甲供料施工合同范本

甲供料施工合同范本甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[具体项目名称]的建设工程，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方提供主要材料（以下简称“甲供料”），乙方负责施工的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体项目名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：[对工程具体施工内容、范围、建筑面积、层数等进行详细描述]4.工程立项批准文号：[如有]5.资金来源：[说明资金性质，如自筹、贷款等]二、甲供料的具体描述1.甲供料的种类及规格[详细列举甲供料的各类材料名称，如钢材（注明具体型号）、水泥（注明标号）、木材（注明规格）等]对于每种甲供料，应明确其质量标准及技术要求，可参照现行国家标准或行业标准进行详细说明。例如，钢材应符合GB/T[具体标准号]的规定，水泥应符合[水泥行业相关标准]等。2.甲供料的数量及供应计划根据工程设计及施工进度要求，甲供料的预计数量如下：钢材：[X]吨水泥：[X]吨……甲方应制定详细的甲供料供应计划，明确各批次甲供料的供应时间节点。供应计划应提前[X]天通知乙方，以便乙方做好接收准备。例如，第一批钢材计划于[具体日期]供应至施工现场，数量为[X]吨；第二批水泥计划于[具体日期]供应，数量为[X]吨等。3.甲供料的交付地点：施工现场指定地点三、工程承包范围及内容1.承包范围乙方负责本工程除甲供料以外的全部施工工作，包括但不限于[详细列举施工范围，如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、水电安装工程等]。2.具体施工内容[对各项施工内容进行详细描述，如基础工程包括土方开挖、地基处理、基础浇筑等具体工作；主体结构工程包括钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑等详细工序]乙方应按照国家及地方现行施工规范、质量验收标准以及本合同约定进行施工，确保工程质量达到合格标准。四、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]2.竣工日期：[预计竣工日期]3.合同工期总日历天数：[X]天4.工期延误因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。甲方原因包括但不限于甲供料供应不及时、设计变更、不可抗力等。因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商解决工期顺延及损失承担问题。五、质量标准1.本工程质量标准为[明确质量标准，如达到国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规范的合格标准]。2.乙方应建立质量管理体系，严格按照设计文件、施工规范及质量验收标准组织施工，确保工程质量。在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督检查，对发现的质量问题及时整改。3.工程竣工后，乙方应按照相关规定提交竣工报告及质量验收资料。甲方应在收到乙方提交的竣工报告及质量验收资料后[X]天内组织验收。如验收不合格，乙方应负责整改直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利对工程施工进行监督检查，提出意见和建议。按照合同约定的时间和方式供应甲供料。审核乙方提交的施工组织设计、施工方案、工程进度计划等文件。对工程质量、进度、安全等方面进行检查和验收。2.义务负责办理工程建设相关的审批手续，确保工程建设合法合规。按照合同约定的供应计划及时供应甲供料，并保证甲供料的质量符合要求。如甲供料出现质量问题，甲方应承担相应责任。协调解决施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照合同约定支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定获取工程款。要求甲方按照供应计划及时供应甲供料。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务按照本合同约定的承包范围、质量标准、工期要求组织施工，确保工程顺利完成。负责施工现场的管理，做好安全防护、环境保护等工作，承担因施工造成的安全事故、环境污染等责任。妥善保管甲供料，不得擅自挪用、倒卖。如因乙方保管不善导致甲供料损失的，乙方应负责赔偿。按照国家及地方有关规定缴纳施工过程中应缴纳的各项税费。定期向甲方提交工程进度报告、质量报告等文件，接受甲方的监督检查。七、工程款支付1.合同价款：本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.工程款支付方式合同签订后[X]天内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。基础工程完工并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。主体结构工程完工并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程竣工结算完成后，甲方向乙方支付至结算价款的[X%]，留结算价款的[X%]作为质量保证金。质量保证金在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方一次性无息返还给乙方。3.工程款支付的条件乙方申请工程款支付时，应向甲方提交以下文件：工程款支付申请表。已完工程进度报告。质量验收合格证明文件。符合财务规定的发票。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定供应甲供料，导致乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人工费用、机械设备租赁费用等。若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。因甲方原因导致工程变更或设计变更，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准施工或偷工减料，乙方应负责无偿返工整改，直至达到质量标准。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。若乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如因转包或分包给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方违反合同约定擅自挪用、倒卖甲供料，乙方应按照甲供料价值的[X%]向甲方支付违约金，并负责赔偿甲方因此遭受的全部损失。九、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。十、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.