2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制基础试题库和答案要点

2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制基础试题库和答案要点

单选题（共700题）1、某拟建工程的生产能力是已建类似工程的2倍，已知已建类似工程的投资额为1000万元，该类工程的生产能力指数为0.5，综合调整系数为1。可估算出该拟建工程的投资额为（）万元。A.500B.707C.1000D.1414【答案】D2、在下列施工成品中，适合用防护措施保护的是()A.清水楼梯踏步B.镶面大理石柱C.地漏D.垃圾道【答案】A3、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。A.远见卓识的领导B.战略导向C.社会责任D.系统管理【答案】C4、我国工程建设实行“政府监督、社会监理与检测、（）”的质量管理与保证体系。A.企业自控B.企业监控C.人民监督D.依法治理【答案】A5、极差的作用是（）。A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值B.反映数据变异程度的特征性C.表示数据的相对离散波动程度D.表示数据的代表性【答案】A6、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。A.200m3B.400m3C.300tD.500t【答案】B7、在施工过程中，现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过()批准。A.承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师B.当地安全部门鉴定和质量监督站C.质量监督站认定和专业监理工程师D.承包单位上级安全主管部门和当地安全部门【答案】A8、当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用（）编制设备安装工程概算。A.扩大单价法B.概算指标法C.修正概算指标法D.预算单价法【答案】A9、经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。A.严禁验收B.返工重做后才能验收C.予以验收D.按协商文件进行验收【答案】C10、关于建设工程的项目档案说法，不正确的是（）。A.严格按照国家有关档案管理的规定B.及时收集、整理建设项目各环节的文件资料C.建设工程施工完成后，及时向建设行政主管部门移交建设项目档案D.建立、健全建设项目档案【答案】C11、单位工程中的分部工程是按()划分的。A.设计系统或类别B.工种-材料C.施工工艺、设备类别D.业性质、建筑部位【答案】D12、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。A.自由时差B.总时差C.紧后工作的最早开始时间D.紧后工作的最早完成时间【答案】B13、某当年完工的工程项目，建筑安装工程费2000万元，设备工器具购置费3000万元，工程建设其它费600万元，涨价预备费率为3％，建设期贷款利息180万元，铺底流动资金160万元，则该项目的建设投资为()万元。A.5930B.5948C.6090D.6108【答案】A14、卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。A.反馈方法B.过程方法C.评价方法D.监督方法【答案】B15、当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期【答案】B16、项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即（）。A.建立的对象不同B.服务的范围不同C.控制的目标不同D.作用的时效不同【答案】D17、专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.施工单位技术负责人，总监理工程师B.施工项目技术负责人，总监理工程师C.施工单位技术负责人，专业监理工程师D.施工项目技术负责人，专业监理工程师【答案】A18、关于行政许可的实施程序，下列哪些说法是正确的？A.申请行政许可，原则上书面，书写有困难，可以口头B.当事人提交的申请材料不齐全或者不符合法定形式，行政机关应当当场或者5日之内一次性告知申请人需要补正的全部内容C.行政主体无论是否受理申请人的行政许可申请，都应当出具书面凭证D.被许可人需要延续许可有效期的，应当在该许可有效期届满30日前提出延续申请，法律、行政法规对期限另有规定的除外，此处的30日指的是工作日【答案】B19、（2020年真题）某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件【答案】C20、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，其表述错误的是（）。A.每个马牙槎的高度不应超过300mmB.马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mmC.马牙槎先进后退D.马牙槎应对称砌筑【答案】C21、对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。A.一B.两C.三D.四【答案】A22、项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和（）。A.损失程度B.影响范围C.基本方法D.等级【答案】C23、工程施工质量验收基本规定中，对于主控项目，错判概率α和漏判概率β的取值范围是（）。A.α≤5%，β≤5%B.α≤5%，β≤10%C.α≤10%，β≤5%D.α≤10%，β≤10%【答案】A24、工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有()性质。A.最高裁定B.最终裁定C.一般裁定D.行政裁定【答案】B25、工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】A26、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。A.分层抽样B.等距抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】A27、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置，其费用属于（）。A.工程设备费B.设备运杂费C.设备及工具购置费D.采购及保管费【答案】A28、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。A.审查物资供应情况分析报告B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单【答案】A29、按照《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.3%B.5%C.10%D.任意比例【答案】A30、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程【答案】B31、（2019年真题）某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.213.6B.247.2C.273.6D.427.2【答案】C32、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（）。A.强化验收B.完善手段C.加强评定D.过程控制参考答案：C您的答案：未作答【答案】C33、在组织流水施工时，运输类与制备类施工过程一般不列入流水施工进度计划中，只有当其（）时，才列入施工进度计划之中。A.占有施工对象的工作面而影响工期B.造价超过一定数额C.对工程安全影响较大D.需要特殊专业工种【答案】A34、原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。A.施工单位项目负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.安装单位项目负责人【答案】B35、在工程质量缺陷的成因分析中，采用超常的低价中标属于（）。A.违背基本建设程序B.施工与管理不到位C.违反法律法规D.盲目抢工【答案】C36、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B37、监理工程师对施工单位现场计量操作质量控制的主要内容是()。A.对施工过程中使用的计量仪器检测设备的质量控制B.对从事计量作业人员技术水平资格的审核C.检查作业者的操作方法是否得当D.检查现场检测的原始记录是否可靠【答案】C38、关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（）。A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报【答案】B39、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限期设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】D40、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.施工单位项目负责人，总监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.项目经理，专业监理工程师D.施工单位质量负责人，专业监理工程师【答案】A41、价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。A.最少的项目投资B.最高的项目盈利C.最低的寿命周期成本D.最低的项目运行成本【答案】C42、（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B43、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。A.2500B.3200C.3360D.3560【答案】A44、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元;当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为()。A.＜12%B.12%~13%C.13%~14%D.>14%【答案】C45、关于屋面天沟、檐沟的细部防水构造的说法，错误的是（）。A.应根据天沟、檐沟的形状要求设置防水附加层B.在天沟、檐沟与屋面交接处的防水附加层宜空铺C.防水层须从沟底做起至外檐的顶部D.天沟、檐沟与屋面细石混凝土防水层的连接处应预留凹槽，用密封材料填严密【答案】A46、（2018年真题）某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】B47、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D48、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差为零D.关键工作的总时差最小【答案】D49、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用D.暂估价中的材料单价，应按招标工程工程量清单的单价计入综合单价【答案】D50、对于规模大、结构复杂的工程项目，总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件，在签署审查意见前应报送()技术负责人审查。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.质量监督机构【答案】B51、某产品各功能的功能系数和成本系数如表所示，应列为价值工程优先改进对象的是()功能。功能A.F1B.F2C.F3D.F4【答案】D52、下列造成质量波动的原因中，属于偶然原因的是()A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程【答案】A53、承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格审查表》中应附有分包单位的()A.资质相业绩材料B.营业执照和经营范围C.资质和分包合同D.项目经理职责和施工计划【答案】A54、对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，（）应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。A.监测单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位【答案】D55、因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，**（）提出。A.施工单位B.项目监理机构C.原设计单位D.法定检测机构【答案】C56、关于内部收益率指标的说法，错误的是（）。A.内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况B.内部收益率指标不需要事先确定一个基准收益率C.内部收益率指标不能直接衡量项目未回收投资的收益率D.对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的【答案】C57、（2020年真题）根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A58、下列不属于确定建设工程施工进度控制目标的依据的是（）。A.监理合同中有关工期的要求B.类似工程项目的实际进度C.工程难易程度D.工程条件的落实情况【答案】A59、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由（）组织实施。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.总监理工程师代表D.施工单位项目经理【答案】B60、双代号时标网络计划中，当某工作之后有虚工作时，则该工作的自由时差为（）。A.该工作的波形线的水平长度B.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值C.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值D.后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值【答案】B61、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D62、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的是（）。A.招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底C.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】D63、关于质量管理体系的认证与认可的区别，下列说法错误的是（）。A.认可由第三方进行，认证是由授权的机构进行B.认证是书面保证，认可是正式承认C.认证是证明认证对象与认证所依据的标准符合性D.认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力【答案】A64、纵向钢筋加工不包括（）。A.钢筋绑扎B.钢筋调直C.钢筋除锈D.钢筋剪切与弯曲【答案】A65、法院可以受理被害人提起的下列哪一附带民事诉讼案件？A.甲放火案，致乙被烧死以及乙的房屋被烧毁，乙的父亲要求甲赔偿丧葬费和被烧毁房屋的损失B.甲诈骗乙，乙要求甲返还诈骗的财物C.甲向乙借款2万元到期不还，乙索款时被甲殴打致重伤，乙要求甲偿还其借款2万元D.甲对乙刑讯逼供，乙要求甲赔偿肉刑导致的身体损害医疗费【答案】A66、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构A.216.0B.219.0C.219.3D.220.0【答案】C67、在质量事故处理中，对于出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能，可（）处理。A.返工B.补强C.不做D.修补【答案】C68、项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。A.特种作业人员是否持证上岗B.施工现场管理人员是否到位C.使用的材料、构配件和设备是否合格D.监督关键部位、关键工序的施工情况【答案】D69、向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由（）审核设计变更文件和处理相关事宜。A.原设计负责人B.建设单位代表C.总监理工程师D.采购方负责人【答案】C70、下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。A.利息备付率B.资产负债率C.净现值率D.静态投资回收期【答案】D71、在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.单代号网络计划中由关键工作组成B.双代号网络计划中无虚箭线C.双代号时标网络计划中无波形线D.单代号搭接网络计划中时距总和最小【答案】C72、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C73、城市轨道交通工程竣工验收应具备的条件描述不正确的是（）。A.已通过工程质量监督机构对建设工程质量的核实和全部专项验收B.项目工程验收的遗留问题全部整改完毕C.有完整的技术档案和施工管理资料D.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告【答案】A74、某生产性项目的建设投资2000万元，建设期利息300万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。A.2000B.2300C.2500D.2800【答案】B75、下列关于多级网络计划系统的特点，说法错误的是（）。A.多级网络计划系统应分阶段逐步深化B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要无关C.不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合【答案】B76、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B77、《宪法》第二十五条规定：“国家推行计划生育，使人口的增长同经济和社会的发展计划相适应。”对此条文，下列说法不正确的是A.该条属于义务性规则B.该条属于确定性规则C.该条属于强行性规则D.该条属于第一性规则【答案】A78、建设工程在竣工验收时达到规定的指标，且在规定的使用期内保持正常功能，体现的是建设工程质量的（）特性。A.耐久性B.安全性C.可靠性D.经济性【答案】C79、（2021年真题）某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。A.10B.12C.14D.16【答案】C80、2015年6月16日，住建部颁发的《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》中提到，到2020年末建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与()的一体化集成应用。A.企业管理系统和其他信息技术B.施工管理系统与安全管理系统C.BIM管理系统与可视化系统D.虚拟仿真系统与交付系统【答案】A81、根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度，是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损的强度检验方法是（）。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻心法D.后装拔出法【答案】B82、（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B83、质量事故发生后，由施工单位写出事故调查报告，需提交给()。A.建设行政主管部门和项目监理机构B.监理工程师和项目调查组负责人C.总监理工程师D.项目监理机构和建设单位【答案】D84、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（）。A.编制阶段性设计进度计划B.定期检查设计工作实际进展情况C.协调设计各专业之间的配合关系D.建立健全设计技术经济定额【答案】B85、对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。A.当地劳动安全部门B.质量监督机构C.当地建设主管部门D.项目监理机构【答案】A86、对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和（）审查。A.建设单位负责人B.设计单位负责人C.总监理工程师D.质量监督机构【答案】C87、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由管理者代表发布D.质量方针应由技术负责人发布【答案】C88、当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当（），判定为不合格批，拒绝该检验批。（c表示合格判定数）A.d＜cB.d＞cC.d=cD.d=r【答案】B89、下列影响建设工程进度的情况中，属于社会环境原因的是（）。A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.资金短缺D.不合理的施工方案【答案】B90、某分项工程合同价为6万元，采用价格指数进行价格调整，可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为（）万元。A.4.83B.6.05C.6.63D.6.90【答案】B91、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。A.拒绝签署工程进度款支付凭证B.中止施工承包合同C.延长施工进度计划工期D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】A92、在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】B93、在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。A.总时差B.自由时差C.最早开始时间D.最早完成时间【答案】B94、工程质量竣工验收的作用之一是检验（）的质量。A.工程设计B.施工过程C.工程勘察D.最终产品【答案】D95、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A96、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位项目技术负责人B.建设单位项目负责人C.施工单位项目经理D.专业监理工程师【答案】A97、根据《建筑法》的有关规定，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）。A.合理使用年限B.2年C.5年D.10年【答案】B98、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A99、钟某为甲省A市的副市长，某日，钟某到甲省B市履行公务期间与B市副市长收受他人大额财物，后案发。关于本案的处理，下列哪些说法是正确的？A.侦查过程中，若欲逮捕钟某，应当报请上一级检察院决定逮捕B.为了保证诉讼的顺利进行，可由最高人民检察院直接指定甲省C市检察院审查起诉C.检察院若欲对钟某作不起诉决定，需经上一级检察院批准D.若钟某在住所监视居住有碍侦查，经过上一级公安机关批准，也可以指定居所监视居住【答案】A100、在设备招标采购阶段，（）应协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。A.监理单位B.设计单位C.施工单位D.采购单位【答案】A101、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()A.项目监理机构对施工现场进行了详细考场和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成【答案】D102、生产职工培训费指的是自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴等，生产职工培训费属于（）。A.与项目建设有关的其他费用B.与未来企业生产经营有关的其他费用C.企业管理费D.措施费【答案】B103、下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定的是()A.招标控制价应包括项目的全部风险费用B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用C.总承包服务费由发承包双方协商确定D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算【答案】D104、混凝土浇筑时其自由落下高度不应超过2m，其原因是（）。A.减少混凝土对模板的冲击力B.防止混凝土离析C.加快浇筑速度D.防止出现施工缝【答案】B105、监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。A.科学性和价值B.有效性和效率C.创造性和价值D.管理水平和效率【答案】B106、总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为()。A.未经技术资质审查的施工人员进行现场施工B.采用未经审查认可的代用材料C.施工中出现质量缺陷的异常情况D.承包单位未经许可擅自施工【答案】D107、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】C108、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的()中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C109、下列有关市场采购设备的质量控制的表述，错误的是（）。A.市场采购方式主要用于非标准设备的采购B.建设单位直接采购的，项目监理机构要协助编制设备采购方案C.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案D.监理单位负责审查安装单位编制的采购方案【答案】A110、某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.通过后续工序弥补【答案】C111、根据《清单计价规范》，对于投标报价审核时，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.规费项目清单【答案】B112、下列关于竣工决算的说法中，正确的是()A.竣工决算金额是指承包商完成竣工任务的全部费用B.竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据C.竣工决算是业主办理交付使用，核定各类新增资产价值的依据D.竣工决算是发承包方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证【答案】C113、对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送（）。A.合格证B.检验报告C.进口商检证明文件D.材料复试报告【答案】C114、对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的()。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施【答案】C115、应用ABC分析法选择价值工程对象，是将（）的零部件或工序作为研究对象。A.生产工艺复杂B.价值系数髙C.成本比重大D.功能评分值高【答案】C116、计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法正确的是（）。A.开始节点和完成节点均为关键节点的工作一定是关键工作B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等C.两个关键节点之间的多项工作总时差均相等D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等【答案】B117、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A118、施工进度计划通常是按（）编制的，它既是承包单位进行现场施工管理的核心指导文件，也是监理工程师实施进度控制的依据。A.施工工艺B.施工组织设计C.施工顺序D.工程对象【答案】D119、建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B120、承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()A.不平衡报价法B.多方案报价法C.突然降价法D.先亏后盈法【答案】B121、从整个工程项目实际进展全过程看，单位时间投入的资源量一般是（）。A.开始和结束时较多，中间阶段较少B.开始和结束时较少，中间阶段较多C.开始时较多，结束时较少D.开始时较少，结束时较多【答案】B122、对检验批基本质量起决定性作用的主控项目，必须全部符合有关（）的规定。A.检验技术规程B.专业工程验收规范C.统一验收标准D.工程监理规范【答案】B123、下列建设工程可以不实行监理的是（）。A.国家重点建设工程B.小型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用国际组织贷款的工程【答案】B124、下列各项中，属于一般抹灰的工程是()。A.拉条灰B.拉毛灰C.洒毛灰D.纸筋石灰【答案】D125、由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，打破常规、积极思考、相互启发、集思广益，提出价值工程创新方案的方法是（）。A.强制确定法B.头脑风暴法C.哥顿法D.德尔菲法【答案】B126、某施工机械台班预算价格为50万元，折旧年限15年，耐用总台班数为150个台班，残值率为5%，一次大修理费为5万元，大修次数为15次，则台班折旧费和台班大修理费为（）万元。A.0.32；0.50B.0.32；0.03C.0.02；0.50D.0.02；0.03【答案】A127、对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。A.调整型抽样方案B.计数型抽样方案C.二次抽样方案D.多次抽样方案【答案】C128、工程总费用由直接费和间接费组成，随着工期的缩短，直接费和间接费的变化规律是（）。A.直接费减少，间接费增加B.直接费和间接费均增加C.直接费增加，间接费减少D.直接费和间接费均减少【答案】C129、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。A.递交申请B.资质审核C.签订合同D.监督【答案】B130、建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有（）的特点。A.单位时间内所需用的资源量较少B.使各专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接C.施工现场的组织、管理工作简单D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工【答案】B131、影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的工程质量事故属于（)A.一般工程质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特大质量事故【答案】A132、下列工作中,属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（）。A.分析实际进度偏差对总工期的影响B.整理实际进度数据C.实际进度与计划进度的对比分析D.采集实际进度数据【答案】A133、检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。A.工程监理规范B.工程技术规程C.专业验收规范D.质量验收统一标准【答案】C134、建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。A.适用性B.耐久性C.安全性D.经济性【答案】B135、《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.县B.区C.市D.省【答案】A136、在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（）的计划系统。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工总承包单位【答案】A137、下列关于观感质量验收的表述中，错误的是（）。A.观感质量的检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论B.观感质量验收难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行C.观感质量验收结果一般给出“好”、“一般”、“差”的验收结果D.若观感质量的验收结果为“差”，是指缺陷严重，已经影响了使用功能【答案】D138、监理工程师审查勘察单位提交的勘察成果报告后，应向建设单位提交勘察成果评估报告，不包括（）。A.勘察工作概况B.勘察报告编制深度C.与勘察方案的符合情况D.勘察任务书的完成情况【答案】C139、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为()万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B140、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价人【答案】A141、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A142、关于固定总价合同特点的说法，正确的是（）。A.合同执行过程中，由于市场因素造成工料成本增加，合同总价可进行相应调整B.合同执行过程中，工程量与招标文件不符时，合同总价可进行相应调整C.合同执行过程中，发包方承担主要风险，合同总价通常偏低D.合同执行过程中，承包方承担主要风险，合同总价通常偏高【答案】D143、施工方案应当由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。A.施工单位项目经理；施工单位项目技术负责人B.施工单位项目经理；施工单位技术负责人C.施工单位项目技术负责人；施工单位技术负责人D.施工单位项目技术负责人；施工单位项目经理【答案】C144、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做()工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】C145、甲等三人冒充警察，向实施了盗窃行为的乙谎称执行逮捕任务，将乙带到某宾馆房间，并声称如果乙的家人交付3万元取保候审保证金，就可以放乙回家。乙遂给其家人打电话告知此事，后来乙发现甲等人并非警察，但未吭声；其家人次日去公安局打听情况，发现并无此事，遂报警。下列哪一选项是正确的？A.甲等人仅成立招摇撞骗罪B.甲等人成立敲诈勒索罪与招摇撞骗罪想象竞合C.甲等人成立敲诈勒索罪未遂与招摇撞骗罪想象竞合D.甲等人成立绑架罪与招摇撞骗罪想象竞合【答案】D146、双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.10【答案】D147、网络计划中，工作自由时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成【答案】B148、项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】B149、某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（）。A.无须承担保修责任B.须承担保修责任C.发包人支付费用后予以维修D.维修事宜另行协商【答案】B150、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.施工单位项目负责人，总监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.项目经理，专业监理工程师D.施工单位质量负责人，专业监理工程师【答案】A151、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），并监督实施。A.施工整改计划B.施工组织设计C.施工方案D.施工措施【答案】C152、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。A.投入该施工过程中的资源种类数B.专业工种工人或施工机械活动空间人数C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间D.施工段数目【答案】A153、某工程发生质量事故，造成500万元直接经济损失，此次质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】D154、签证索赔文件属于（）的工作。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.设计人员【答案】C155、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A156、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由（）组织实施。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.总监理工程师代表D.施工单位项目经理【答案】B157、项目监理机构要对工程质量进行有效的控制，因为建设工程质量是实现建设工程（）的基本要素。A.功能与进度B.功能与效果C.效果与进度D.功能与目标【答案】B158、对于施工单位提出的工程变更，（）应组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。A.建设单位负责人B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】D159、某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是（）的原则要求。A.坚持质量第一B.坚持质量标准C.坚持预防为主D.坚持科学的职业道德规范【答案】C160、关于商业银行发放贷款，下列说法正确的是A.借款人必须提供担保B.必须订立书面借款合同C.必须在中国人民银行规定的利率幅度内确定贷款利率D.期限不能超过10年【答案】B161、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合（）的规定。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.质量验收统一标准B.工程技术规程C.建设工程监理规范D.专业验收规范【答案】D162、按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。A.业主的研究试验费B.承包商的其他直接费C.承包商的企业管理费D.承包商的措施费【答案】C163、工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（）签字。A.项目经理B.技术负责人C.项目技术负责人D.测量负责人【答案】C164、相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称（）。A.流水作业B.流水节拍C.流水步距D.技术间歇【答案】C165、相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称为（）。A.流水作业B.流水节拍C.流水步距D.技术间歇【答案】C166、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列有关其他项目清单的表述正确的是（）。A.中标人只有按照合同约定程序，实际发生了暂列金额所包含的工作，才能将其纳入合同结算价款中B.材料、工程设备暂估价应由投标人确认单价C.专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费D.暂估价是为解决现场发生的零星工作的计价而设立的【答案】A167、（2020年真题）工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D168、中国远洋公司与美国乔治公司订立了从中国向美国芝加哥出口一批服装的合同，价格条件为FOB青岛。由美国公司投保了水渍险。美国公司通过银行开出的信用证规定的装船日期是2009年12月15日至31日。美国公司所订货轮与他船相碰，经修理于2010年1月21日才完成装船。远洋公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明2008年12月30日装船的提单。船舶延迟到达目的港，造成乔治公司一系列损失。请问下列选项哪些是正确的？A.乔治公司可向承运人提出索赔，因为其倒签了提单，应对因此引起的损失负责B.本案承运人签发的提单属于预借的提单C.本案承运人签发的提单属于倒签的提单D.麦克尔公司应向保险公司提出延迟交付的索赔【答案】A169、下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。A.研究试验费B.工程保险费C.供水、供电管线安装费D.室外管道铺设费【答案】D170、（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。A.信贷方式融资B.债券方式融资C.租赁方式融资D.发行股票融资【答案】A171、某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6、4、6、4天，则专业工作队数应为()个。A.3B.4C.6D.10【答案】D172、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为()万元。A.84B.126C.1584D.1626【答案】A173、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B174、建设工程在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，这说明工程质量具有（）特点。A.隐蔽性B.波动性C.影响多样性D.影响复杂性【答案】A175、城市轨道交通建设工程项目工程验收由建设单位组织的参加人员或单位不包括（）。A.各参建单位项目负责人B.运营单位C.负责规划条件核实的有关人员D.专项验收的城市政府有关部门代表【答案】C176、同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t为一批，每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取（）个钢筋试件。A.1B.2C.3D.6【答案】A177、工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）。A.可行性研究勘察B.决策勘察C.初步勘察D.详细勘察【答案】A178、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标。此时，质量数据的收集方法宜采用()A.分层抽样B.等距抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】D179、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是（）。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】A180、在建设工程施工质量控制中，下列属于监理工程师审查施工单位编制的施工组织设计基本内容的是（）。A.现场施工管理机构是否配备了相应的质量管理人员B.资金.劳动力.材料.设备等资源供应计划应满足工程施工需要，施工方法及技术措施应可行与可靠C.施工质量保证措施是否符合现行的规范.标准D.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系【答案】B181、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】D182、生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.流动资金D.建设期利息【答案】C183、工程质量事故发生后，总监理工程师首先应进行的工作是签发《工程暂停令》，并要求施工单位采取()的措施。A.抓紧整改，早日复工B.防止事故扩大并保护好现场C.防止事故信息不正常披露D.对事故责任人加强监督【答案】B184、根据BIM成熟度划分的等级中，可达到“OpenBIM”阶段的是下列选项中的()。A.LE.vE.l0B.LE.vE.l1C.LE.vE.l2D.LE.l3【答案】D185、如果在编制施工总进度计划时没有合同工期，则应保证计划工期不超过（）。A.工期定额B.计算工期C.合同工期D.总工期【答案】A186、下列框架结构多层办公楼(一般装修)的单位面积造价(元/㎡)最接近以下哪一项？()A.400～600元/㎡B.600～800元/㎡C.800～1000元/㎡D.1000～1800元/㎡【答案】D187、凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经（）审批后方可进行施工。A.原审查机构B.原设计单位C.质量监督机构D.监理单位【答案】A188、关于证据的收集与审查判断，下列哪一选项是正确的？A.行政执法机关在查办案件的过程中收集的实物证据可以转化为刑事证据，但言词证据都不得直接转化为刑事证据B.采取技术侦查措施收集的证据，未经法庭调查程序查证属实，不得作为定案的根据C.生理上、精神上有缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，但尚未丧失正确认知、表达能力的被害人的陈述，可以直接作为认定犯罪事实的依据D.搜查获得的杀人案凶器，未附搜查笔录，不能证明该凶器来源，一律不得采信【答案】D189、根据行政许可法的有关规定，以下关于行政许可实施的说法，不正确的是：A.许可需要行政机关内设的多个机构办理的，可以确定一个机构统一受理许可申请，统一送达许可决定B.许可依法由地方政府两个以上部门分别实施的，本级政府应当确定一个部门受理许可申请并转告有关部门分别提出意见后统一办理，或组织有关部门合办理、集中办理C.申请人申请行政许可，应当对其申请材料实质内容的真实性负责D.行政机关不予受理行政许可申请，应当出具加盖行政机关专用印章和注明日期的书面凭证【答案】A190、某项借款，年名义利率为10%，按季度计息，则年实际利率为（）。A.10.00%B.10.38%C.10.25%D.10.54%【答案】B191、在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明()。A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加B.压缩关键工作的持续时间不会使工程总费用增加C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间【答案】A192、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A193、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由()组织。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.施工项目负责人D.专业监理工程师【答案】B194、对于某项目的投资控制，总监理工程师将项目投资按照单项工程1#、单项工程2#等形式分解，这种分解类型是（）。A.按投资构成分解B.按子项目分解C.按时间分解D.按工作流程分解【答案】B195、英联邦国家的基本建设程序一般分为（）大阶段。A.两B.三C.四D.五【答案】A196、在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的（）。A.时间间隔B.间歇时间C.自由时差D.时距【答案】A197、（2020年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B198、设计交底会议的程序和内容不包括（）。A.设计项目负责人介绍工程概况B.各专业设计负责人进行专业设计交底C.工程材料的来源是否有保证D.设计方会同建设方将会议意见集中并形成会议纪要，经与会各单位负责人讨论确认后，在会上宣读【答案】C199、在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行（）A.控制进度B.控制质量C.控制投资D.项目管理【答案】D200、在建设工程质量特性中，()是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.安全性【答案】C201、确定合格供货厂商的初选入围时，对需要承担设计并制造专用设备的供货厂商或承担制造并安装设备的供货厂商，需要审查的资料不包括()。A.供货厂商的营业执照B.供货厂商的生产许可证C.供货厂商的设计资格证书D.供货厂商的地址和联系方式【答案】D202、在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A203、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件【答案】B204、与横道计划相比，网络计划的特点不包括（）。A.可以找出关键线路和关键工作B.可以明确各项工作的机动时间C.网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整D.直观明了【答案】D205、涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（）在施工前委托原设计单位提出设计方案，并经相关单位审批后方可施工。A.监理单位B.装修施工单位C.工程质量监督机构D.建设单位【答案】D206、当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，进行工期优化的基本方法是（）。A.减少相邻工作之间的时间间隔B.缩短关键工作的持续时间C.减少相邻工作之间的时距D.缩短关键工作的总时差【答案】B207、如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）组织专题技术论证。A.拟采用单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】C208、某银行给企业贷款100万元，年利率为6%，贷款年限4年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行本息（）万元。A.26.25B.26.68C.126.67D.119.10【答案】C209、关于国际法院对国际争端解决的作用，以下说法正确的是A.国际法院法官对涉及其国籍国的案件，应该回避B.在法院受理案件中，如果一个当事国有本国籍的法官，他方当事人也可以选派一名本国国籍的法官参加本案的审理C.联合国安理会和经社理事会可以就执行其职务中的任何法律问题请求国际法院发表咨询意见D.国际法院的判决是终局性的,不可上诉，不可申请复核【答案】B210、关于盗窃罪，下列哪些说法是正确的（A、B、D选项不考虑数额）？A.甲以不法所有为目的，从汽车上将乙的皮箱扔到偏僻路段，打算中途下车再捡回该财物，但甲拾取时发现被人捡走了皮箱，甲属于盗窃罪未遂B.甲到乙家作客，将乙的戒指藏在乙家阳台上花盆的泥土里，以便事后找机会取走的，甲成立盗窃罪既遂C.甲去某公司财务室盗窃财物，将保险柜撬开后，发现其中只有100元现金，没有其他财物，甲仍然取走100元现金后逃走的，甲成立盗窃未遂D.乙乘坐出租车，下车后准备到后备箱提取行李，出租车司机甲驾车迅速离开获取乙行李的，由于甲开车逃离时财物仍然属于乙占有，甲成立盗窃罪【答案】B211、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（）。A.强化验收B.完善手段C.加强评定D.过程控制参考答案：C您的答案：未作答【答案】C212、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】A213、质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。A.施工单位和监理单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和分包单位D.施工单位和建设单位【答案】A214、对价值工程对象进行价值分析时，成本指数是指评价对象的（）A.目标成本在总目标成本中所占的比率B.目标成本与现实成本的比值C.现实成本在全部成本中所占的比率D.现实成本与目标成本的比值【答案】C215、不符合玻璃幕墙安装规定的是：()A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触【答案】C216、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】D217、下列造成质量数据波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程【答案】A218、（2021年真题）下列可行性研究内容中，属于建设方案研究与比选的是（）。A.产品价格现状及预测B.筹资方案与资金使用计划C.产品竞争力优劣势分析D.产品方案与建设规模【答案】D219、工程保修期从工程（）之日起算。A.转移占有B.签收工程接收证书C.工程竣工完成D.竣工验收合格【答案】D220、（2021年真题）某新建项目，建设期2年，计划银行贷款3000万元，第1年贷款1800万元，第2年贷款1200万元，年利率5%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】B221、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】B222、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是（）万元。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6589【答案】D223、项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。A.基础地基的情况B.专项方案的情况C.要求发回修改的情况D.隐蔽工程的情况【答案】C224、（2021年真题）监理工程师在审批工程延期时间时，应根据（）来确定是否批准。A.工程延误时间B.合同规定C.承包单位赶工费用D.建设单位要求【答案】B225、单代号搭接网络计划中,关键线路是指（）的路线。A.自始至终由关键节点组成B.自始至终由关键工作组成C.相邻两项工作之间时间间隔为零D.相邻两项工作之间时距为零【答案】C226、卓越绩效模式中，（）是系统管理的基本方法。A.过程方法B.系统方法C.评价方法D.整合方法【答案】A227、某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6、4、6、4天，则专业工作队数应为()个。A.3B.4C.6D.10【答案】D228、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。A.实物工程量变化B.工程单价变化C.工期延误D.工程范围变更【答案】D229、材料和商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，属于（）。A.见证取样B.验证试验C.标准试验D.抽样试验【答案】B230、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动标入()A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B231、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。A.静态控制B.动态控制C.主动控制D.被动控制【答案】B232、（2018年真题）施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲【答案】C233、在工程施工质量验收活动中，建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收是（）。A.单项工程质量验收B.单位工程质量验收C.子单位工程质量验收D.子单项工程质量验收【答案】B234、战争对建设工程施工进度的影响属于（）因素。A.资金方面B.政治方面C.施工条件D.物资供应进度【答案】B235、在建设工程施工阶段，监理工程师控制施工进度的工作内容包括()。A.编制施工进度控制工作细则B.编制施工准备工作计划C.协助承包单位确定工程延期时间D.及时支付工程进度款【答案】A236、某工程网络计划中工作B的持续时间为4天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第7天和第9天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.6B.8C.11D.13【答案】D237、下列属于安全防护的监理现场控制内容的是（）。A.模板支撑体系的搭设应符合规范要求B.大模板作业防护应符合规范要求C.施工现场临时用电管理应符合相关要求D.移动式操作平台的设置应符合规范要求【答案】B238、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。A.采用不正确的结构方案B.未经设计单位同意擅自修改设计C.技术交底不清D.施工方案考虑不周全【答案】A239、（）要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机构备案。A.项目监理机构B.施工单位C.建设单位D.设计单位【答案】A240、施工单位对于质量缺陷的维修过程，（）应予监督，合格后予以签认。A.建设单位B.设计单位C.质量监督机构D.监理单位【答案】D241、下列关于建设工程项目投资的特点，说法正确的是（）。A.建设工程的单件性导致建设工程计价需要分部组合计价B.具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力的工程为单位工程C.概算定额（指标）的编制基础是投资估算指标D.初步设计阶段应依据概算指标编制建设项目设计总概算【答案】D242、ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与【答案】C243、在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工方案D.工作项目划分的粗细程度【答案】C244、在制定检验批的抽样方案时，对重要的检验项目，当检验不具备破坏时，应进行（）抽样方案。A.二次抽样B.分层抽样C.全数检验D.调整性抽样【答案】C245、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除,具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际单价和签约数量【答案】A246、采用工程量清单计价，投标人在投标报价中未填写单价与合价的项目，则()。A.该项目费用未计入总价B.视为该项目费用已包含在其他单价和合价中C.该项目工程量未确定D.投标报价无效【答案】B247、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的()A.总时距B.持续时间C.间歇时间D.总时差【答案】D248、关于工程延期审批原则的说法，正确的是()A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】D249、严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的工程质量事故属于()。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故【答案】B250、国外工料测量师在立约后阶段的投资控制任务是（）。A.对拟建项目做出初步的经济评价B.根据建筑师和工程师提供的建设工程的规模、场址、技术协作条件，对各种拟建方案制定初步估算C.就工程的招标程序、合同安排、合同内容等提出建议D.回顾、分析项目管理和执行情况【答案】D251、关于投标报价与招标控制价的说法，正确的是()A.两者均为期望价格B.投标报价高于招标控制价的为废标C.招标控制价是投标报价的成本价D.开标时招标控制价可根据投标价上下浮动【答案】B252、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】A253、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6586【答案】D254、确定分部分项工程项目清单综合单价的重要依据是（）A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位【答案】C255、下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工进度计划报审表C.分项工程报验表D.工程复工报审表【答案】D256、（2019年真题）隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由（）组织进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】A257、建筑装饰装修材料有关见证检测的要求，下列哪条是正确的？()A.业主要求的项目B.监理要求的项目C.设计要求的项目D.当国家规定或合同约定时，或对材料的质量发生争议时【答案】D258、（2022年真题）调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。A.增加工作面B.改善劳动条件C.改进施工工艺D.调整施工方法【答案】A259、以下行为可以适用我国《刑法》的是：A.中国公民刘某去英国留学，在英国盗窃他人财物，数额较大，按照我国刑法应当处3年以下有期徒刑、拘役