2026年二级建造师（建设工程法规及相关知识）全真冲刺试题及答案

2026年二级建造师（建设工程法规及相关知识）全真冲刺试题及答案

（考试时间：90分钟满分100分）班级______姓名______一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理2.关于表见代理的说法，正确的是（）。A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为，构成表见代理3.下列情形中，构成委托代理终止的是（）。A.代理人辞去委托B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人死亡D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭4.下列权利中，属于用益物权的是（）。A.房屋租赁权B.建设用地使用权C.土地所有权D.船舶抵押权5.关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理6.下列事项中，属于专利保护对象的是（）。A.施工企业的名称或标志B.施工企业编制的投标文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业发明的新技术7.某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。A.2003年4月1日B.2003年8月1日C.2005年4月1日D.2005年8月1日8.按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）。A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权9.关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开10.施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由（）强制执行。A.建设单位B.人民法院C.建设行政主管部门D.公安部门二、多项选择题（总共6题，每题5分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列责任中，属于行政处罚的有（）。A.责令停产停业B.罚金C.暂扣或者吊销执照D.赔偿损失E.治安拘留2.下列情形中，人民法院应该再审的有（）。A.管辖错误的B.剥夺当事人辩论权利的C.缺席判决的D.原判决超出诉讼请求的E.审判庭组成不合法3.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的（）人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地4.下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）。A.处分B.暂扣执照C.恢复原状D.罚金E.拘役5.下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.对拘役不服的B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的C.认为行政机关侵犯其财产权的D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的6.根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（）。A.具有违约行为B.具有惩罚目的C.造成损失后果D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿E.违约行为与损失后果之间具有因果关系三、案例分析题（总共2题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答）案例一背景材料：某建设单位与某施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的工程停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日；总工期为120天；竣工时间提前奖励为3000元/天，误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图所示（单位：天）。施工过程中发生如下事件：事件一：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。事件二：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事件三：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天（每停一天影响30工日，10台班）；②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天（每停一天影响40工日，10台班）；③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天（每停一天影响20工日，5台班）。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。事件四：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。问题：1.事件一中建设单位的说法是否正确？为什么？2.逐项回答事件二中施工单位的要求是否合理？说明理由。3.逐项说明事件三中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果（写出计算过程）。4.事件四中试验检验费用应由谁承担？5.分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费？金额是多少？案例二背景材料：某办公楼工程，建筑面积23723m²，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m，顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目。问题：1.程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案？说明理由。2.事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么？3.对落地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护？4.吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目？四、材料分析题（总共1题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答）背景材料：某建设单位投资兴建一大型商场，地下2层，地上9层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积为71500m²。经过公开招标，某施工单位中标，中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10%，并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣，主要材料所占比重按60%计。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位为加快施工进度，土方采用机械一次开挖至设计标高；租赁了30辆特种渣土运输汽车外运土方，在城市道路路面遗撒了大量渣土；用于垫层的2:8灰土提前2天搅拌好备用。事件二：中标造价费用组成为：人工费3000万元，材料费17500万元，机械费900万元，管理费450万元，措施费用760万元，利润940万元，规费525万元，税金850万元。施工总承包单位据此进行了项目施工成本核算等工作。事件三：在基坑施工过程中，发现古化石，造成停工2个月。施工总承包单位提出了索赔报告，索赔工期2个月，索赔费用34.55万元。索赔费用经项目监理机构核实，人工窝工费18万元，机械租赁费用3万元，管理费2万元，保函手续费0.1万元，资金利息0.3万元，利润0.69万元，专业分包停工损失费9万元，规费0.47万元，税金0.99万元。经审查，建设单位同意延长工期2个月；除同意支付人员窝工费、机械租赁费外，不同意支付其他索赔费用。问题：1.分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元？（保留两位小数）2.分别指出事件一中施工单位做法的错误之处，并说明正确做法。3.事件二中，除了施工成本核算、施工成本预测属于成本管理任务外，成本管理任务还包括哪些工作？分别列式计算本工程项目的直接成本和间接成本各是多少万元？4.列式计算事件三中建设单位应该支付的索赔费用是多少万元？（保留两位小数）五、简答题（总共1题，每题10分。请简要回答问题）简述建设工程代理行为及其终止的情形。答案：一、单项选择题1.D2.C3.A4.B5.A6.D7.D8.A9.D10.D二、多项选择题1.ACE2.BDE3.BCDE4.DE5.CD6.ACDE三、案例分析题案例一：1.不正确。理由：依据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，（1）建筑安装工程费（或检验试验费）中不包括构件破坏性试验费；（2）建筑安装工程措施费中的临时设施费不包括试验用房修建费用。2.（1）要求建设单位支付保管费合理。理由：依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，建设单位提供的材料，施工单位负责保管，建设单位支付相应的保管费用。（2）要求建设单位支付检验费合理。理由：依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，建设单位提供的材料，由施工单位负责检验，建设单位承担检验费用。（3）要求建设单位支付二次搬运费不合理。理由：二次搬运费已包含在措施费（或直接费）中。3.（1）B工作停工：应批准工期延长3天，费用补偿13500元。理由：由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，属建设单位原因，非施工单位原因，且B工作停工3天，影响工期3天，每停一天影响30工日，10台班，所以应批准工期延长3天，费用补偿：30×50+10×200=13500元。（2）C工作停工：不应批准。理由：由于机械租赁单位调度的原因，属非建设单位原因，所以不应批准。（3）E工作停工：应批准工期延长6天，费用补偿8400元。理由：由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，属建设单位原因，非施工单位原因，且E工作停工6天，影响工期6天，每停一天影响20工日，5台班，所以应批准工期延长6天，费用补偿：20×50+5×200=8400元。4.若构件质量检验合格，由建设单位承担；若构件质量检验不合格，由施工单位承担。5.由于非施工单位原因使B工作和E工作停工，造成总工期延长9天，本工程的实际工期为122天，超过计划工期2天，所以应支付误期损失赔偿费，金额为10000元。案例二：1.本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案。理由：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架、各类工具式脚手架和卸料平台等工程，需要单独编制专项施工方案，本工程中，脚手架高度3.6×11+4.8=44.4m＞24m，因此必须编制专项施工方案。2.导致这起事故发生的主要原因包括：①楼层管道井竖向洞口无防护；②楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具；③现场安全检查不到位，对事故隐患未能及时发现并整改；④工人的安全教育不到位，安全意识淡薄。3.采取的防护措施有：墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门，门栅网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。4.吊顶隐蔽工程验收还应补充申报以下验收项目：①设备安装及水管试压；②木龙骨防火、防腐处理；③预埋件或拉结筋；④吊杆安装；⑤龙骨安装；⑥填充材料的设置。四、材料分析题1.预付款：25025.00×10%=2502.50万元；预付款起扣点：25025.00-2502.50÷60%=20854.17万元。2.事件一中施工单位做法的错误之处及正确做法如下：（1）错误之处：土方采用机械一次开挖至设计标高。正确做法：基坑采用机械开挖时，当接近基底设计标高时，应预留200-300mm厚土层进行人工清理，避免超挖和扰动基底土。（2）错误之处：在城市道路路面遗撒了大量渣土。正确做法：运送渣土的汽车应采取覆盖、密闭等措施，防止沿途遗撒。（3）错误之处：用于垫层的2:8灰土提前2天搅拌好备用。正确做法：2:8灰土应随拌随用，不得隔夜使用。3.成本管理任务还包括：施工成本计划、施工成本控制、施工成本分析、施工成本考核。直