意博门窗合同

意博门窗合同合同双方基本信息发包方（甲方）：需填写单位或个人全称、详细地址、法定代表人或授权代表姓名及有效联系方式。承包方（乙方）：意博门窗有限公司，地址需填写公司注册地址，法定代表人姓名及联系方式以营业执照登记信息为准。双方应确保所提供信息真实有效，若发生变更需在三个工作日内书面通知对方，否则由此产生的沟通延误责任由信息变更方承担。工程概况1.1工程名称：需明确具体项目名称，如“XX小区5号楼意博门窗安装工程”。1.2工程地址：需精确到施工楼栋及单元，例如“XX市XX区XX路XX号XX小区5号楼”。1.3承包范围：乙方负责按甲方确认的设计图纸完成意博品牌门窗的深化设计、材料采购、工厂制作、运输、现场安装、密封处理、调试及竣工清理等全过程服务，包括但不限于门窗框体安装、玻璃镶嵌、五金配件调试、防水打胶等工序。1.4产品规格与数量：以附件《意博门窗产品清单》为准，清单需列明各类型门窗的型号（如YBL-80系列铝合金平开窗）、尺寸（宽×高，单位mm）、数量（樘）、型材壁厚（不低于1.4mm）、玻璃配置（如5+20A+5中空钢化玻璃）及五金品牌（如德国好博HOPO）。1.5质量要求：产品及安装质量需符合《建筑门窗安装工程质量验收规范》GB/T50210-2025、《铝合金门窗》GB/T8478-2020等现行国家标准，其中气密性不低于6级，水密性不低于3级，抗风压性能不低于4级。合同价款及支付方式2.1合同总金额：人民币XX元（大写：XX），此价格为固定总价包干模式，包含材料费、加工费、运输费、安装费、管理费、利润、税金及所有风险费用，除合同明确约定的变更调整外，甲方无需支付其他任何费用。2.2付款节点：（1）预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，用于原材料采购；（2）进度款：门窗框体全部安装完成并经甲方验收确认后，支付至合同总金额的50%；（3）验收款：工程整体竣工验收合格且乙方提交完整竣工资料后15个工作日内，支付至合同总金额的97%；（4）质保金：剩余3%作为质保金，自竣工验收合格之日起满2年无质量问题后15个工作日内无息返还。2.3支付方式：所有款项均通过银行转账支付至乙方指定对公账户，乙方在收到款项后5个工作日内开具等额增值税专用发票。2.4逾期付款责任：甲方逾期支付款项的，每逾期一日按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总金额的3%。双方责任与义务3.1甲方责任：（1）于开工前7日向乙方提供经审图机构审核通过的施工图纸6套，并组织技术交底；（2）负责协调乙方与土建、装修等其他施工单位的交叉作业，确保乙方施工面具备安装条件；（3）委派专人（姓名：XX，联系方式：XX）作为现场代表，负责施工进度确认、隐蔽工程验收及签证办理，代表行为视为甲方意愿；（4）按合同约定及时支付工程款，逾期付款导致工期延误的责任由甲方承担。3.2乙方责任：（1）严格按照设计图纸及国家规范施工，对产品质量和安装工艺终身负责；（2）使用符合合同约定品牌、规格的原材料，其中型材需提供出厂合格证及力学性能检测报告，玻璃需提供3C认证证书；（3）施工前编制详细施工组织方案，报甲方及监理单位审批后实施；（4）承担施工期间的安全生产责任，配备安全员并购买建筑工程一切险，施工人员需持证上岗；（5）工程完工后30日内向甲方提交完整竣工资料，包括竣工图、材料合格证、检测报告、隐蔽工程记录等。质量标准与验收4.1材料验收：乙方进场材料需经甲方及监理单位共同验收，重点检查型材壁厚、玻璃厚度、五金件品牌等，验收不合格材料需在3日内退场并更换，因此产生的工期延误由乙方承担。4.2工序验收：门框安装完成后需进行水平度、垂直度检测（允许偏差≤2mm），玻璃安装后需检查密封胶饱满度及连续性，每道工序验收需形成书面记录并经甲方签字确认。4.3竣工验收：工程完工后乙方提交验收申请，甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收，验收内容包括：（1）门窗开启灵活性（无卡顿、异响）；（2）密封性能（淋水试验无渗漏）；（3）外观质量（表面无划痕、胶缝平整）；（4）性能检测（委托第三方机构进行气密性、水密性检测，费用由乙方承担）。4.4质量问题处理：保修期内出现密封胶开裂、五金件损坏等质量问题，乙方需在接到通知后24小时内到场维修，维修费用由乙方承担；因甲方使用不当导致的损坏，乙方可提供有偿维修服务，收费标准按成本价执行。工期要求5.1总工期：自甲方书面通知开工之日起XX日历天，其中框体安装XX天，玻璃安装XX天，清洁调试XX天。5.2关键节点控制：（1）材料进场：开工后5日内；（2）框体安装完成：第XX日历天；（3）玻璃安装完成：第XX日历天。5.3工期延误：（1）因乙方原因导致工期延误的，每逾期一日按合同总金额的万分之三支付违约金；（2）因甲方图纸变更、款项逾期支付或不可抗力导致工期延误的，乙方有权申请工期顺延，但需在事件发生后3日内提交书面签证申请，甲方应在5日内答复，逾期未答复视为认可。5.4赶工约定：甲方要求提前竣工的，需书面通知乙方并协商赶工措施，由此产生的赶工费（人工加班费、夜间施工增加费等）由甲方承担，具体金额按实际发生计取。违约责任6.1乙方违约：（1）使用假冒伪劣材料的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金；（2）工程质量验收不合格且整改后仍不达标的，乙方应无偿返工并赔偿甲方实际损失；（3）非不可抗力因素导致工期逾期超过15天的，甲方有权单方面解除合同，乙方需退还已付款项并赔偿损失。6.2甲方违约：（1）无正当理由拒收合格产品的，应按拒收部分价值的10%支付违约金；（2）未按合同约定提供施工条件导致乙方窝工的，需赔偿乙方人工、机械闲置损失，窝工每日补偿标准为：管理人员XX元/人，安装工人XX元/人，设备XX元/台。6.3争议解决：双方因合同履行发生争议的，应首先友好协商；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼，诉讼费用及律师费由败诉方承担。其他条款7.1知识产权：乙方保证所提供产品不侵犯任何第三方知识产权，如因此产生侵权纠纷，责任由乙方承担。7.2合同变更：任何对合同条款的修改需经双方签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.3合同份数：本合同一式陆份，甲