土石方工程合同补充协议

土石方工程合同补充协议甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]就[工程名称]土石方工程签订了编号为[原合同编号]的《土石方工程合同》（以下简称“原合同”），现因工程实际情况发生变化，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就原合同相关条款进行补充约定，达成如下补充协议：一、标的物或服务具体描述（一）工程概况1.工程名称：[工程具体名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：在原合同约定的土石方开挖、运输、回填等工程内容基础上，增加以下工作：对施工现场周边存在的不稳定山体进行土石方加固处理，具体加固方式包括但不限于锚杆支护、挡土墙砌筑等，以确保施工及周边环境安全。对土石方开挖过程中产生的弃土进行分类处理，可利用的土石方用于场地平整和回填，不可利用的弃土需运输至指定的弃土场，并按照环保要求进行堆放和覆盖。负责施工现场的临时排水系统的建设和维护，确保在施工期间场地排水畅通，避免积水影响施工进度和质量。（二）工程量及计量方式1.新增工程量：本次补充协议涉及的新增土石方加固处理工程量约为[X]立方米，弃土分类处理量约为[X]立方米，临时排水系统建设长度约为[X]米。具体工程量以实际完成并经双方现场代表签字确认的为准。2.计量方式：土石方工程量按照设计图纸和现场实际测量相结合的方式进行计量。对于土石方加固处理工程，按照加固材料的使用量和施工面积进行计量；弃土分类处理按照实际运输的车次和方量进行统计；临时排水系统建设按照管道铺设长度和沟渠开挖体积进行计算。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照原合同及本补充协议的约定进行施工。对乙方提交的工程量报告和工程款支付申请进行审核，有权提出异议并要求乙方进行解释和补充资料。在乙方存在违约行为时，有权按照本补充协议的约定追究乙方的违约责任。2.义务按照本补充协议的约定及时向乙方支付工程款，不得无故拖延。协调施工现场周边的关系，为乙方施工创造良好的外部环境，协助乙方解决施工过程中遇到的与周边单位或居民的纠纷。及时向乙方提供施工所需的设计变更文件和相关技术资料，确保乙方施工的顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利按照本补充协议的约定，按时、足额获得工程款。要求甲方提供施工所需的必要条件，如施工场地、水电接入等。在施工过程中，如遇到不可抗力或非乙方原因导致的停工、窝工等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务严格按照原合同及本补充协议的约定组织施工，确保工程质量和施工安全，遵守国家和地方有关施工安全、环保等方面的法律法规。按照甲方的要求，及时提交工程量报告和工程款支付申请，并提供相关的证明材料。对施工现场的材料、设备等进行妥善保管，做好施工期间的防火、防盗等安全防范工作。负责施工过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工对周边环境的影响，如控制扬尘、噪音等污染。三、工程价款及支付方式（一）工程价款1.本次补充协议涉及的工程价款按照以下方式计算：土石方加固处理工程：综合单价为[X]元/立方米，暂定总价为[X]元。弃土分类处理工程：运输及处理费用为[X]元/立方米，暂定总价为[X]元。临时排水系统建设工程：综合单价为[X]元/米，暂定总价为[X]元。本补充协议工程价款暂定总计为[X]元（大写：[大写金额]），最终结算价款以实际完成的工程量和本补充协议约定的单价进行计算。2.上述工程价款已包含乙方完成本补充协议约定的全部工作内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等一切费用。（二）支付方式1.预付款：本补充协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的[X]%作为预付款，即[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交上月完成的工程量报告和工程款支付申请，甲方在收到申请后[X]个工作日内进行审核，审核通过后[X]个工作日内向乙方支付已完工程量对应价款的[X]%。3.结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方在[X]个工作日内提交工程结算报告，甲方在收到结算报告后[X]个工作日内进行审核，审核无误后[X]个工作日内向乙方支付至工程结算总价的[X]%。4.质保金：剩余工程结算总价的[X]%作为质保金，质保期为自工程验收合格之日起[X]年。质保期满后，如工程无质量问题，甲方在[X]个工作日内将质保金无息支付给乙方。四、工程工期（一）工期要求本补充协议涉及的工程应在[开工日期]开工，[竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。乙方应按照此工期要求合理安排施工进度，确保工程按时完成。（二）工期延误1.因不可抗力、甲方原因（如未按时提供施工条件、设计变更等）导致工期延误的，乙方应在事件发生后[X]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明材料，经甲方确认后，工期相应顺延。2.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照工程价款的[X]%向甲方支付违约金，最高不超过工程总价款的[X]%。甲方有权从应支付给乙方的工程款中扣除相应的违约金。五、工程质量与验收（一）质量标准本补充协议涉及的工程质量应符合国家和地方相关标准、规范以及原合同约定的质量要求。乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。（二）质量保证乙方应建立健全质量管理体系，对工程质量负责。在质保期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行免费维修或处理，直至达到质量要求为止。如乙方未按时进行维修或处理，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用从质保金中扣除，不足部分由乙方承担。（三）工程验收1.乙方完成本补充协议约定的全部工程内容后，应提前[X]个工作日向甲方提交书面验收申请。2.甲方在收到验收申请后[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格的，双方签署工程验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方提出的整改意见及时进行整改，直至验收合格为止，整改期间的工期不顺延。六、违约和争议（一）违约责任1.甲方未按照本补充协议的约定支付工程款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金为止，由此造成的工期延误和损失由甲方承担。2.乙方未按照本补充协议的约定履行义务，如工程质量不符合要求、工期延误、违反环保规定等，应承担相应的违约责任。除按照本补充协议的其他条款承担责任外，还应向甲方支付工程总价款的[X]%作为违约金。如给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。3.任何一方违反本补充协议的其他约定，应承担相应的违约责任，给对方造成损失的，应赔偿对方的全部损失。（二）争议解决本补充协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本补充协议自双方签字（或盖章）之