厨房排油烟施工合同范本

厨房排油烟施工合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方需要对厨房排油烟系统进行施工安装，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]厨房排油烟系统施工工程2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：厨房排油烟管道的设计、制作、安装，包括主管道、支管道及弯头、变径等配件的安装。排油烟风机的选型、采购、安装及调试，确保风机正常运行，达到规定的排风量和风压要求。油烟净化设备的选型、采购、安装及调试，使排放的油烟达到国家和地方相关环保标准。厨房内排油烟罩的制作、安装，保证其密封性和排烟效果。与排油烟系统相关的电气线路铺设、控制箱安装及调试，实现排油烟设备的自动化控制。对整个排油烟系统进行检测、验收，确保系统符合设计要求和相关标准。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：[X]日历天。如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应及时以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。三、合同价款及支付方式1.合同总价款：本合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款为含税价，包括但不限于设备采购费、制作安装费、运输费、调试费、检测费、税费等完成本工程所需的一切费用。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）作为预付款，用于乙方采购设备和材料。进度款：乙方完成排油烟管道安装、风机和净化设备进场后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。验收款：工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。质保金：预留合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）作为质保金，质保期为自工程验收合格之日起[X]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息支付质保金。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。对乙方提供的设计方案、设备选型、材料采购等事项有审核权，如发现不符合要求，有权要求乙方进行修改。工程竣工后，有权组织相关人员对工程进行验收，对不符合验收标准的部分，有权要求乙方限期整改。2.义务按照合同约定的时间和方式支付合同价款。在开工前，向乙方提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件，如通水、通电、通路等。协调与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照乙方的要求，及时提供与工程相关的资料和信息。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和信息，以便顺利开展施工工作。在施工过程中，如遇到甲方原因或不可抗力因素导致工期延误或费用增加，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务严格按照合同约定的工程内容、质量标准和施工规范进行施工，确保工程质量。编制详细的施工组织设计和进度计划，并报甲方审核。按照审核通过的施工组织设计和进度计划组织施工，确保工程按时竣工。自行采购符合设计要求和相关标准的设备、材料，并提供产品质量合格证明文件。对采购的设备、材料进行妥善保管，如发生损坏或丢失，由乙方负责承担损失。遵守施工现场的安全管理规定，做好安全防护措施，确保施工安全。如发生安全事故，由乙方承担全部责任和费用。对施工过程中产生的垃圾、废弃物等进行及时清理，保持施工现场的整洁。工程竣工后，向甲方提供完整的竣工资料，包括设计图纸、设备说明书、检测报告等。在质保期内，对排油烟系统提供免费维修、保养服务，及时响应甲方的维修要求。五、工程质量及验收1.质量标准：本工程质量应符合国家和地方相关标准、规范以及甲方的设计要求。具体标准包括但不限于《饮食业油烟排放标准（试行）》、《通风与空调工程施工质量验收规范》等。2.质量保证：乙方应保证所提供的设备、材料是全新的、合格的，并具备良好的性能和质量。在质保期内，如出现质量问题，乙方应免费进行维修或更换。3.验收程序：乙方完成全部施工任务后，应进行自检，自检合格后向甲方提交书面验收申请。甲方收到验收申请后，应在[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格的，双方签署验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方提出的整改意见进行限期整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担，工期不予顺延。六、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。由此导致工期延误的，工期相应顺延。如甲方因自身原因导致工程停工或变更设计方案，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于设备、材料的闲置费、人员窝工费等，并相应顺延工期。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此造成的损失。如乙方提供的设备、材料不符合设计要求或相关标准，应负责免费更换，并承担由此给甲方造成的损失。如乙方在施工过程中违反安全管理规定，发生安全事故，应承担全部责任和费用，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。如乙方在质保期内未按照约定提供维修、保养服务，甲方有权自行安排维修，费用从质保金中扣除，不足部分由乙方补足。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条