完成工程建设任务，每逾期一天，应按照合同总价的[X]‰向发包人支付违约金。逾期超过[X]天的，发包人有权解除合同，并要求承包人承担因此造成的损失。2.如工程质量不符合合同约定的标准，承包人应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准为止。因返工或修复导致工期延误的，承包人应承担逾期违约责任。3.如承包人在施工过程中违反国家和地方的法律法规，或违反施工现场的管理规定，导致发生安全事故或环境污染事件，承包人应承担相应的法律责任和赔偿责任。九、争议解决1.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中无争议的部分。十、合同生效及其他1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2