外墙抹面合同协议书模板

外墙抹面合同协议书模板合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]乙方（承包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]鉴于甲方有外墙抹面工程的需求，乙方具备从事外墙抹面工程的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]外墙抹面工程（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程范围本工程的外墙抹面范围包括但不限于[具体建筑物名称及各楼层]的全部外墙表面。具体包括墙面基层处理、抹面材料的涂抹、阴阳角处理、门窗周边收口处理等工作内容，以达到设计要求的平整度、垂直度和外观质量标准。（四）工程内容1.基层处理乙方应清除外墙表面的灰尘、油污、松动的砂浆等杂质，对墙面的孔洞、裂缝等缺陷进行修补，确保基层表面平整、坚实、干净，符合抹面施工的要求。2.抹面材料涂抹乙方应按照设计要求和施工规范，选用符合质量标准的抹面材料进行涂抹。抹面应分遍进行，每遍厚度应符合规定，确保抹面的整体性和密实性。3.阴阳角处理对外墙的阴阳角应进行专门处理，保证阴阳角的顺直度和垂直度，偏差应控制在规定范围内。4.门窗周边收口处理对门窗周边的抹面应进行精细施工，确保收口严密，无裂缝、空鼓等缺陷，与门窗框的衔接处应平整、美观。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，双方应协商顺延工期。2.如因甲方原因（如未按时提供施工场地、未按时支付工程款等）导致工期延误，工期应相应顺延，甲方应承担因此给乙方造成的损失。3.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程的合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款为固定总价，包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、设备、运输、管理、利润、税金等一切费用。（二）支付方式1.预付款合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款乙方应每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，甲方应在收到报告后的[X]个工作日内进行审核，并支付已完工程价款的[X%]作为进度款。3.竣工结算款工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在[X]个工作日内提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后的[X]个工作日内进行审核。审核无误后，甲方应在[X]个工作日内支付至合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。4.质量保证金剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），在工程质量保修期满后无质量问题的情况下，甲方应在[X]个工作日内无息退还。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利（1）有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关规范进行施工。（2）有权对乙方提交的工程量报告和竣工结算报告进行审核，对不符合实际情况的部分有权提出异议。（3）在工程质量不符合合同约定或相关标准时，有权要求乙方返工整改，直至达到合格标准。2.义务（1）按照合同约定的时间和方式支付工程款。（2）在开工前，向乙方提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件。（3）向乙方提供施工所需的设计图纸和技术资料，并进行技术交底。（4）协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利（1）有权按照合同约定的时间和方式收取工程款。（2）有权要求甲方提供施工所需的设计图纸和技术资料，并进行技术交底。（3）在甲方未按照合同约定支付工程款时，有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。2.义务（1）按照合同约定的工期、质量标准和施工规范完成本工程的施工任务。（2）编制施工组织设计和施工进度计划，并报甲方审核同意后实施。（3）严格按照设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。（4）遵守施工现场的安全管理规定，做好安全防护措施，确保施工安全。（5）对施工过程中产生的垃圾和废弃物进行及时清理，保持施工现场的整洁。（6）在工程竣工后，向甲方提供完整的竣工资料和工程保修书。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程的质量应符合国家和地方相关标准、规范的要求，以及设计文件的规定。具体质量标准见本合同附件《工程质量标准》。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制，确保工程质量达到合同约定的标准。乙方应按照规定进行原材料检验、隐蔽工程验收和分项分部工程验收等工作，并做好相关记录。（三）工程验收1.乙方完成分项分部工程施工后，应进行自检，自检合格后报甲方进行验收。甲方应在收到乙方验收通知后的[X]个工作日内进行验收，如验收合格，双方应办理验收手续；如验收不合格，乙方应及时返工整改，直至验收合格为止。2.工程竣工后，乙方应组织自验，自验合格后向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到竣工验收报告后的[X]个工作日内组织有关单位进行竣工验收。如工程符合合同约定的质量标准和验收条件，双方应签署竣工验收证书；如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至达到验收标准为止。六、安全施工（一）安全责任乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和规定，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，做好施工现场的安全防护措施，确保施工安全。乙方对施工过程中的安全事故承担全部责任。（二）安全措施1.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志和防护设施，确保施工人员和过往行人的安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、安全带、安全鞋等，并要求施工人员正确佩戴和使用。3.乙方应定期对施工设备和工具进行检查和维护，确保其安全性能良好。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额[X%]的违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此给乙方造成的损失。2.如甲方因自身原因导致工程停工、窝工，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人工、材料、设备等费用。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。2.如乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准为止。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如乙方违反安全施工规定，导致安全事故发生，应承担全部责任，并赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合