自行车棚合同

自行车棚合同一、合同主体条款甲方（建设方）：需明确单位名称、法定代表人、统一社会信用代码、注册地址及联系方式。若为个人，则需提供姓名、身份证号码及住址。乙方（承建方）：应具备建筑工程施工资质，需列明企业名称、法定代表人、资质证书编号、营业执照注册号及办公地址。双方均需指定项目负责人，负责合同履行过程中的沟通协调，甲方项目负责人需持有甲方授权委托书，乙方项目负责人需具备相关工程管理资格证书。二、工程概况（一）项目基本信息工程地点需精确至具体路段及门牌号，如“XX市XX区XX路XX号厂区内东侧空地”。工程内容包括自行车棚主体结构建设、地面硬化、照明系统安装、排水设施铺设等，其中主体结构需注明材质（如钢结构、铝合金结构或膜结构）、尺寸（长×宽×高，单位为米）及设计荷载（如抗风等级不低于8级，抗震设防烈度为7度）。（二）设计要求乙方需根据甲方提供的《自行车棚设计任务书》进行施工，设计任务书应包含平面布局图、立面图、剖面图及节点详图。若甲方无设计图纸，可委托乙方进行设计，设计费用另行协商并计入合同总价。设计方案需符合《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）、《钢结构设计标准》（GB50017-2017）等国家现行标准，且需通过甲方及相关主管部门审核。三、合同价款与支付方式（一）合同总价本工程采用固定总价合同，总金额为人民币XX元（大写：XX），包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金及所有风险费用。若因甲方变更设计或增加工程量，需签订补充协议确认新增费用，变更部分的计价方式按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。（二）支付节点预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款，即人民币XX元。进度款：主体结构完工并经甲方验收合格后，支付至合同总价的60%（含预付款）；工程全部竣工并通过甲方及监理单位验收后，支付至合同总价的97%。质保金：剩余3%作为质量保证金，待质保期满无质量问题后15个工作日内无息返还。四、工期与验收（一）工期约定总工期为XX日历天，自甲方支付预付款且乙方收到甲方书面开工通知之日起计算。因甲方原因（如未能及时提供施工场地、未按时支付工程款）导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因延误工期的，每逾期一天按合同总价的0.05%支付违约金，累计违约金不超过合同总价的5%。（二）验收标准与流程隐蔽工程验收：地基处理、管线预埋等隐蔽工程需在覆盖前通知甲方及监理单位验收，验收合格并签署《隐蔽工程验收记录》后方可进行下一道工序。分项工程验收：主体结构、屋面防水、电气安装等分项工程完工后，乙方需提交《分项工程验收申请表》，甲方应在收到申请后3个工作日内组织验收。竣工验收：工程全部完工后，乙方提交《竣工验收报告》及完整的竣工资料（包括竣工图、工程量签证单、材料合格证等），甲方在15个工作日内组织验收，验收合格的签署《工程竣工验收证书》，不合格的乙方需在甲方要求的期限内整改。五、材料与设备（一）材料供应乙方负责采购工程所需全部材料，主要材料（如钢材、防水材料、灯具等）需提供生产厂家资质证明、产品合格证及检测报告，并经甲方书面确认后方可使用。严禁使用假冒伪劣产品或不符合设计要求的材料，若甲方发现乙方使用不合格材料，有权要求乙方无偿更换，并承担由此造成的工期延误及经济损失。（二）设备管理乙方施工所需机械设备由乙方自行提供，需确保设备性能良好且符合安全标准。施工过程中因设备故障导致的安全事故或工期延误，由乙方承担全部责任。六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务按合同约定提供施工场地，清除场地内障碍物，确保施工用水、用电接入点至施工现场（水电费由乙方承担）。委派专人对工程质量、进度进行监督检查，及时办理隐蔽工程验收及签证手续。按合同约定支付工程款，若逾期支付，每逾期一天按应付款的0.05%支付违约金。（二）乙方权利与义务严格按照设计图纸及国家现行施工规范组织施工，确保工程质量符合验收标准。编制施工组织设计及安全专项方案，配备专职安全员，落实安全生产责任制，施工过程中发生的安全事故由乙方承担全部责任。工程竣工后负责清理施工现场，做到工完场清，并向甲方移交完整的工程资料。七、质量保修（一）保修范围与期限主体结构工程保修期限为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期限为5年，电气管线、给排水管道、设备安装保修期限为2年，其他项目保修期限由双方另行约定。（二）保修责任质保期内，因乙方施工质量问题导致自行车棚出现结构变形、渗漏、照明故障等情况，乙方需在接到甲方通知后24小时内派员维修，维修费用由乙方承担。若乙方未按时维修，甲方可委托第三方维修，费用从质保金中扣除，不足部分由乙方补足。八、违约责任（一）甲方违约未按合同约定提供施工条件或支付工程款，经乙方书面催告后10日内仍未改正的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及乙方窝工损失由甲方承担。擅自解除合同的，需向乙方支付合同总价20%的违约金，并赔偿乙方已完成工程的实际损失。（二）乙方违约工程质量不符合合同约定标准，经整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方返还已支付工程款并赔偿甲方损失。未经甲方同意擅自转包或分包工程的，甲方有权终止合同，乙方支付合同总价15%的违约金。九、不可抗力因地震、台风、洪水等不可抗力导致工程无法正常施工的，双方应及时通知对方，并在不可抗力发生后15日内提供政府部门出具的证明文件。不可抗力造成的工期延误，工期相应顺延；造成的经济损失，由双方根据实际情况协商分担，协商不成的按公平原则处理。十、争议解决合同履行过程中发生争议的，双方应首先友好协商；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。十一、其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。合同附件（包括设计图纸、工程量清单、甲方