秦皇岛工程施工合同范本

秦皇岛工程施工合同范本合同编号：[具体编号]本合同由以下双方于[合同签订日期]在河北省秦皇岛市签订：发包方（甲方）：名称：[发包方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]承包方（乙方）：名称：[承包方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]鉴于甲方拟进行[工程名称]项目建设，乙方具备相应的工程施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[工程名称]（二）工程地点秦皇岛市[具体地点]（三）工程内容1.本工程主要包括但不限于以下施工内容：[具体施工项目1]：详细描述该项目的施工范围、技术要求等。例如，对于建筑工程中的基础施工，应说明基础的类型（如桩基础、筏板基础等）、尺寸、深度、混凝土强度等级等。[具体施工项目2]：同样进行详细描述。如主体结构施工，需说明建筑层数、结构形式（如框架结构、剪力墙结构等）、墙体材料、梁柱尺寸等。……2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和国家及地方相关标准规范进行施工，确保工程质量符合要求。（四）工程承包范围1.包工包料：乙方负责提供工程所需的全部材料、设备和劳动力，并承担相应的费用。2.具体承包范围以甲方确认的施工图纸和工程量清单为准。二、合同工期（一）开工日期预计开工日期为[开工日期]，具体开工日期以甲方发出的开工通知为准。（二）竣工日期预计竣工日期为[竣工日期]，乙方应在合同约定的工期内完成全部工程施工并通过竣工验收。（三）工期延误1.如因不可抗力、甲方原因（如未按时提供施工场地、施工图纸、支付工程进度款等）导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内书面通知甲方，并提供相应的证明材料。经甲方确认后，工期相应顺延。2.若乙方自身原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。三、质量标准（一）工程质量应符合国家及地方现行的相关标准、规范和甲方的技术要求，达到合格标准。（二）乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量。（三）工程完工后，乙方应按照规定进行自检，自检合格后向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到报告后[X]天内组织验收，验收合格的，双方签署竣工验收证书；验收不合格的，乙方应在甲方规定的期限内进行整改，直至验收合格为止。四、合同价款与支付（一）合同价款本合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），该价款为含税价，包括但不限于乙方完成本工程所需的全部费用，如材料费、设备费、人工费、管理费、利润、税金等。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.工程进度款：乙方应按照每月实际完成的工程量向甲方提交进度款申请报告，甲方应在收到报告后[X]天内审核确认，并支付相应的工程进度款。支付比例为已完工程量价款的[X%]。3.竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[X]天内提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方应在收到后[X]天内进行审核。审核完成后，甲方应在[X]天内支付至结算总价款的[X%]，剩余[X%]作为质量保证金。4.质量保证金：质量保证金在工程质量保修期满后[X]天内无息退还。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准规范进行施工。对乙方提交的施工方案、进度计划、结算报告等文件有审核批准权。工程竣工验收合格后，享有工程的所有权和使用权。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。在开工前提供施工场地、施工图纸、地下管线资料等必要的施工条件。协调解决施工过程中与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。及时组织工程竣工验收和结算审核工作。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款。有权要求甲方提供必要的施工条件和配合工作。对甲方提出的不合理要求有拒绝权，但应说明理由。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工范围完成工程施工任务。遵守国家及地方相关法律法规和施工现场的管理规定，做好施工现场的安全防护、环境保护等工作。对工程施工过程中使用的材料、设备质量负责，提供相应的质量证明文件。工程竣工后，按照规定提供工程质量保修服务。六、材料设备供应（一）乙方负责采购工程所需的全部材料和设备，应选择符合国家及地方相关标准和甲方技术要求的产品，并提供质量合格证明文件。（二）乙方采购的材料和设备进场前，应通知甲方进行检验和确认。未经甲方检验合格的材料和设备不得使用于工程中。（三）甲方有权对乙方采购的材料和设备进行抽查检验，如发现质量不符合要求，乙方应立即更换，并承担相应的费用和责任。七、工程变更（一）在工程施工过程中，如甲方需要对工程进行变更，应提前[X]天书面通知乙方，并提供变更后的施工图纸和技术要求。（二）乙方应按照甲方的变更要求进行施工，因工程变更导致的费用增加或工期延误，双方应协商确定相应的调整方式。（三）未经甲方书面同意，乙方不得擅自对工程进行变更。否则，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。八、工程验收（一）工程完工后，乙方应进行自检，自检合格后向甲方提交竣工验收报告及相关资料。（二）甲方应在收到报告后[X]天内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收证书；验收不合格的，乙方应在甲方规定的期限内进行整改，直至验收合格为止。（三）工程竣工验收合格后，乙方应在[X]天内将工程交付给甲方使用。九、质量保修（一）本工程质量保修期限为自工程竣工验收合格之日起[X]年。（二）在质量保修期间，乙方应负责免费维修因施工质量问题引起的工程缺陷。如因甲方使用不当或不可抗力等非乙方原因造成的损坏，乙方应提供维修服务，但费用由甲方承担。（三）乙方应在接到甲方维修通知后[X]小时内做出响应，[X]天内到达现场进行维修。如乙方未能及时维修，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用从质量保证金中扣除。十、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人工费、设备闲置费等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。2.工程质量不符合合同约定和相关标准规范的，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准为止。如因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.乙方未经甲方同意擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。十一、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款（一）