住建部合同范本绿化合同

住建部合同范本绿化合同建设工程绿化合同合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方拟对[项目名称及地址]进行绿化工程建设，乙方具备相应的绿化工程施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体绿化工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.绿化种植：包括但不限于乔木、灌木、花卉、草坪等植物的采购、运输、种植及养护。具体植物品种、规格、数量详见附件一《绿化植物清单》。2.地形塑造：根据设计要求对工程区域内的地形进行整理、堆坡等工作，以满足绿化种植和景观效果的需要。3.灌溉系统安装：安装灌溉管道、喷头等设备，确保绿化植物的水分供应。4.附属设施建设：如景观小品、休闲步道、围栏等附属设施的建设与安装。（四）工程范围以甲方提供的施工图纸和设计文件所确定的范围为准。二、工程期限（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期总日历天数[X]天。如遇不可抗力、甲方变更设计或其他非乙方原因导致的工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。三、工程质量标准（一）本工程质量应符合国家和地方现行的有关绿化工程施工及验收规范、标准的要求，达到[具体质量等级标准]。（二）乙方应严格按照施工图纸、设计文件和相关规范进行施工，确保绿化植物的成活率达到[X]%以上。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/固定单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款包括但不限于绿化植物采购、运输、种植、养护、地形塑造、灌溉系统安装、附属设施建设、税费等完成本工程所需的一切费用。（二）支付方式1.合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.工程进度达到[X]%时，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。3.工程竣工并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付至合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。4.剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在质保期满且无质量问题后[X]日内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程施工进度、质量进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关规范进行施工。对工程设计和施工方案提出变更要求。组织工程竣工验收。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。在开工前[X]日内向乙方提供施工图纸和设计文件，并进行技术交底。协调施工场地周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。及时办理工程变更、签证等手续。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程价款。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工任务。严格按照施工图纸、设计文件和相关规范进行施工，确保工程质量。遵守施工现场的管理规定，做好安全文明施工工作，承担因自身原因造成的安全事故责任。负责施工期间的绿化植物养护管理，确保植物生长良好。工程竣工后，向甲方提供完整的工程竣工资料。六、工程变更（一）甲方提出工程变更时，应提前[X]日以书面形式通知乙方，并提供变更后的设计图纸和相关资料。乙方应按照变更要求进行施工，因变更导致的费用增加或工期延误，由双方协商确定。（二）乙方在施工过程中发现设计图纸存在问题或需要进行变更时，应及时向甲方提出书面报告。经甲方同意后，按照变更后的要求进行施工。七、工程验收（一）隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程施工完毕后[X]小时内通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后[X]小时内进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。如甲方未按时进行验收，乙方可自行隐蔽，但应做好记录。（二）中间验收工程施工达到一定阶段时，乙方应通知甲方进行中间验收。中间验收合格后，方可继续施工。（三）竣工验收1.工程竣工后，乙方应在[X]日内完成自检，自检合格后向甲方提交竣工验收报告和完整的竣工资料。2.甲方应在接到乙方竣工验收报告后[X]日内组织有关部门进行验收。如验收合格，双方签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。八、质量保修（一）本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。（二）在质保期内，乙方应负责对绿化植物进行养护管理，确保植物生长良好。如出现植物死亡、病虫害等问题，乙方应及时进行补植、防治。（三）质保期内，如因乙方施工质量问题导致的工程缺陷，乙方应免费进行修复；如因甲方使用不当或不可抗力等原因导致的问题，乙方应协助甲方进行处理，费用由责任方承担。九、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款的，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。2.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程施工的，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.乙方施工质量不符合合同约定和相关标准的，应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准为止。如给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.乙方未经甲方同意擅自转包、分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担因此造成的损失。十、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款（一）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（二）本合同一式[X]份，甲方执[X