2024年一级建造师之一建工程法规题库附参考答案38

2024年一级建造师之一建工程法规题库

第一部分单选题（500题）

1、建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当

（）O

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关报告

D.向发证机关备案

【答案】：A

2、建筑（）应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文

件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资

金使用等方面，代表建设单位实施监督。

A.监理单位

B.勘察单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】：A

3、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中注明的工程合理使用

年限应从（）之日起算。

A.施工许可证办理

B.缺陷责任期结束

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

4、关于转代理的说法，正确的是（）。2016

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人

的同意

【答案】：C

5、根据《建设工程质量管理条例》的规定，《工程质量保修书》应当

明确保修的范围、期限和责任。其中最低保修期限是（）。

A.双方约定的

B.法定的

C.设计文件确定的

D.业主方规定的

【答案】：B

6、甲市的玉先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙

市的某房地产开发公司，工程由了市的某建筑企业施工建设。玉先生

入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提

起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】：B

7、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。2017

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

【答案】：B

8、采用欺诈、胁迫等手段订立的合同是（）合同。

A.有效

B.无效

C.可变更或可撤销

D.效力待定

【答案】：C

9、建设项目可能产生环境噪声污染的，（）必须提出环境影响报

告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境

保护行政主管部门批准。

A.施工单位

B.建设单位

C.公安机关

D.监理单位

【答案】：B

13、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度断裂。

经有相应赞质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护

不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

【答案】：B

14、根据《安全生产法》，下列不属于生产经营单位主要负责人的安

全生产职责的是（）

A.对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收

B.保证本单位安全生产投入的有效实施

C.及时、如实报告生产安全事故

I）.建立、健全本单位安全生产责任制

【答案】：A

15、建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法

律责任是（）。

A.警告

B.支付违约金

C.罚款

D.赔礼道歉

【答案】：B

16、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前，更用。

3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（）。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承

担保修责任

C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否己经足额支付工

程款

D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

【答案】：B

17、甲方与乙方签订了一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同

履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，

根据我国《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤

销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地

【答案】：A

18、某市安安工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经

济补偿，王某月工资8000元，该市上年度职工月平均工资2000元。

下列关于王某的经济补偿说法正确的是（）。

A.安安公司应当给予王某经济补偿12万元

B.安安公司应当给予王某经济补偿3万元

C.安安公司应当给予王某经济补偿9万元

D.安安公司应当给予王某经济补偿7.2万元

【答案】：I）

19、王某骑自行车路过一个广i场，掉进一个没有设置明显标志且未

采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费2000元。王某

多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。承担该责

任的主体应是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.王某与建设单位

D.王某与施工单位

【答案】：B

20、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公

告的说法，正确的是（）。

A.各级住房城乡建设主管部门通过省级建筑市场监管一体化平台及时

公布信用信息

B.基本信息公告期限一般为3年

C.在建设活动中违反法律、法规、规章或工程建设强制性标准等，受

到县级以上住房和城乡建设主管部门行政处罚的不良信息，经批准，

可以缩短公告期限

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违

法行为记录的公告

【答案】：C

21、对于起重吊装工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签

字后实施。

A.施工企业项目经理、现场监理工程师

B.施工企业技术负责人、建设单位负责人

C.施工企业技术负责人、总监理工程师

D.建设单位负责人、总监理工程师

【答案】：C

22、关于物权的说法，错误的是（）o

A.所有民事主体都能够成为物权权利人

B.物权的客体一般是物，包括不动产和动产

C.物权的权利人可以对抗一切不特定的人

D.物权不具有排他性

【答案】：D

23、甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。

约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月

的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1日。2006年5月

1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月11日水泥市场价格为每

吨390元，则乙最终应付总款为每吨（）元。

A.360

B.370

C.380

D.390

【答案】：A

24、某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解

协议，则下列说法中，正确的是（）。

A.施工企业必须撤回仲裁申请

B.施工企业在调解书签收前后不得反悔

C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书

D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力

【答案】：D

25、关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（）o

A.延续注册有效期为3年

B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

C.申请延续注册只需要提供原注册证书

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

【答案】：A

26、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15

日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严

重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达

承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我舍

同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）o

A.9月10日

B.9月15日

C.9月17日

D.9月18日

【答案】：C

27、根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭

受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（）o

A.用工单位申请，劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请，用工单位协助

D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助

【答案】：C

28、甲建筑公司向乙公司发函采购红砖，函件中标明了红砖的数量、价

格和交货时间。乙公司回函表示如果延长10天可如约供货。根据《民

法典》，乙公司的回函属于

A.要约邀请

B.承诺

C.新要约

D.部分承诺

【答案】：C

29、安装工程一切险承保的危险和损害除包括建筑工程中规定的部分

除外责任外还包括（）

A.人为破坏

B.不可抗力

C.电力不足

D.短路、过电压、电弧所造成的损失

【答案】：D

30、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，

以方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中

正确的是（）。

A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B.如果双方在中请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即只有法律强

制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终

止执行

【答案】：A

31、某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使

用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单

位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为

()o

A.n月15日

B.11月20日

C.11月30日

D.12月3日

【答案】：A

32、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同

意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。

A.水泥厂的答复文件到达施工单位时

B.施工单位发出订购水泥的要约时

C.水泥厂发出答复文件时

D.施单位订购水泥的要约到达水泥厂时

【答案】：A

33、关于工程监理的说法，正确的是（）。

A.工程监理实行监理工程师负责制

B.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师

进驻施工现场

C.监理单位与建设单位之间是法定代理关系

D.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务

【答案】：B

34、下面对评标委员会的组成说法错误的是（）。

A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责

B.一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人

直接确定

C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会

D.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，

成员人数为5人以上双数

【答案】：D

35、某建设项目需租用钢管脚手架，出租方和承租方口头约定租期为8

个月。下列关于该租赁合同的说法中，正确的是（）

A.双方应以书面形式订立合同

B.若双方采取口头方式订立该合同，则租赁期限视为6个月

C.此合同是定期租赁合同

D.双方当事人不可以随时解决合同

【答案】：A

36、仲裁的当事人意思自治原则不包括（）。

A.由双方当事人协议确定仲裁委员会

B.由双方当事人协议确定和补充仲裁事项

C.由双方当事人协议确定仲裁庭组成方式

D.由双方当事人协议确定仲裁裁决执行法院

【答案】：D

37、根据《民法典》规定，下列关于限制行为能力人订立合同的表述,

错误的是（）o

A.效力待定

B.经法定代理人追认有效

C.相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的，视为默认

D.纯获利益的合同无须法定代理人追认

【答案】：C

38、关于集体合同的表述中，说法有误的是（）。

A.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门

B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力

C.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集

体合同即行生效

D.用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不

得高于集体合同规定的标准

【答案】：D

39、按照《绿色施工导则》规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还

应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利

用和回收率大于（）。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

【答案】：B

40、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决

定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）o

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

【答案】：B

41、某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元

根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为（）

（2013）

A.特别重大事故

B.较大事故

C.重大事故

D.一般事故

【答案】：B

42、建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（）投入使用。

A.在主体工程竣工验收后10日内

B.在主体工程竣工验收后15日内

C.与主体工程同时投产使用

D.自建设项目试生产之日起3个月内

【答案】：C

43、根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统

一的工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等的质量

要求，可以制定工程建设（）。

A.国家标准和行业标准

B.国家标准或行业标准

C.行业标准和地方标准

D.行业标准和企业标准

【答案】：B

44、一裁终局原则体现了仲裁的（）特点。

A.专业性

B.自愿性

C.独立性

D.快捷性

【答案】：D

45、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（）的质量管理。

（2012）

A.咨询单位

B.总承包单位

C.监理单位

I）.建设单位

【答案】：B

46、下列选项中，可以作为抵押物的财产的是（）o

A.某学校校办工厂的货车

B.某医院的医疗器械

C.耕地、宅基地等集体所有的土地使用权

D.使用权有争议的财产

【答案】：A

47、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意.，总承包单位将部

分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法

正确的是（）

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B.应由总承包单位对建设单位承担责任

C.应由分包单位对建设单位承担责任

D.由建设单位自行承担责任

【答案】：A

48、在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼,

（）法院没有管辖权。

A.施工行为地

B.被告住所地

C.合同履行地

D.原告住所地

【答案】：I）

49、2012年4月2日职工张某按照《职业病防治法》的规定被鉴定为

职业病，则所在单位应当最迟于（），向统筹地区社会保险行政部

门提出工伤认定申请。

A.2012年4月16日

B.2012年5月1日

C.2012年5月16日

D.2012年5月21日

【答案】：B

50、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所

需费用，不能用于（）

A.安全防护用具的采购

B.安全生产条件的改善

C.安全施工措施的落实

I）.安全管理人员的加班补贴

【答案】：D

51、下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）

A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的

B.不按照与招标人订立的合同行义务，情节严重的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.允许其他单位或个人以本单位名义承搅工程的

【答案】：D

52、关于法人的说法，正确的是（）o2014

A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格

C.非企业法人是指行政法人和事业法人

D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】：D

53、在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付,

则承担法律责任的主体是（）。

A.施工企业

B.项目经理

C.建设单位

D.项目经理部

【答案】：A

54、关于著作权的保护期限，下列说法正确的有（）

A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制

B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生

C.如果是合作作品，截止于最先死亡的作者死亡后第50年的12月31

B

D.法人或者其他组织的作品，其署名权的保护期为50年

【答案】：A

55、下列说法中，不可以进行经济性裁员的是（）o

A.甲公司经营不善破产重整

B.乙公司资金链断裂，生产经营发生困难

C.丙公司被曝出偷税漏税，被行政机关作出处罚

D.丁公司购买新型机械设备，进行重大技术革新，变更劳动合同后，

仍需裁减人员

【答案】：C

56、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应（）

至少组织一次演练。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

【答案】：B

57、关于建造师执业岗位范围的表述，错误的是（）o

A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同，可以更换施工项目

负责人

B.承包方同意更换项目负责人的，可以更换施工项目负责人

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意，

建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人

D.同一工程相邻分段发包的，建造师可以同时担任两个建设工程施工

项目负责人

【答案】：B

58、小刚未满17周岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的

是（）。

A.小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同

B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动

D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

【答案】：C

59、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发

包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发

包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定

期存款利息为1.2%,同期贷款利率为4%,则法院对垫资利息的处理正

确的是（）o

A.不予支持

B.按照1.2%支付利息

C.按照2.4%支付利息

D.按照4%支付利息

【答案】：C

60、根据《工程建设国家标准管理办法》的规定，应当制定国家标准

的是（）。

A.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求

B.工程建设行业专生的试验、检验和评定等方法

C.工程建设行业专注的信息技术要求

D.工程建设通用的试验、检验和评定等方法

【答案】：D

61、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，错误

的是（）o

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处

10万元以上20万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担

相应费用后，可免除对工程的损失赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并

承担鉴定及维修费住

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年至资质

许可决定作出前，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果

的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】：B

62、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格

为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主

张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,

正确的是（）o2017

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

【答案】：B

63、《民法典》规定，撤销权的行使是有期限的，撤销权自债权人知

道或者应当知道撤销事由之日起（）内形式。

A.6个月

B.2年

C.1年

I）.5年

【答案】：C

64、根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证

的机构是（）o2014

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

【答案】：D

65、关于仲裁庭的组成，下列说法错误的是（）o

A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定

B.当事人可以约定由1名仲裁员组成仲裁庭

C.由1名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定

D.仲裁庭由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员

【答案】：C

66、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（）。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价

格

B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之一

【答案】：B

67、当事人对合同变更的内容约定不明确的，（）。

A.按国家标准变更

B.可以协议补充

C.由权利方确定

D.推定为未变更

【答案】：D

68、根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须

进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）o

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

I）.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标

【答案】：B

69、在法院的主持下，甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议，法院

依法制作了调解书但在送达前甲方反悔，这是法院应当（）。

A.及时判决

B.强制执行

C.留置送达

D.重新调解

【答案】：A

70、根据《民法典》我国普通诉讼时效期间为（）年。

A.1

B.3

C.4

D.5

【答案】：B

71、关于项目经理的说法，正确的是（）。

A.项目经理的权利来自于企业法人的授权

B.施工项目可以设有项目经理

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理

为被告进行起诉

【答案】：A

72、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合

同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决“。现供应商延

期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护

自身利益，应（）。

A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元

B.向某仲裁机构清求供应商支付3万元

C.直接要求供应商支付7.5万元

D.直接要求供应商支付3万元

【答案】：A

73、乙施工企业租住甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公

司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。

关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（）o

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

【答案】：B

74、某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包

方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收,

同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交

竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月

28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为（）。

A.2007年8月15日

B.2007年8月22日

C.2007年9月5日

D.2008年4月28日

【答案】：B

75、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日

起计算。（2012）

A.竣工验收合格

B.交付使用

C.发包方支付全部价款

D.竣工验收备案

【答案】：A

76、根据《立法法》规定，公布后30日内不需要报全国人民代表大

会常务委员会备案的规范性文件是（）o

A.行政法规

B.地方性法规

C.民族自治条例和单行条例

D.地方政府规章

【答案】：D

77、下列招标人的行为中合法的是（）o

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商

C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

【答案】：C

78、根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理

的机构是（）。

A.国务院负责安全生产监督管理的部门

B.国务院铁路、交通、水利等有关部门

C.国务院

D.国务院建设行政主管部门

【答案】：A

79、当事人交换证据的时限是（）。

A.起诉后至答辩结束

B.答辩期满后至开庭审理前

C.开庭后至审理结束前

D.起诉后至裁决前

【答案】：B

80、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除

劳动合同的情形的是（）。

A.职业病或者因公负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的

B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的

C.患病或非因工负，穷，在规定的医疗期内的

D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的

【答案】：B

81、关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是（）。

A.对双方当事人均有约束力

B.可以排除法院的亘法管辖权

C.对法院不具有约束力

D.对仲裁机构具有约束力

【答案】：C

82、甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商

承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来

因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。请问，赔偿责任应当

由（）承担。

A.甲公司

B.乙公司

C.发包人

D.甲公司和乙公司连带

【答案】：I）

83、根据《节约能源法》，关于能源消费方式的说法正确的是（）。

A.政府部门应当对能源消费实行包费制

B.用能单位应当对能源消费实行包费制

C.政府部门应当建立能源利用状况分析制度

D.用能单位应当建立能源利用状况分析制度

【答案】：D

84、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是（）。

A.纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额;

未分别核算销售额的，从低适用税率

B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应

纳税额的简易办法，可以抵扣进项税额

C.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为当

期销项税额抵扣当期进项税额后的余额

D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不得结转

下期继续抵扣

【答案】：C

85、根据《消防法》，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建

设工程消防验收，（）o2017

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

【答案】：C

86、甲在乙拥有使住权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己

的土地使用权让给西。关于各方权利的说法。正确的虽（）。

（2016）

A.甲的地役权因办理登记而设立，

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力。

【答案】：D

87、下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（）。

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

【答案】：A

88、施工单位所承建的某高校办公楼，建设单位未经验收就提前使用。

5年后，该办公楼主体结构出现质量问题，则下列说法正确的是

（）O

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工

程款

D.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承

担保修责任

【答案】：D

89、就法律关系的主体而言，债的主体（）。

A.债权人和债务人都是特定的

B.债权人和债务人都是不特定的

C.债权人是特定的，债务人是不特定的

D.债权人是不特定的，债务人是特定的

【答案】：A

90、下列关于委托代理说法正确的是（）

A.数人为同一代理事项的代理人的，应当分别行使代理权，当事人另有

约定的除外

B.委托代弋理又称“意定代理”或“任意代理”

C.委托代理授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、

权限和期间，并由代理人签名或者盖章

I）.代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，由代理人

独自承担法律责任

【答案】：B

91、由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称

为（）。

A.法律形式

B.法律体系

C.法律规范

D.法律部门

【答案】：B

92、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的

公布期限一般为（）。（2015真题）

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：D

93、下列合同当事人中，不能行使合同撤销权的是（）。

A.订立合同时显失公平的受害方

B.以欺诈、胁迫手段使对方在违背真实意思的情况下订立合同的加害

方

C.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同的受害方

D.因重大误解订立合同的当事人

【答案】：B

94、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将

由（）负责强制执行。

A.作出决定的公安消防机构

B.公安机关

C.人民法院

D.建设行政主管部门

【答案】：A

95、某建设工程合同被人民法院判定为无效合同，关于该施工合同的

工程款结算，下列说

A.验收不合格工程，修复后经竣工验收还是不合格的，承包人请求发

包人参照施工合同支付工程价款，应予支持

B.工程经竣工验收合格的，承包人要求发包人参照施工合同支付工程

价款，应予支持

C.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，发包人要求减少支付

部分工程款的，应予支持

D.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，承包人请求发包人支

付部分维修费用的，应予支持

【答案】：B

96、某电梯采购合同中约定，甲方向乙方订购5部电梯，由乙直接将

其中2部电梯交付给丙。但乙一直未向丙交付电梯。则该合同中应由

()承担违约责任。

A.甲向丙

B.乙向丙

C.乙向甲

D.丙向甲

【答案】：C

97、根据《民法典》建设用地使用权自()时设立。

A.划拨

B.登记

C.支付出让金

D.转让

【答案】：B

98、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到

拆迁，则房地产公司申领施工许可证前，（）。

A.拆迁工作必须全部完成

B.拆迁补偿安置资金全部到位

C.拆迁工程量巳完成50%

D.有保证工程质量和安全的具体措施

【答案】：D

99、下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（）。

A.工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B.工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要

求施工单位整改

C.工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要

求设计单位整改

D.工程监理单位可以转让工程监理业务

【答案】：B

100、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委石原

设计单位或者（）提出设计方案。

A.其他设计单位

B.具有相应资质等级的设计单位

C.监理单位

D.装修施工单位

【答案】：B

10k下列各项中，关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用，说法正确

的是（）。

A.证据的提供应由公安或者检察部门负责

B.仲裁庭认为有必要收集的证据，经当事人同意，可以收集

C.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定部

门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定

D.当事人认为需要的，可以向鉴定人直接提问

【答案】：C

102、关于中标人再次发包的行为，下列说法中正确的是（）。

A.中标人将中标项目转让给他人的合法

B.将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的合法

C.分包人再次分包的违法

D.将中标项目肢解后分别转让给他人的合法

【答案】：C

103、关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准

B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准

C.制定团体标准的一般程序包括准备、征求意见、送审和报批四个阶

段

D.团体标准对本团体成员强制适用

【答案】：A

104、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业

主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工

程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失

而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是（）。

A.业主方只能要求乙赔偿

B.如果业主方要求即赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝

C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约

定向乙追赔

D.乙可以拒绝甲的追赔要求

【答案】：C

105、根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证

的机构是（）o2014

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

【答案】：D

106、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓储物变质、损坏的，不免除保管人

的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.存货人或者仓单持有人提前提取仓储物的，可以减收仓储费

D.仓储合同自成立时生效

【答案】：D

107、关于行政复议案件处理原则，正确的是（）o

A.以书面审查为主，以调解为原则

B.以书面审查为主，以不调解为原则

C.以开庭审查为主，以调解为原则

D.以开庭审查为主，以不调解为原则

【答案】：B

108、甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20

个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地

点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌

导致该设备完全损毁。下列正确的选项是（）。

A.运输公司可以要求甲支付运费

B.运输公司可以要求乙支付运费

C.甲可以要求乙赔偿损失

D.乙可以要求甲支付设备款

【答案】：D

109、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。2016

A.建筑材料应该由建设单位采购

B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用

C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌

D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属

于不合格材料的，应由施工企业承担责任

【答案】：B

110、根据民法典，可以质押的财产是（）o

A.耕地使用权

B.建筑物

C.生产设备

D.土地所有权

【答案】：C

11k（2019年真题）关于保证责任的说法，正确的是（）

A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保

证责任的为连带责任保证

B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担

保证责任

C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届

满前六个月

【答案】：B

112、建筑业企业从事施工活动的范围是（）。

A.营业执照的范围

B.合同的范围

C.资质等级许可的范围

D.工程实际范围

【答案】：C

113、根据《建没工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分包的

是（）。2018真题

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企

业的

C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主

要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】：B

114、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中

区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）

作业。

A.抢修

B.抢险

C.抢工期

D.生产工艺要求必须连续

【答案】：C

115、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）o

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事

法律关系

【答案】：D

116、根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。

A.经人民法院确认后有效

B.具有强制执行力

C.司法确认是必经程序

D.经人民法院确认后具有强制力

【答案】：D

117、建设项目超过［）个月未能开工，（）单位负责对裸露的地

面进行绿化铺装或遮盖。

A.1建设

B.1施工

C.3建设

D.3施工

【答案】：C

118、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖

性丧失的情形是（）o2016

A.中清日前5个月被他人泄密的

B.申请日前3个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

【答案】：B

119、以下关于法人的说法，错误的是（）。

A.法人以其部分财产独立承担民事责任

B.法人的产生必须经过法定的程序

C.法定代表人因执行职务造成他人损害时，由法人承担民事责任

I）.法人以其主要办事机构所在地为住所

【答案】：A

120、2006年5月8日合同中约定的某种条件成就，则当事人一方通知

对方合同被解除，这属于（）。

A.约定解除合同

B.法定解除合同

C.地点解除合同

D.期限解除合同

【答案】：A

12k根据（最高人民法院关于市理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释），当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时

间视为应付款时间的是0

A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日

B.设工程已实际交付的，为提交峻工结算文件之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为工结算完成之日

【答案】：C

122、（2020年真题）根据《企业所得税法》，下列收入中，应当征收

企业所得税的是（）。

A.利息收入

B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费

I）.财政拨款

【答案】：A

123、某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单

位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责

任的说法，错误的是（）o

A.分包单位只承担民事赔偿责任

B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责

C.总承包与分包单,立就该安全事故承担连带责任

D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包

单位主要责任人责任

【答案】：A

124、下列保险中，属于强制性保险的是（）o

A.意外伤害保险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

【答案】：D

125、下列不属于委托代理终止情形的是（）。

A.被代理人死亡

B.被代理人恢复民事行为能力

C.代理期限届满或者代理事务完成

D.代理人丧失民事行为能力

【答案】：B

126、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格

为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张

该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正

确的是（）。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

【答案】：B

127、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整

工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提

前（）以书面形式通知劳动者本人。

A.10日

B.150

C.20日

D.30日

【答案】：D

128、某施工单位由于工期紧张，对需要使用的安全防护用具、机械设

备未经检查即投入使用，但情节并不严重。对此，施工单位可能受到

的处罚是（）。

A.责令整改

B.责令停业整顿

C.降低资质

I）.追究刑事责任

【答案】：A

129、投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在

地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。

A.60%

B.75%

C.80%

D.90%

【答案】：D

130、关于合同的履行、变更、转让、撤销的说法，不正确的有（）。

A.合同变更应当办理批准、登记手续

B.合同变更须经当事人双方协商一致，约定不明的，推定为未变更

C.依照法律规定、根据合同性质、按照当事人约定不得转让的合同权

利，不能进行转让

D.债权转让需通知债务人，债务转让需债权人同意

【答案】：A

131、下列物权中，不属于用益物权的是（）（2012）

A.土地所有权

B.土地承包经营权

C.建设用地使用权

D.地役权

【答案】：A

132、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除了交

通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤

亡人数发生变化的，应当及时补报。（2013）

A.15

B.20

C.30

D.40

【答案】：C

133、当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律

另有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起（）个月内

提出。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：D

134、（2020年真题）关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是

（）O

A.自愿性、独立性、保密性

B.公权性、强制性、程序性

C.强制性、程序性、保密性

D.独立性、专业性、强制性

【答案】：B

135、甲施工企业在我行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲

不能够进行质押的是（）o

A.汇票

B.流通股

C.房屋产权

D.知识产权中的财产权

【答案】：C

136、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销

安全生产许可证情形的是（）。2016

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企

业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安

全生产许可证的

【答案】：B

137、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当

办理（）。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

【答案】：A

138、某施工现场产生大量建筑垃圾，现场负责人指挥工人将部分垃圾

排入某大江支流，造成污染。市环境保护行政主管部门接到群众举报,

经查证属实，遂对施工单位处以罚款。对该事件处理体现的原则是

（）

A.污染者付费

B.依靠群众保护环境

C.政府对环境质量负责

D.预防为主、防治结合

【答案】：B

139、房屋建筑工程施工总承包企业中的一级企业净资产应在（）以

±o

A.4000万元

B.6000万元

C.8000万元

D.1亿元

【答案】：D

140、甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合司，后经甲向人民法院申请,

撤销了该合同，则该合同自（）起不发生法律效力。

A.人民法院决策撤销之日

B.合同订立时

C.人民法院受理请求之日

D.权利人知道可撤销事由之日

【答案】：B

141、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、

平均每周工作时间不超过（）小时的工作制度。

A.38

B.40

C.42

D.44

【答案】：D

142、法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施，不含下列选项中

的（）。

A.与被执行人订立执行和解协议

B.扣留、提取被执行人的收入

C.查封、扪押、拍卖、变卖被执行人的财产

D.查封、冻结、划拨被执行人的存款

【答案】：A

143、《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业所得税的税率为

（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】：D

144、担保方式分为保证、抵押、质押、留置、定金。关于担保方式，

说法正确的是（）。

A.银行为施工单位提供的投标保函，属于保证

B.建设单位以其取得的建设用地使用权作为担保向银行贷款，属于权

利质押

C.运输公司为施工单位运输一批水泥，施工单位拖欠运费，运输公司

扣押部分水泥作为担保，属于动产质押

D.建设单位拖欠工程款，施工单位拒不交工，属于留置

【答案】：A

145、2016年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事

故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。根据《生产安全事故

报告和调查处理条例》的规定。该事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：B

146、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规

定，项目负责人因其他事务须离开施工现场时，应向（）请假。

A.工程项目的建设单位

B.建筑施工企业总经理

C.建筑施工企业总工程师

D.建筑施工企业主管副总经理

【答案】：A

147、下列知识产权法保护对象中，属于专利保护对象的是（）o

（2015）

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

【答案】：A

148、建设单位于2014年1月15日申请领取了施工许可证，但因受

政策风险影响，工程于2015年1月22日才决定开工，则建设单位

（）o

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应当报发证机关重新核验施工许可证

I）.应向发证机关重新申请领取施工许可证

【答案】：D

149、下列权利中，属于用益物权的是（）o

A.房屋租赁权

B.建设用地使用权

C.土地所有权

D.船舶抵押权

【答案】：B

150、根据《消防法》，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般

建设工程消防验收，（）o

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

【答案】：C

15k根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任不包

括（）。

A.对拆除工程进行备案

B.提供施工现场的地下管线资料

C.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

D.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

【答案】：D

152、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增

加，则（）O

A.应自事故发生之日起15日内补报

B.应自事故发生之日起30日内补报

C.应自事故发生之日起10日内补报

D.应自事故发生之日起7日内补报

【答案】：D

153、关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）o

A.建筑业企业增项申请资质，应当按最低等级资质提出申请

B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同

C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上

刊登遗失声明

D.企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质

【答案】：A

154、依法为建设工程办理质量监督手续，是（）的法定义务。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.质量监督机构

【答案】：A

155、某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司,

甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。

竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求

甲支付工程款未果而诉至法院。针对上例下列说法错误的是（）。

A.甲乙之间的合同是违法分包合同

B.乙承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款

C.甲承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款

D.人民法院可以收缴甲的违法所得

【答案】：B

156、下列关于起诉必须符合的条件的表述中，不正确的是（）。

A.原告是任何公民、法人和其他组织

B.有明确的被告

C.有具体的诉讼请求和事实、理由

D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

【答案】：A

157、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新

鉴定时，其所提出的证据证明（）,人民法院就应予准许重新鉴定。

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

【答案】：D

158、工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。

A.行纪居间

B.技术服务

C.委托代理

I）.工程承包

【答案】：C

159、（2020年真题）关于代理的说法，正确的是（）。

A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利

B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被

代理人承担

C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承

担民事责任

D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理

【答案】：A

160、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）。

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

【答案】：C

161、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、

主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。真题

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

162、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急

救援案应由（）编制。

A.总承包单位和分包单位各自

B.建设单位统一组织

C.总承包单位统一组织

D.监理单位统一组织

【答案】：C

163、关于无效合同、效力待定合同、可撤销合同的说法，不正确的有

()。

A.无效合同具有违法性

B.因重大误解订立的合同可撤销

C.限制民事行为能力人订立与其年龄、智力、精神健康状况相适应的

合同，法定代理人追认后合同有效

D.无权代理订立的合同，相对人可以催告被代理人在1个月内予以追

认

【答案】：C

164、下列关于安全生产许可证的说法中正确的是()。

A.装饰装修公司不需要取得安全生产许可证

B.施工单位的架子工应当持证上岗

C.建筑施工企业，其生产管理人员必须经有关部门考核合格方可任职

D.参加建设工程一切险是申请安全生产许可证的条件之一

【答案】：B

165、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是

()o

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存

档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业

负责人应到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书

面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查

【答案】：C

166、某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是（）。

A.公司与应届毕业生甲约定，待试用期满，再根据甲的能力和表现决

定是否签订劳动合同

B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用

期1个月

C.公司与出纳丙续订劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1

个月

D.公司与业务员丁签订2年劳动合同，合同期限内包含2个月试用期

【答案】：D

167、施工起重机械现场安装完毕后，以下不属于安装单位的工作的是

（）。

A.出具自检合格证明

B.向施工单位进行安全使用说明

C.办理验收手续并签字

D.定期进行检验检测

【答案】：D

168、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）。

A.仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭

B.仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭

C.仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开

D.仲裁公开进行，当事人可以协议不公开

【答案】：A

169、某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正

确的是（）。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人

无法获取工程价款

B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失

C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款

D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款

【答案】：D

170,关于法人的说法，正确的是（）。

A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格

C.非企业法人是指行政法人和事业法人

I）.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】：D

171、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚作出后（）

日内，公布期限一般为6个月至3年。

A.3

B.5

C.7

D.20

【答案】：C

172、某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有

()O

A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告

B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期

C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证

D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证

【答案】：A

173、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等

自升式架设设施，下列行为合法的是()。

A.安装单位可以不具备安装的资质

B.安装前，应当编制拆装方案、制定安全施工措施

C.安装完毕后，安装单位应当请具有相应资质的检测单位检测，并出

具检测合格证明

D.安装完毕后，安装单位即可同施工单位办理交接手续并签字

【答案】：B

174、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内

交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013

年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为

()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月2