2025年机电工程职业技能考试练习试题-附答案

/2025年机电工程职业技能考试练习试题一、单选题(共61题，每题1分，共61分)1.关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A、地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年B、建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的最低保修期限C、建设工程的法定保修期限为其最低保修期限D、建设工程超过主体结构保修期限的，不得继续使用正确答案：C2.下列施工项目相关的信息资料中，属于施工技术资料信息的是（）。A、材料设备进场记录B、质量检查记录C、施工日志记录D、主要构配件的试验报告正确答案：D3.关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（）。A、当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日B、当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日C、机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%D、机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息正确答案：A4.关于施工企业职业健康安全与环境管理基本要求的说法，正确的是（）。A、取得安全生产许可证的施工企业，需设立安全生产管理机构，但不需配备专职安全生产管理人员B、建设工程实行总承包的，因分包合同中已明确各自安全生产的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任C、施工企业法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人D、建设工程项目中防治污染的设施必须经监理单位验收合格后方可投入使用正确答案：C5.关于建设工程专业分包人的说法，正确的是（）。A、分包人须服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令B、分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令C、分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清D、分包人不能直接致函给发包人正确答案：D6.根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》,关于建筑施工企业参加工伤保险的说法，正确的是（）。A、建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代缴B、建筑施工企业应当在投标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可竞争费C、以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴纳工伤保险费D、按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工伤保险费用正确答案：A7.根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》,工程建设单位负责人接到施工质量事故发生报告后，向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告应在（）小时内。B、6C、2D、3正确答案：A8.关于施工许可证申请延期的规定，说法正确的是（）。A、自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B、既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止C、超过延期时限的施工许可证，自行废止D、延期以3次为限，每次不得超过3个月正确答案：C9.关于工程索赔的说法，正确的是（）。A、非分包人的原因导致工期拖延时，分包人可以向发包人提出索赔B、承包人可以向发包人提出索赔，发包人不可以向承担人提出索赔C、承包人根据工程师指示指令分包人加速施工，分包人可以向发包人提出索赔D、承包人可以向发包人提出索赔，发包人也可以向承包人提出索赔正确答案：D10.关于建设工程债的说法，正确的是（）。A、在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人B、在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人C、在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业D、施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债正确答案：D11.资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）。A、施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的B、施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的C、施工企业发生合并、分立、重组以及改制的D、施工企业被责令停产整顿的正确答案：A12.下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是（）。A、加强施工调度B、及时落实设计变更签证C、加强施工定额管理D、优化材料配合比正确答案：D13.根据《建设工程监理规范》,关于旁站监理的说法，正确的是（）。A、若施工企业现场质检人员未签字而旁站监理人员签字认可，即可进行下一道工序B、施工企业对需要旁站监理的关键部位进行施工之前，应至少提前48小时通知项目监理机构C、旁站监理人员发现施工活动危及工程质量的，可直接下达停工指令D、旁站监理人员对主体结构混凝土浇筑应进行旁站监理正确答案：D14.具有两个工作指令源，指令分别来自于纵向和横向两个工作部门是（）。A、网络组织结构B、线性组织结构C、矩阵组织结构D、职能组织结构正确答案：C15.负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前（）通知生产经营单位。A、36小时B、48小时C、24小时D、12小时正确答案：C16.关于建设工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是（）。A、存放化学溶剂的库房地面和高250mm墙面必须进行防渗处理B、所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识C、施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网D、现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中正确答案：A17.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》,关于工程价款结算的说法，正确的是（）。A、当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款B、当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款C、当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款D、当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据正确答案：B18.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）。A、保存文物比较丰富的城市B、能够反映本地区建筑的文化特色的镇C、历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市D、保留着传统格局和历史风貌的村庄正确答案：D19.关于二级建造师执业的说法，正确的是（）。A、二级建造师可以在造价咨询企业执业B、建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负责人C、注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业D、注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换正确答案：A20.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中应取样数量的（）。A、40%B、20%C、25%D、30%正确答案：D21.某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。A、有效B、效力待定C、可撤销D、无效正确答案：D22.下列情形中，造成建设工程质量缺陷的发包人应当承担过错责任的是（）。A、未申领施工许可证导致无法开工的B、设计变更导致费用增加的C、拖欠工程款影响工期的D、直接指定分包人分包专业工程造成建筑工程质量缺陷的正确答案：D23.根据《标准施工招标文件》,关于变更权的说法，正确的是（）。A、设计人可根据项目实际情况自行向承包人作出变更指示B、总承包人可根据项目实际情况按合同约定自行向分包人作出变更指示C、没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更D、监理人可根据项目实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示正确答案：C24.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,属于建筑施工企业负责人的是（）。A、实际控制人B、副总工程师C、主管经营的副总经理D、项目经理正确答案：B25.关于建设工程款结算的说法，正确的是（）。A、对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款B、当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人C、当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许D、当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人正确答案：C26.建设工程项目总进度目标论证的主要工作有：①进行项目结构分析；②确定项目工作编码；③编制总进度计划；④进行进度计划系统的结构分析；⑤编制各层进度计划。正确的工作顺序是（）。A、②-①-③--(⑤)-④B、②)-①-③·④-⑤C、①一④·②-⑤·-③D、①-(④·②③-⑤正确答案：C27.根据《企业职工伤亡事故分类》,某工人因在施工作业过程中受伤，在家休养21周后完全康复，该工人的伤害程度为（）。A、失能伤害B、重伤C、职业病D、轻伤正确答案：B28.某工程项目施工中，针对实际施工进度滞后的状况，施工单位改进了施工工艺，该做法表明施工单位采取了（）措施进行项目目标动态控制。A、技术B、经济C、组织D、管理正确答案：A29.建立与管理项目临时用电安全技术档案的是主管现场的（）。A、安全员B、资料员C、电气技术员D、项目负责人正确答案：C30.仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙认为应当裁定合同有效，则仲裁庭应当（）。A、按乙和丙的意见作出裁决B、按甲的意见作出裁决C、请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决D、重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决正确答案：A31.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,属于项目负责人安全生产职责的是（）。A、建立安全生产管理制度B、及时报告质量问题C、监视分部分项工程D、建立项目安全生成管理体系正确答案：D32.关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是（）。A、政府质量监督机构有权颁发施工企业资质证书B、工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施C、政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督D、政府质量监督属于行政调解行为正确答案：C33.根据《标准施工招标文件》,承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是（）。A、增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担B、增加的费用和工期延误由监理人承担C、增加的费用和工期延误由发包人承担D、增加的费用和工期延误由承包人承担正确答案：C34.施工质量事故发生后，负责向事故发生地政府建设行政主管部门报告的是（）。A、建设单位负责人B、施工单位负责人C、事故现场管理人员D、监理单位负责人正确答案：A35.关于电磁流量计安装的说法，错误的是（）。A、流量计外壳，被测流体和管道连接法兰之间等电位接地连接B、在上游直管段规定的最小长度范围内，不得设置其他取源部件C、在水平管道上安装时，两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置D、在垂直管道上安装时，被测流体的流向应自上而下正确答案：D36.根据《建设工程施工劳务分包公司(示范文本)》,下列合同规定的相关义务中，属于劳务分包人义务的是（）。A、投入人力和物力，科学安排作业计划B、负责编制施工组织设计C、组建项目管理班子D、负责工程测量定位和沉降观测正确答案：A37.关于安全生产重大事故隐患排除，说法正确的是（）。A、重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开B、生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理C、生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告D、企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责正确答案：D38.在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。A、简易交付B、拟制交付C、占有改定D、现实交付正确答案：A39.下列材料中，可用于制作热电偶丝的是（）。A、铍青铜B、锡黄铜C、紫铜D、锰白铜正确答案：D40.根据《绿色施工导则》,力争再利用和回收率达到30%的是（）。A、土石方类建筑垃圾B、建筑垃圾C、碎石类建筑垃圾D、建筑物拆除产生的废弃物正确答案：B41.下列变压器中，不属于按用途分类的是（）。A、整流变压器B、电力变压器C、量测变压器D、油浸变压器正确答案：D42.根据《招标投标法实施条例》,关于联合体投标的说法，正确的是（）。A、招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标B、招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成C、资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人D、联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标正确答案：A43.关于民事诉讼中第三人，说法正确的是（）A、第三人属于狭义的民事诉讼当事人B、人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务C、对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼D、对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼正确答案：B44.在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是（）。A、作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的B、申请人撤销强制执行申请的C、案外人对执行标的提出确有理由的异议的D、据以执行的法律文书被撤销的正确答案：C45.根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（）。A、是否达到工程使用功能要求B、是否达到施工进度要求C、是否符合工程建设强制性标准D、是否达到造价控制目标正确答案：C46.职业健康安全管理的目的是通过职业健康安全生产管理活动，减少或消除生产因素中的（）,避免事故发生。A、违章指挥和违规作业B、违章作业和错误操作C、不安全行为和状态D、不安全状态和职业病正确答案：C47.下列项目施工质量管理体系文件中，能够证明各阶段产品质量达到要求的是（）。A、质量记录B、程序文件C、质量计划D、质量手册正确答案：A48.按建筑安装工程验收项目的划分，监测与控制仪表子分部属于（）分部工程。A、通风与空调B、建筑给排水及供暖C、建筑电气D、智能建筑正确答案：B49.根据《建设工程安全生产管理条例》,在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是（）。A、降低施工企业资质等级B、处以20万元罚款C、责令施工企业限期改正D、吊销施工企业营业执照正确答案：C50.关于横道图进度计划中有关时间表示的说法，正确的是（）。A、横道图可以表示工作最迟开始时间B、时间单位可以是工作日C、最小的时间单位是天D、横道图不能表示出停工时间正确答案：B51.锅炉系统安装程序中，水冷壁安装的紧前工序是（）。A、集箱安装B、钢架组合安装C、汽包安装D、省煤器安装正确答案：A52.建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍，基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。A、承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持B、关于垫资的约定无效C、约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效D、承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持正确答案：A53.根据《安全生产法》施工企业主要负责人对安全生产的责任是（）。A、督促落实本企业重大危险源的安全管理措施B、在施工现场组织协调工程项目安全生产活动C、工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况D、保证本企业安全生产投入的有效实施正确答案：D54.按施工计量器具使用的管理规定，不属于企事业单位计量标准器具使用必备条件的是（）。A、经计量检定合格B、具有称职的保存、维护、使用人员C、取得IS09000体系认证D、具有正常工作所需要的环境条件正确答案：C55.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,对施工单位采取相应措施消除一般项目缺陷后的检验批验收，应采取的做法是（）。A、经检测单位鉴定后予以验收B、按验收程序重新组织验收C、经原设计单位复核后予以验收D、按技术处理方案和协商文件进行验收正确答案：B56.根据《生产安全事故应急预案管理办法》,关于应急预案评审的说法，正确的是（）。A、评审人员由经济、技术方面的专家组成B、建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审C、施工企业专职安全管理人员可作为评审人员D、评审活动应当形成书面评审纪要正确答案：D57.编制控制性施工进度计划的主要目的是（）。A、确定单位时间内的人、材、机和资金需求B、对项目的结构进行逐层分解C、对项目施工进度控制进行管理职能分工D、论证施工总进度目标正确答案：D58.下列投标文件中，应当拒收的是（）。A、未通过资格预审的申请人提交的投标文件B、提前送达的投标文件C、投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件D、未提交投标保证金的投标文件正确答案：A59.下列建筑安装工程费中，由投标人在投标时自主报价，在施工过程中按签约合同执行的是（）。A、增值税销项税额B、总承包服务费C、暂列金额D、暂估价正确答案：B60.根据《建筑市场信用管理暂行办法》规定，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。A、利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的B、发生工程质量安全事故受到行政处罚的C、经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D、发生违法分包，受到行政处罚的正确答案：A61.政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由（）进行审核。A、造价鉴定机构B、造价咨询人C、监理人D、政府造价管理部门正确答案：C二、多选题(共39题，每题1分，共39分)1.工程项目风险管理中常用的风险对策有（）。A、风险规避B、风险监控C、风险减轻D、风险自留E、风险转移正确答案：ACDE2.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A、有完整的技术档案和施工管理资料B、有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告C、有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件D、完成建设工程设计的各项内容E、有建设单位签署的工程保修书正确答案：ABD3.关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有（）。A、施工企业分公司不具有法人资格B、施工企业的项目经理部不具有法人资格C、施工企业的法定代表人是法人D、施工企业法人属于财团法人E、施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得正确答案：ABE4.根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》,人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或者处罚决定后将其列入拖欠工资“黑名单”的情形有（）。A、克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的B、因拖欠农民工工资违法行为引发极端事件造成严重不良社会影响的C、因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件造成严重不良社会影响的D、将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的E、将劳务转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的正确答案：ABC5.导致工程质量事故的原因中，属于技术原因的有（）。A、检测设备管理不善B、质量管理措施不力C、地质勘察水文情况判断错误D、结构、设计方案不合理E、采用不合格工艺或方法正确答案：CDE6.在建设工程招标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）。A、联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标B、两个以上的个人可以组成联合体C、招标人可以强制投标人组成联合体D、在资格预审前，联合体可以增加成员E、联合体各方就中标项目承担连带责任正确答案：DE7.根据《绿色施工导则》,关于施工节能的说法，正确的有（）。A、力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%B、处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水C、施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理D、施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重量的70%以上E、应根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运正确答案：AE8.下列行为构成侵权之债的有（）。A、路人帮助把受伤工人送至医院B、建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业C、建设行政主管部门未及时颁发施工许可证D、拆除屋顶广告时将住户窗户损坏E、建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人正确答案：DE9.建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书，其内容包括建设工程的（）。A、保修责任B、超过合理使用年限继续使用的条件C、工程简况和施工管理要求D、保修范围E、保修期限正确答案：ADE10.关于项目管理任务分工表的说法，正确的有（）。A、每个建设项目都应编制项目管理任务分工表B、项目管理任务分工表确定后在项目进展过程中不得进行调整C、编制项目管理任务分工表前需对项目实施各阶段的任务进行分解D、项目管理任务分工表中需明确每项任务的负责部门和配合部门E、项目管理任务分工表是项目组织设计文件的一部分正确答案：ACDE11.专利法的保护对象包括（）。A、外观设计B、科学发现C、实用新型D、图形作品E、发明正确答案：ACE12.金属浮顶罐充水试验的检验内容主要有（）。A、罐底严密性B、储罐容积C、浮顶升降试验D、排水管严密性E、罐壁强度正确答案：ACDE13.关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的有（）。A、施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任B、因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，由施工企业负责返修并承担赔偿责任C、因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔D、因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修。其损失由使用单位自行承担E、因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔正确答案：ABD14.大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（）。A、施工进度资源配置计划B、项目实施总体部署C、总进度规划D、确定里程碑事件的计划进度目标E、总进度目标实现的条件和应采取的措施正确答案：BCDE15.某施工企业生产经营发生严重困难，拟裁员20人以上，当该企业裁员时，应当优先留用的人员有（）。A、家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者末成年人的B、与本企业订立无固定期限劳动合同的C、在本企业连续工作满15年的D、在本企业因工负伤并被确认部分丧失劳动合同的E、与本企业订立较长期限的固定期限劳动合同的正确答案：ABE16.下列施工合同中，属于无效合同的有（）。A、施工企业借用他人资质签订的B、施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的C、建设工程依法必须进行招标而未招标的D、施工企业超越资质等级与建设单位签订的E、施工企业将其承包的部分非主体工程分包的正确答案：ABCD17.关于建筑室内管道安装的说法，正确的有（）。A、室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头B、冷热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧C、不同材质的管道应先安装塑料管道后安装钢质管道D、埋地管道应在安装结束隐蔽之前进行隐蔽工程验收E、金属排水横管固定在承重结构上的固定件间距不大于3m正确答案：ABD18.关于导管内穿线和槽盒内敷线的说法，正确的有（）。A、同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆B、导管内的导线接头应设置在专用接线盒内C、垂直安装的槽盒内导线敷设不用分段固定D、同一交流回路导线可穿入不同金属导管内E、不同电压等级的导线不能穿在同一导管内正确答案：ABE19.根据《合同法》,违约方承担赔偿损失的构成要件包括（）。A、具有违约行B、违约行为与损失后果之间具有因果关系C、具有惩罚目的D、造成损失后果E、违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿正确答案：ABDE20.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有（）。A、没有完整安全技术档案的B、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的C、没有齐全有效的安全保护装置的D、属国家明令淘汰或者禁止使用的E、经检验达不到安全技术标准规定的正确答案：BDE21.根据《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区城内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。但可以除外的情形有（）。A、因生产工艺上要求必须连续作业的B、涉及施工企业商业秘密的C、抢修、抢险作业的D、使用专有技术的E、利用扶贫资金实行以工代赈的正确答案：AC22.施工作业质量自控的基本程序中包含的工作有（）。A、质量监督机构的抽检B、作业技术交底C、作业活动的实施D、现场旁站检查E、专职管理人员的质量检查正确答案：BCE23.关于法的效力层级的说法，正确的有（）。A、宪法至上B、任何机关和个人不得裁决法律适用情况C、上位法优于下位法D、新法优于旧法E、一般法高于特别法正确答案：ACD24.钢结构工程在雨期施工时，正确的做法有（）A、焊接作业区的相对湿度不大于90%B、构件涂装后，4小时内不得淋雨C、高强螺栓应在干燥、封闭环境下储存D、若焊缝部位比较潮湿，在焊接前必须用干布擦净并用氧快焰烘干E、焊条储存应防湖并烘烤，同一悍条重复烘烤次数不宜超过3次正确答案：ABCD25.施工方根据项目特点和施工进度控制的需要，编制的施工进度计划有（）。A、安装工程施工进度计划B、建设项目总进度纲要C、旬施工作业计划D、主体结构施工进度计划E、资源需求计划正确答案：ACD26.针对大型设备基础混凝土浇筑，正确的施工方法有（）A、沿长边方向浇筑B、从高处向低处C、每层厚度300mm-500mmD、上下层间不留施工缝E、分层浇筑正确答案：ACDE27.关于工程保险的说法，正确的有（）。A、工程一切险要求投保人以项目法人的名义投保B、国内工程通常由项目法人办理工程一切险C、第三者责任险一般附加在工程一切险中D、承包人设备保险的保险范围包括准备用于永久工程的设备E、国内工程开工前均要集中投保工程一切险正确答案：BCD28.下列奥氏体不锈钢立式储罐绝热施工顺序的描述中，正确的是（）。A、储罐绝热施工完成后，整罐进行水压试验B、焊接在罐体上的绝热层固定件应在罐体绝热施工前完成C、储罐绝热施工完成后才能进行储罐上仪表的接管工作D、储罐气密性试验合格后，