铺瓷砖清包工合同范本

铺瓷砖清包工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：姓名：[甲方姓名]身份证号：[甲方身份证号码]联系地址：[甲方联系地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：姓名：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号码]联系地址：[乙方联系地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方有铺瓷砖工程需要进行清包工，乙方具备相应的施工能力和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程地点[详细工程地点]（二）工程内容1.本工程为铺瓷砖清包工项目，具体包括但不限于：对甲方指定区域的地面、墙面进行瓷砖铺贴工作，包括基层处理（如地面找平、墙面抹灰等，具体以实际情况和甲方要求为准）、瓷砖排版、切割、粘贴、填缝等全部施工工序。2.施工区域及面积：地面铺贴区域：[具体房间或区域名称]，面积约为[X]平方米。墙面铺贴区域：[具体房间或区域名称]，面积约为[X]平方米。以上面积为预估面积，最终结算以实际完成的合格工程量为准。（三）瓷砖规格及品牌甲方指定使用的瓷砖规格为[具体规格，如800mm×800mm、300mm×600mm等]，品牌为[具体品牌]。若甲方需要变更瓷砖规格或品牌，应提前[X]天书面通知乙方。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误的，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。2.因甲方原因（如未按时提供施工场地、未按时供应瓷砖等）导致工期延误的，工期顺延，甲方应承担乙方因此增加的费用。3.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。若延误超过[X]天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程清包工费用按照以下方式计算：1.地面铺贴：每平方米[X]元。2.墙面铺贴：每平方米[X]元。上述费用包含乙方完成本工程所需的人工费用、工具费用、运输费用、保险费用等一切费用，除本合同另有约定外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。（二）支付方式1.合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元。2.工程进度达到[X%]时，甲方应向乙方支付至合同总价款的[X%]，即人民币[X]元。3.工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付至合同总价款的[X%]，即人民币[X]元。4.剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]个工作日内无息支付给乙方。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，对不符合要求的施工有权要求乙方立即整改。有权要求乙方提供施工人员的相关资料，包括身份证、健康证明等。对工程变更有最终决定权。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。负责提供施工所需的瓷砖、水泥、沙子等材料，并保证材料的质量符合国家标准和工程要求。若因材料质量问题导致的工程质量问题，由甲方承担责任。在乙方进场前，提供符合施工要求的施工场地，并协调好与其他施工单位的关系。按照乙方的合理要求，及时提供施工所需的水电等条件。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。有权要求甲方提供施工所需的材料和条件。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。2.义务严格按照施工图纸、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。遵守施工现场的各项规章制度，做好施工现场的安全防护和环境保护工作，承担因自身原因造成的安全事故和环境污染责任。按照合同约定的工期完成施工任务，不得擅自停工、窝工。负责施工过程中的工具、设备的保管和维护，若因乙方原因造成工具、设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。工程完工后，清理施工现场，做到工完场清。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程质量应符合国家和地方相关标准及规范的要求，具体标准如下：1.瓷砖铺贴应平整、牢固，无空鼓、裂缝等缺陷。2.瓷砖的接缝宽度应符合设计要求，误差不超过±[X]mm。3.墙面瓷砖的垂直度误差不超过±[X]mm，平整度误差不超过±[X]mm。4.地面瓷砖的坡度应符合设计要求，无积水现象。（二）验收程序1.乙方在完成每一道工序后，应进行自检，自检合格后通知甲方进行验收。2.甲方应在接到乙方验收通知后的[X]个工作日内进行验收，如甲方未按时验收，视为验收合格。3.工程全部完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在接到报告后的[X]个工作日内组织验收。验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。（三）质量保修本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在质量保修期内，乙方应免费承担因施工质量问题导致的维修责任。若因甲方使用不当或不可抗力等非乙方原因造成的损坏，乙方可提供维修服务，但应收取相应的成本费用。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.若甲方提供的材料质量不符合要求或未按时提供材料，导致工程延误或质量问题的，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，应按照本合同约定承担工期延误的违约责任。2.若乙方施工质量不符合合同约定的标准，应负责无偿返工，直至达到合格标准为止，并承担因此给甲方造成的损失。若因乙方返工导致工期延误的，乙方还应承担工期延误的违约责任。3.若乙方违反本合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同变更与解除1.经双方协商一致，可以变更或解除本合同。2.因不可抗力等原因导致本合同无法履行的，本合同自动解除，双方互不承担违约责任。3.一方严重违约，致使合同目的无法实现的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。（二