绑扎钢筋合同

绑扎钢筋合同第一条合同主体及工程概况甲方（发包方）：建筑工程有限公司法定代表人：注册地址：____________________市____________________区____________________路____________________号乙方（承包方）：建筑劳务有限公司法定代表人：注册地址：____________________市____________________区____________________路____________________号工程名称：____________________项目主体结构钢筋工程工程地点：____________________市____________________区____________________路____________________号工程内容：本项目地上______层、地下______层钢筋绑扎施工，总建筑面积______平方米，结构类型为框架剪力墙结构。第二条承包范围及工作内容2.1承包方式本工程采用包工不包料形式，乙方负责钢筋绑扎施工的全部人工及辅助材料（含扎丝、焊条、绑扎钩、切割片等），甲方提供钢筋原材料、施工图纸及主要机械设备（塔吊、施工电梯）。2.2工作范围主体结构：包括梁柱、剪力墙、楼板、楼梯等所有构件的钢筋制作（调直、切断、弯钩）、绑扎、焊接（电渣压力焊、闪光对焊）及固定二次结构：构造柱、过梁、圈梁等非承重构件的钢筋安装辅助工作：钢筋保护层垫块安装、预埋件固定、施工缝处钢筋清理、混凝土浇筑过程中的钢筋监护（防位移、变形）材料管理：钢筋原材进场验收配合、废料分类归堆、施工场地清理2.3图纸变更处理施工期间如发生设计变更或业主指令调整，乙方应在收到甲方书面通知后______日内完成调整施工，变更部分工程量按实际发生计算。第三条质量标准与验收3.1施工标准乙方必须严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）及设计图纸要求施工，确保：钢筋品种、规格、数量符合设计文件，进场时提供出厂合格证及复试报告绑扎间距误差≤±10mm，保护层厚度误差≤±5mm，锚固长度符合设计要求焊接接头力学性能符合规范，一次验收合格率≥98%3.2验收程序自检：每道工序完成后乙方需进行班组自检，填写《钢筋分项工程自检记录表》互检：甲方质检员对绑扎完成部位进行抽检，重点检查梁柱节点、悬挑构件等关键部位隐蔽验收：监理单位进行隐蔽工程验收前，乙方需提供完整的钢筋加工检验记录、焊接试验报告等资料3.3质量责任若因乙方施工导致钢筋位移、漏绑、保护层不足等质量问题，乙方应在甲方通知后______小时内整改完毕，由此产生的材料损耗及工期延误由乙方承担。第四条合同价格与支付方式4.1计价方式按建筑面积综合单价计算，单价为______元/平方米（含人工、辅材、机械租赁、管理费、利润及税金），总价款暂定为人民币______元（大写：____________________元整）。4.2支付节点预付款：合同签订后7日内支付总价款的10%作为备料款进度款：按月支付已完工程量的70%，每月25日提交工程量报表，甲方审核后5个工作日内支付竣工结算：工程竣工验收合格后30日内办理结算，支付至结算总价的97%质保金：剩余3%作为质量保证金，保修期满1年后无质量问题一次性无息返还4.3价格调整如遇人工单价波动超过±5%（以当地建设行政主管部门发布的造价信息为准），双方可协商调整合同单价，调整公式为：新单价=原单价×（1+人工波动幅度）。第五条工期要求5.1施工周期总工期为______日历天，具体节点要求：地下结构钢筋绑扎：______年______月______日前完成主体结构封顶：______年______月______日前完成二次结构钢筋：______年______月______日前完成5.2工期延误因乙方原因导致工期延误，每逾期1天按合同总价款的0.5‰支付违约金，累计违约金不超过总价款的5%因甲方材料供应延迟或设计变更导致工期延误，工期相应顺延，甲方补偿乙方窝工损失（按______元/工日计算）第六条双方权利与义务6.1甲方责任提供施工图纸6套及电子版，组织技术交底（开工前3日内）确保钢筋原材料供应及时（提前3天到场），并提供材料出厂合格证负责施工场地三通一平，提供夜间施工照明及临时水电接口委派______为现场代表，协调监理及其他施工单位关系6.2乙方责任配备持证上岗的钢筋工不少于______人，其中焊工需持特种作业操作证编制钢筋加工料单并报甲方审核，准确率需达到99%以上承担施工期间的安全责任，配备安全帽、安全带等防护用品，每日开展班前安全教育接受甲方及监理单位的质量监督，对提出的整改意见48小时内完成回复第七条安全生产与文明施工7.1安全要求乙方必须遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），设置专职安全员1名，负责：施工用电规范（三级配电两级保护）高空作业防坠落措施（搭设操作平台、挂设安全网）机械操作安全（切断机、弯曲机等设备定期检查）7.2事故处理施工期间发生安全事故，乙方应立即停工并上报甲方，同时采取应急措施。因乙方违规操作导致的事故，责任及费用由乙方承担；因甲方提供的设备故障导致事故，由甲方承担责任。7.3文明施工乙方需做到工完场清，每日清理钢筋废料至指定堆放区，保持施工道路畅通，违反现场管理规定的，甲方有权处以每次500-2000元罚款。第八条违约责任8.1甲方违约未按时支付工程款，每逾期1日按应付款的0.3‰支付违约金提供的钢筋材料不合格导致返工，赔偿乙方实际损失8.2乙方违约施工质量不合格且拒不整改，甲方有权解除合同，乙方支付总价款10%的违约金擅自转包工程，甲方没收履约保证金并要求乙方退场第九条争议解决与合同生效9.1争议处理双方因合同履行发生争议，应先协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。9.2合同生效本合同自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。