2025年监理工程师《合同管理》试题及答案

2025年监理工程师《合同管理》试题及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在建设工程合同中，下列关于合同主体的说法正确的是（）。A.建设工程合同的主体可以是自然人B.发包人必须是法人C.承包人必须具有相应的资质等级D.分包人可以不具备资质答案：C解析：建设工程合同主体一般是法人，发包人可以是法人也可以是其他组织，承包人必须具有相应的资质等级，分包人也需要具备相应资质。所以A、B、D错误，C正确。2.下列不属于建设工程合同特征的是（）。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同形式的非要式性答案：D解析：建设工程合同具有合同主体的严格性、合同标的的特殊性、合同履行期限的长期性、合同形式的要式性等特征。所以D选项不属于建设工程合同特征。3.监理人收到承包人报送的施工进度计划后，应在（）天内给予确认或提出修改意见。A.3B.7C.14D.28答案：B解析：监理人收到承包人报送的施工进度计划后，应在7天内给予确认或提出修改意见。4.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由（）。A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.发包人负责检验，费用由承包人承担C.承包人负责检验，费用由发包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担答案：C解析：由发包人负责采购的材料，承包人负责检验，费用由发包人承担。5.根据《标准施工合同》，关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.预付款担保采用银行保函形式B.预付款担保的担保金额应逐年递减C.预付款担保的担保金额与预付款金额相同D.预付款担保自合同签订之日起生效答案：C解析：预付款担保采用银行保函或担保公司担保等形式，担保金额与预付款金额相同，预付款担保自预付款支付给承包人起生效，随着预付款的扣回，担保金额相应递减。所以A、B、D错误，C正确。6.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.原设计单位D.监理人答案：B解析：在缺陷责任期内，因施工质量问题出现缺陷，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由承包人承担。7.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照（）履行。A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议答案：D解析：当事人没有约定交货期限，首先应按照补充协议履行；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。8.设计合同履行过程中，设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。A.20%B.30%C.50%D.60%答案：B解析：设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的30%。9.下列关于施工招标中对投标申请人进行资格预审的说法，正确的是（）。A.资格预审主要侧重于对投标人企业总体能力是否适合招标工程的要求进行审查B.资格预审的内容包括基本资格审查和专业资格审查C.资格预审文件的发售期不得少于5日D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标答案：ABCD解析：资格预审主要侧重于对投标人企业总体能力是否适合招标工程的要求进行审查，内容包括基本资格审查和专业资格审查。资格预审文件的发售期不得少于5日。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。10.下列关于评标委员会的说法，错误的是（）。A.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成B.评标委员会成员人数为5人以上单数C.技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.评标委员会成员的名单在开标前应当保密答案：D解析：评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密，而不是开标前。所以D选项说法错误。11.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为（）万元。A.1000B.980C.1020D.960答案：B解析：评标价=投标报价-提前工期的优惠=1000-20=980（万元）。12.建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法，正确的是（）。A.勘察工作尚未开始的，不退还发包人已付定金B.勘察工作已进行了30%的，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C.勘察工作已进行了50%的，发包人应支付预算额50%的勘察费D.勘察工作已全部完成的，发包人应支付全部勘察费答案：ACD解析：勘察工作尚未开始的，不退还发包人已付定金；勘察工作已进行了一部分的，发包人应根据勘察工作的完成情况支付相应的勘察费；勘察工作已全部完成的，发包人应支付全部勘察费。所以B错误，A、C、D正确。13.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（）负责。A.发包人B.承包人C.工程师D.采购方答案：B解析：由发包人供应的材料，承包人负责检验。14.某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失包括：（1）在建工程损失26万元；（2）承包人受伤人员医药费、补偿金4.5万元；（3）施工机具损坏损失12万元；（4）施工机械闲置、施工人员窝工损失5.6万元；（5）工程清理、修复费用3.5万元。项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.29.5B.34C.39.6D.51.6答案：A解析：因不可抗力造成的在建工程损失和工程清理、修复费用由发包人承担，承包人受伤人员医药费、补偿金，施工机具损坏损失，施工机械闲置、施工人员窝工损失由承包人承担。所以应批准的补偿金额=26+3.5=29.5（万元）。15.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任C.承包人应在施工场地内设置临时消防通道D.承包人应编制施工场地治安管理计划答案：ACD解析：承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划，在施工场地内设置临时消防通道，编制施工场地治安管理计划。承包人对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。所以B错误，A、C、D正确。16.下列关于监理人指示变更的说法，错误的是（）。A.在发出变更指示前应征得发包人同意B.监理人可直接指示承包人进行合同范围内的变更工作C.变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求D.承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作答案：B解析：监理人应在发出变更指示前征得发包人同意，不能直接指示承包人进行合同范围内的变更工作。所以B选项说法错误。17.某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格指数见下表。已知该工程9月份完成的合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为（）万元。|费用名称|固定部分|钢材|水泥|砂石料|人工||-|-|-|-|-|-||权重系数|0.2|0.15|0.25|0.1|0.3||基期价格指数|100|100|100|100|100||9月份价格指数|110|105|103|102|108|A.205B.225C.245D.265答案：A解析：合同价款调整金额=3000×[0.2+0.15×(110/100)+0.25×(105/100)+0.1×(103/100)+0.3×(108/100)-1]=205（万元）。18.建设工程施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分工程质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人答案：A解析：监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验，检验结果表明该部分工程质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误应由发包人承担。19.下列关于工程索赔的说法，正确的是（）。A.索赔是单向的，即只能由承包人向发包人索赔B.索赔事件发生后，承包人应在28天内向监理人递交索赔意向通知书C.承包人在发出索赔意向通知书后28天内，应向监理人正式递交索赔通知书D.索赔意向通知发出后，承包人应在42天内提交索赔报告答案：BC解析：索赔是双向的，承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔。索赔事件发生后，承包人应在28天内向监理人递交索赔意向通知书，在发出索赔意向通知书后28天内，应向监理人正式递交索赔通知书。所以A、D错误，B、C正确。20.某工程设备采购合同签订时，设备有关材料的物价指数为125，人工成本指数为80，设备合同价为8万元，双方合同明确，合同价中固定费用占20%，材料费用占50%，人工成本占30%，三个月后交货，交货时材料物价指数为150，人工成本指数为88，则该设备的结算款为（）万元。A.8.5B.8.7C.9D.9.3答案：B解析：结算款=8×[0.2+0.5×(150/125)+0.3×(88/80)]=8.7（万元）。21.下列关于建设工程施工合同计价方式的说法，正确的是（）。A.固定总价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不大的项目B.固定单价合同对双方风险都较小C.可调总价合同可以对价格进行调整，所以发包人承担的风险较大D.成本加酬金合同适用于工程内容和技术经济指标尚未完全确定的项目答案：AD解析：固定总价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不大的项目；固定单价合同中，承包人承担单价风险，发包人承担工程量风险；可调总价合同可以对价格进行调整，但调整范围有限，双方分担一定风险；成本加酬金合同适用于工程内容和技术经济指标尚未完全确定的项目。所以B、C错误，A、D正确。22.某工程施工过程中，由于发包人提供的材料没有及时到货，导致承包人自有的一台机械窝工4个台班，每台班折旧费500元，工作时每台班燃油动力费100元；承包人租赁的一台机械窝工3个台班，台班租赁费为300元，工作时每台班燃油动力费80元。则承包人可以索赔的费用为（）元。A.3540B.3300C.3140D.2900答案：D解析：承包人自有机械窝工索赔费用按折旧费计算，租赁机械窝工索赔费用按租赁费计算。所以可索赔费用=4×500+3×300=2900（元）。23.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程总承包合同价款的说法，正确的是（）。A.签约合同价即为合同结算价B.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整C.合同价格不包括暂列金额D.合同价格不包括专业工程暂估价答案：B解析：签约合同价是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整。所以A、C、D错误，B正确。24.建设工程设计合同履行过程中，发包人要求变更设计，下列说法正确的是（）。A.发包人应在变更前14天书面通知设计人B.设计人应在收到通知后14天内作出变更方案C.因变更导致设计人的设计费用增加的，由发包人承担D.变更超过原设计标准的，应报原审批部门审批答案：ABCD解析：发包人要求变更设计，应在变更前14天书面通知设计人，设计人应在收到通知后14天内作出变更方案。因变更导致设计人的设计费用增加的，由发包人承担。变更超过原设计标准的，应报原审批部门审批。25.某工程招标，评标委员会推荐了三名中标候选人。在确定中标人时，招标人（）。A.应选择排名第一的中标候选人B.可以在三名中标候选人中自由选择C.应重新招标D.可以授权评标委员会直接确定中标人答案：AD解析：招标人应选择排名第一的中标候选人作为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。所以B、C错误，A、D正确。26.下列关于建设工程施工合同中工期的说法，正确的是（）。A.工期是指发包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数B.工期自开工通知中载明的开工日期起计算C.因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求顺延工期D.因承包人原因导致工期延误的，承包人应支付逾期竣工违约金答案：ABCD解析：工期是指发包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。工期自开工通知中载明的开工日期起计算。因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求顺延工期；因承包人原因导致工期延误的，承包人应支付逾期竣工违约金。27.某工程施工合同约定，承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按照银行同期同类贷款利率支付利息。后因发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院。则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（）。A.予以支持B.不予支持C.按照中国人民银行发布的同期同类存款利率计息D.按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息答案：A解析：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。本题中约定按照银行同期同类贷款利率支付利息，所以法院应予以支持。28.下列关于建设工程合同风险分配的说法，正确的是（）。A.合同风险应按照公平合理的原则进行分配B.发包人应承担外部环境变化的风险C.承包人应承担自身技术能力不足的风险D.合同风险分配应有利于合同的顺利履行答案：ABCD解析：合同风险应按照公平合理的原则进行分配，发包人应承担外部环境变化的风险，承包人应承担自身技术能力不足的风险，合同风险分配应有利于合同的顺利履行。29.某工程施工过程中，监理人发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求，监理人（）。A.应当要求设计单位改正B.应当报告建设单位要求设计单位改正C.有权直接修改工程设计D.应当通知施工单位暂停施工答案：B解析：监理人发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求，应当报告建设单位要求设计单位改正。30.建设工程施工过程中，因施工方原因造成工程质量不符合约定，发包人要求施工方采取补救措施，施工方拒绝执行，发包人可以（）。A.自行采取补救措施，费用由施工方承担B.要求施工方承担违约责任C.解除合同D.要求施工方赔偿损失答案：ABCD解析：因施工方原因造成工程质量不符合约定，发包人要求施工方采取补救措施，施工方拒绝执行，发包人可以自行采取补救措施，费用由施工方承担；要求施工方承担违约责任；解除合同；要求施工方赔偿损失。31.下列关于建设工程合同履行的说法，正确的是（）。A.当事人应当按照约定全面履行自己的义务B.当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务C.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充D.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任答案：ABCD解析：当事人应当按照约定全面履行自己的义务，遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。32.某工程建设项目，招标人在招标文件中规定了投标保证金为20万元。投标人甲提交了投标文件，但未提交投标保证金。则招标人对甲的投标文件应（）。A.不予受理B.受理，但在开标时宣布其投标无效C.受理，在评标时否决其投标D.受理，允许其在开标后补交投标保证金答案：C解析：投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，在评标时应否决其投标。33.下列关于建设工程合同解除的说法，正确的是（）。A.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同B.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的，发包人可以解除合同C.合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款D.合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格的，修复后的建设工程经验收合格的，发包人应承担修复费用答案：ABC解析：发包人未按约定支付工程价款，承包人催告后在合理期限内仍未支付的，承包人可以解除合同。承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的，发包人可以解除合同。合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，修复后的建设工程经验收合格的，承包人应承担修复费用。所以D错误，A、B、C正确。34.某工程在施工过程中，因不可抗力导致部分工程损坏，修复费用为10万元，承包人的施工机械设备损坏损失为5万元，现场停工7天。则承包人可以索赔的费用和工期分别为（）。A.10万元，7天B.15万元，7天C.10万元，0天D.15万元，0天答案：A解析：因不可抗力导致部分工程损坏，修复费用由发包人承担，承包人的施工机械设备损坏损失由承包人承担，现场停工工期应顺延。所以承包人可以索赔的费用为10万元，工期为7天。35.下列关于建设工程合同争议解决的说法，正确的是（）。A.合同争议可以通过和解、调解、仲裁或者诉讼等方式解决B.和解是指合同当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式C.调解是指合同当事人以外的第三人介入到合同争议的解决过程中，促使当事人达成和解协议的方式D.仲裁裁决具有终局性，当事人不得就同一纠纷再向人民法院提起诉讼答案：ABCD解析：合同争议可以通过和解、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。和解是指合同当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。调解是指合同当事人以外的第三人介入到合同争议的解决过程中，促使当事人达成和解协议的方式。仲裁裁决具有终局性，当事人不得就同一纠纷再向人民法院提起诉讼。36.某建设工程施工招标，评标委员会在评标过程中发现投标人甲的投标文件中，投标报价大写金额与小写金额不一致。则评标委员会应（）。A.以大写金额为准B.以小写金额为准C.要求甲投标人书面澄清D.认定甲投标人投标无效答案：A解析：投标报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。37.下列关于建设工程合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更应经当事人双方协商一致B.合同变更应采用书面形式C.合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更D.合同变更后，原合同的权利义务关系消灭答案：ABC解析：合同变更应经当事人双方协商一致，应采用书面形式。合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。合同变更后，原合同的权利义务关系部分变更，并非消灭。所以D错误，A、B、C正确。38.某工程施工过程中，承包人向监理人提交了索赔报告，监理人应在收到索赔报告后（）天内完成审查并报送发包人。A.7B.14C.28D.42答案：B解析：监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。39.下列关于建设工程合同担保的说法，正确的是（）。A.保证担保的方式有一般保证和连带责任保证B.抵押担保中，抵押人可以是债务人也可以是第三人C.质押担保分为动产质押和权利质押D.留置担保适用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等答案：ABCD解析：保证担保的方式有一般保证和连带责任保证；抵押担保中，抵押人可以是债务人也可以是第三人；质押担保分为动产质押和权利质押；留置担保适用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等。40.某工程在施工过程中，因发包人原因导致工程暂停施工2个月，承包人在暂停施工期间发生的设备闲置费用、人员窝工费用等共计10万元。则承包人可以索赔的费用为（）万元。A.0B.5C.10D.15答案：C解析：因发包人原因导致工程暂停施工，承包人在暂停施工期间发生的设备闲置费用、人员窝工费用等应由发包人承担，所以承包人可以索赔的费用为10万元。41.下列关于建设工程施工招标的说法，正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法C.招标人不得规定最低投标限价D.投标报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标答案：ABCD解析：招标人可以自行决定是否编制标底；招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；招标人不得规定最低投标限价；投标报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标。42.某工程建设项目，招标人在招标文件中规定了投标有效期为60天。投标人甲在投标文件中承诺的投标有效期为90天。则在评标时，评标委员会应（）。A.以60天为准B.以90天为准C.要求甲投标人书面澄清D.认定甲投标人投标无效答案：B解析：投标人承诺的投标有效期长于招标文件规定的投标有效期的，以投标人承诺的为准。43.下列关于建设工程合同违约责任的说法，正确的是（）。A.违约责任的承担方式主要有继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等B.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外答案：ABCD解析：违约责任的承担方式主要有继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。44.某工程施工过程中，监理人发出变更指示，要求承包人将某分项工程的施工工艺进行变更。承包人认为该变更会导致费用增加和工期延长，承包人应（）。A.直接拒绝执行变更指示B.按照变更指示执行，同时向监理人提出索赔要求C.要求监理人撤销变更指示D.与发包人协商变更事宜答案：B解析：承包人应按照变更指示执行变更工作，同时可以就变更导致的费用增加和工期延长向监理人提出索赔要求。45.下列关于建设工程合同效力的说法，正确的是（）。A.依法成立的合同，自成立时生效B.附生效条件的合同，自条件成就时生效C.附生效期限的合同，自期限届至时生效D.无民事行为能力人订立的合同无效答案：ABCD解析：依法成立的合同，自成立时生效；附生效条件的合同，自条件成就时生效；附生效期限的合同，自期限届至时生效；无民事行为能力人订立的合同无效。46.某工程建设项目，招标人采用邀请招标方式进行招标。招标人应向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2B.3C.5D.7答案：B解析：招标人采用邀请招标方式进行招标，应向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。47.下列关于建设工程合同文件优先解释顺序的说法，正确的是（）。A.合同协议书优先于中标通知书B.中标通知书优先于投标函及投标函附录C.投标函及投标函附录优先于专用合同条款D.专用合同条款优先于通用合同条款答案：ABCD解析：合同文件的优先解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款等。48.某工程施工过程中，因承包人原因导致工程质量不符合标准，承包人应承担的责任不包括（）。A.返工费用B.工期延误责任C.给发包人造成的损失赔偿责任D.拆除工程重新施工的费用由发包人承担答案：D解析：因承包人原因导致工程质量不符合标准，承包人应承担返工费用、工期延误责任以及给发包人造成的损失赔偿责任，拆除工程重新施工的费用由承包人承担。所以D选项不包括在内。49.下列关于建设工程合同中不可抗力的说法，正确的是（）。A.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.不可抗力发生后，当事人一方应及时通知对方C.因不可抗力不能履行合同的，应提供证明D.不可抗力造成的损失由双方分担答案：ABC解析：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力发生后，当事人一方应及时通知对方，并应提供证明。不可抗力造成的损失应根据不同情况进行分担，并非由双方分担。所以D错误，A、B、C正确。50.某工程在竣工验收合格后，承包人向发包人提交了竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应在（）天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。A.14B.28C.42D.56答案：B解析：发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告及完整的结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.建设工程合同包括（）。A.工程勘察合同B.工程设计合同C.工程施工合同D.工程监理合同E.工程采购合同答案：ABC解析：建设工程合同包括工程勘察合同、工程设计合同、工程施工合同。工程监理合同属于委托合同，工程采购合同属于买卖合同。所以D、E错误，A、B、C正确。2.下列关于《标准施工合同》中合同文件组成的说法，正确的有（）。A.合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书B.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件C.投标函及投标函附录是合同的核心文件D.专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充或修改E.技术标准和要求是施工过程中承包人必须遵循的准则答案：ABDE解析：合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件。合同协议书是合同的核心文件，而不是投标函及投标函附录。专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充或修改。技术标准和要求是施工过程中承包人必须遵循的准则。所以C错误，A、B、D、E正确。3.下列关于施工招标中资格审查的说法，正确的有（）。A.资格审查分为资格预审和资格后审B.资格预审的目的是为了排除不合格的投标人C.资格后审在开标后由评标委员会进行D.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日E.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标答案：ABCDE解析：资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审的目的是为了排除不合格的投标人。资格后审在开标后由评标委员会进行。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。4.下列关于评标方法的说法，正确的有（）。A.评标方法包括经评审的最低投标价法和综合评估法B.经评审的最低投标价法适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目C.综合评估法适用于技术复杂或者招标人对技术、性能有特殊要求的招标项目D.采用经评审的最低投标价法时，评标委员会应当根据招标文件中规定的评标价格调整方法，对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整E.采用综合评估法时，评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人答案：ABCDE解析：评标方法包括经评审的最低投标价法和综合评估法。经评审的最低投标价法适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。综合评估法适用于技术复杂或者招标人对技术、性能有特殊要求的招标项目。采用经评审的最低投标价法时，评标委员会应当根据招标文件中规定的评标价格调整方法，对所有