钢门窗制作安装合同范本

钢门窗制作安装合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方有钢门窗制作安装的需求，乙方具备相应的制作安装能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就钢门窗制作安装事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：乙方按照甲方提供的设计图纸和技术要求，负责钢门窗的制作、运输、安装及调试工作。具体包括但不限于各种规格、型号的钢门窗的原材料采购、加工制作、表面处理、五金配件安装、现场安装、密封胶施工等全部工作内容。二、合同标的（一）钢门窗规格及数量门窗类型规格（长×宽）数量[具体门窗类型1][具体规格1][具体数量1][具体门窗类型2][具体规格2][具体数量2]………………（二）质量标准1.钢门窗的制作应符合国家现行相关标准和规范，如《建筑用钢门窗》（GB/T[具体标准编号]）等。2.原材料的质量应符合国家标准和设计要求，钢材应具有质量合格证明文件，表面应平整、光滑，无裂缝、砂眼、锈蚀等缺陷。3.五金配件应选用优质产品，其质量应符合相关标准，具有良好的耐用性和使用性能。4.钢门窗的安装应牢固、平整，开启灵活，关闭严密，缝隙均匀，密封性能良好，符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210[具体年份]）的要求。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），该价款包括钢门窗的制作费、运输费、安装费、调试费、税费等乙方完成本合同约定工作所需的一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[具体日期]内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：钢门窗制作完成并经甲方验收合格后，甲方应在[具体日期]内支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。3.安装款：钢门窗全部安装完毕并经甲方验收合格后，甲方应在[具体日期]内支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金：剩余合同总价款的[X]%作为质保金，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），在质保期届满且无质量问题后，甲方应在[具体日期]内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的制作安装工作进行监督和检查，要求乙方按照合同约定的质量标准和进度要求进行施工。有权对钢门窗的原材料、构配件和设备进行检验和验收，对不符合质量要求的产品有权要求乙方更换。有权要求乙方提供制作安装过程中的相关资料和文件，如质量检验报告、施工记录等。2.义务按照合同约定的时间和方式支付合同价款。在乙方施工前，提供施工所需的场地、水电等条件，并协调与其他施工单位的关系。及时组织对钢门窗的制作、安装进行验收，对乙方提出的合理要求给予配合和支持。（二）乙方权利和义务1.权利有权按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的设计图纸、技术要求等相关资料。在施工过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致的停工、窝工等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务严格按照合同约定的质量标准和设计要求进行钢门窗的制作和安装，确保工程质量。按照合同约定的工期完成制作安装工作，不得擅自延误工期。对制作安装过程中的安全生产负责，采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和财产安全。提供钢门窗的质量保证期，在质保期内免费提供维修、保养等服务。妥善保管甲方提供的设计图纸、技术资料等文件，不得泄露给第三方。五、工期要求1.本工程工期自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。2.如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等非乙方原因导致工期延误的，工期相应顺延。乙方应在事件发生后[具体天数]内以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。3.乙方应按照工期要求制定详细的施工进度计划，并报甲方审核确认。乙方应严格按照进度计划组织施工，确保工程按时竣工。六、验收标准和方法1.制作验收：钢门窗制作完成后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后[具体天数]内组织验收，验收内容包括原材料质量、加工工艺、尺寸规格等。如验收合格，双方应签署制作验收报告；如验收不合格，乙方应及时整改，直至验收合格为止。2.安装验收：钢门窗全部安装完毕后，乙方应进行自检，自检合格后通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后[具体天数]内组织验收，验收内容包括安装质量、开启性能、密封性能等。验收合格后，双方应签署安装验收报告。3.验收标准按照本合同约定的质量标准和国家现行相关标准执行。七、质量保证1.乙方对所制作安装的钢门窗提供[质保期限]年的质量保证期，自安装验收合格之日起计算。2.在质保期内，如钢门窗出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[具体天数]内到达现场进行维修或更换，费用由乙方承担。3.质保期内，乙方应定期对钢门窗进行回访和维护，确保其正常使用。八、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款的，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数]的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此造成的损失。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应赔偿乙方因停工、窝工造成的损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费等。3.甲方无正当理由拒绝验收或拖延验收时间的，视为验收合格，甲方应按照合同约定支付相应的款项。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成制作安装工作的，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.乙方制作安装的钢门窗质量不符合合同约定的质量标准的，应负责无偿返工或更换，直至符合质量要求为止，并承担由此给甲方造成的损失。如因质量问题导致甲方遭受第三方索赔的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.乙方在施工过程中违反安全生产规定，发生安全事故的，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，