包铝板人工费协议合同

包铝板人工费协议合同合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（受托方）：姓名：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号码]地址：[乙方家庭地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方有包铝板工程的需求，乙方具备相应的施工能力和经验，双方经平等、自愿、充分协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、服务内容（一）工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程范围：本工程为包铝板施工，具体包括但不限于对[具体建筑物或设施]进行铝板的安装、固定、拼接、收口等工作，确保铝板安装符合相关质量标准和甲方的设计要求。（二）服务标准1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求和国家及地方相关施工规范进行施工。铝板的安装应牢固、平整，拼接处严密、无缝隙，表面无明显划痕、变形等缺陷。2.乙方应选用符合质量要求的施工工具和材料，如因乙方使用不合格材料导致工程质量问题，乙方应承担全部责任并负责无偿返工。3.施工过程中，乙方应遵守施工现场的安全管理规定，采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和施工现场的财产安全。二、合同期限（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期乙方应在[具体竣工日期]前完成全部施工任务。如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令性停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。三、费用及支付方式（一）费用计算本工程包铝板人工费按照[具体计费方式，如每平方米[X]元或按项[X]元]计算，暂定总费用为人民币[大写]元（小写：￥[X]元）。最终费用以实际完成的工程量结算。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[具体日期]内向乙方支付预付款，金额为暂定总费用的[X]%，即人民币[大写]元（小写：￥[X]元）。2.进度款：乙方完成[具体工程进度节点]后，经甲方验收合格，甲方应在[具体日期]内向乙方支付进度款，金额为已完成工程量对应费用的[X]%。3.结算款：工程全部竣工并经甲方验收合格后，双方进行结算。甲方应在结算完成后[具体日期]内向乙方支付至结算总费用的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金。4.质量保证金：质量保证金在工程质保期届满且无质量问题后，甲方应在[具体日期]内无息退还乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。对乙方施工过程中出现的问题，有权要求乙方及时整改。工程竣工后，有权组织验收，对不符合质量要求的部分，有权要求乙方无偿返工直至达到合格标准。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付费用。在开工前，向乙方提供施工图纸、技术要求等相关资料，并进行技术交底。协调施工现场的其他施工单位，为乙方施工创造必要的条件。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取费用。要求甲方提供施工所需的必要条件和资料。2.义务严格按照合同约定和相关标准进行施工，确保工程质量和工期。遵守施工现场的安全管理规定，做好安全防护工作，承担因自身原因造成的安全事故责任。负责施工人员的管理和教育，不得将工程转包或分包给第三方。工程竣工后，向甲方提供完整的施工资料，并配合甲方进行验收。在质保期内，对工程质量问题负责无偿维修。五、质量保证（一）质保期限本工程的质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。（二）质保责任在质保期内，如出现因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在接到甲方通知后[具体时间]内到达现场进行维修。如乙方未按时维修，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用从质量保证金中扣除，不足部分由乙方承担。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和金额支付费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付费用及违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应按照合同总费用的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如乙方施工质量不符合合同约定和相关标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准。如因返工导致工期延误，乙方还应承担逾期完工的违约责任。3.如乙方违反施工现场安全管理规定或未采取必要的安全防护措施，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同变更与解除本合同的变更或解除须经双方协商一致，并签订书面协议。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。（二）保密条款双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（三）不可抗力因不可抗力因素导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否继续履行合同或部分履行合同。（四