2025年建筑劳务分包工程索赔合同

2025年建筑劳务分包工程索赔合同甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲乙双方已签订的《建筑劳务分包合同》（合同编号：[主合同编号]）项下的劳务分包工程（项目名称：[项目名称]，位于：[项目地址]）可能发生的索赔事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条索赔定义与范围除非本合同另有明确约定，本协议所称“索赔”是指劳务分包人（乙方）在履行《建筑劳务分包合同》过程中，因非乙方原因（包括但不限于甲方原因、业主原因、设计变更、工程指令错误、不可抗力、现场条件变化、甲方或监理方指令延误或错误、甲方未能按时提供必要工作条件等）遭受额外成本、工期延误或其他损失，要求甲方（承包人）给予补偿或确认的权利主张。可提出索赔的事项包括但不限于：1.1工期索赔：因上述非乙方原因导致劳务分包人无法按原计划完成工作，造成的工期延误。1.2费用索赔：因上述非乙方原因导致的额外人工费、材料费（由甲方供应但延误或规格错误除外）、机械使用费（由甲方协调租赁但延误或安排不当除外）、管理费、窝工费、利润损失、人员安全防护措施增加费、因非乙方原因导致的临时设施费增加等。1.3工期延误导致的损失索赔：因非乙方原因造成的工期延误，导致乙方需额外支付的人员遣返费、增加的临时住宿费、设备闲置费等。1.4其他索赔：因非乙方原因导致的乙方人员伤亡、设备损坏（由甲方原因造成者），乙方由此产生的合理赔偿费用和费用支出。第二条索赔的提出与处理程序2.1索赔意向通知：乙方应在发现或意识到可能发生本协议第一条所述索赔事件后[7]日内，向甲方发出书面索赔意向通知。通知应简明扼要地说明发生索赔事件的事实、日期、地点、潜在影响以及乙方要求补偿的初步意向。该意向通知并非索赔的最终决定，但乙方有义务在此后[28]日内提交正式索赔报告及相关证据。2.2正式索赔报告与证据提交：在发出索赔意向通知后[28]日内，乙方应向甲方提交详细的书面索赔报告。索赔报告应包括但不限于：2.2.1索赔事件概述及发生过程；2.2.2索赔事件发生时，合同履行情况及现场实际情况；2.2.3索赔事件与损失之间的因果关系分析；2.2.4索赔金额计算明细及依据（如成本单据、人工考勤记录、设备租赁合同及费用凭证、现场照片、往来函件等）；2.2.5其他甲方认为必要的资料。乙方应确保提交的所有证据真实、准确、完整。如需补充证据，甲方应在收到报告后[7]日内书面通知乙方，乙方应在收到通知后[7]日内补充提交。2.3甲方审核与答复：甲方应在收到乙方提交的正式索赔报告及完整证据材料后[28]日内，组织审核并予以答复。审核应包括对索赔事件的真实性、合理性、依据充分性以及与合同约定的符合性进行评估。甲方答复应明确：2.3.1完全同意索赔；2.3.2部分同意索赔，并说明同意部分及理由；2.3.3不同意索赔，并说明理由及依据。若甲方逾期未答复，且未提出具体审核意见或要求补充证据，视为甲方[已基本同意/不同意]该索赔（具体以甲方最终明确意见为准）。2.4协商与调解：若双方对索赔事项存在争议，应在甲方答复后[14]日内进行友好协商。协商不成的，双方同意在[友好协商/寻求[指定调解机构名称]或项目监理单位]进行调解。2.5索赔决定与支付：2.5.1甲方在审核确认索赔（无论全部或部分）后，应在确认之日起[30]日内，按照《建筑劳务分包合同》的约定及本协议约定，将应补偿的款项支付至乙方指定账户。2.5.2支付金额以双方最终确认的索赔金额为准。2.5.3乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方提供等额有效的发票。2.6争议解决：对于因本协议内容或履行引起的或与本协议有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权选择以下第[一]种方式解决：2.6.1[向有管辖权的人民法院提起诉讼]；2.6.2[向[指定仲裁委员会名称]申请仲裁]。（注：请选择一种并删除另一种）争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议及其他未受争议影响的条款。第三条索赔的有效性认定标准3.1时间性要求：乙方必须在本协议第二条规定的期限内提出索赔意向通知、提交索赔报告和证据，否则其索赔权利可能受到不利影响甚至丧失。甲方审核、答复、支付等环节亦应遵守本协议约定的时间。3.2证据充分性：乙方的索赔主张必须基于真实、合法、关联、完整的证据。甲方有权要求乙方就其索赔主张提供必要的证据解释或说明。缺乏证据或证据不足以支持索赔主张的，甲方有权不予认可。3.3因果关系：乙方必须证明其提出的损失（工期延误、费用增加等）确实是由本协议第一条所述的非自身原因直接造成的。3.4合同符合性：乙方的索赔事项必须属于《建筑劳务分包合同》和本协议约定的可索赔范围，且其履行索赔程序的行为符合合同约定。第四条违约责任4.1若甲方未能按本协议第二条2.5.1款约定的时间支付索赔款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的[万分之[三]]向乙方支付违约金。逾期超过[30]日的，乙方有权暂停相关工作，直至甲方付清款项及违约金。4.2若乙方未能按本协议第二条2.1款、2.2款或2.4款约定的时间履行义务，可能影响其索赔权利的行使，甲方有权相应调整或取消其索赔要求。4.3因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。第五条不可抗力5.1任何一方因不可抗力（指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争、政府行为等）导致无法履行或无法完全履行本协议义务时，不承担违约责任。5.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[7]日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。第六条保密双方对于在履行本协议过程中获悉的对方的商业秘密、技术信息、报价、成本数据以及其他未公开信息负有保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务在本协议终止后持续有效。第七条通知与送达7.1双方在本协议首页载明的地址为有效通讯地址。任何书面通知或文件按该地址邮寄（以挂号信或快递方式）或发送至电子邮箱，即视为有效送达。7.2任何一方变更通讯地址或邮箱，应提前[7]日书面通知对方，否则按原地址送达视为有效送达。第八条合同的生效、变更与终止8.1本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议的生效不依赖于《建筑劳务分包合同》的履行状态，但索赔事项的提出应以《建筑劳务分包合同》有效为前提。8.2对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致并签署书面文件。8.3《建筑劳务分包合同》终止、解除或履行完毕，或双方协商一致终止本协议，本协议随之终止。终止后，双方应根据《建筑劳务分包合同》约定处理善后事宜，已发生的索赔事项按本协议约定处理完毕。第九条其他9.1本协议构成双方就索赔事宜达成的完整协议，取代此前任何口头或书面的约定。9.2本协议未尽事宜，遵照《建筑劳务分包合同》及相关法律法规执行。9.3本协议与《建筑劳务分包合同》具有同等法律效力，如本协议条款与主合