铝合金门窗加工制作安装施工合同

铝合金门窗加工制作安装施工合同第一章合同主体1.1发包人（甲方）：统一社会信用代码：XXX，住所：XXX，法定代表人：XXX，身份证号：XXX，联系电话：XXX。1.2承包人（乙方）：统一社会信用代码：XXX，住所：XXX，法定代表人：XXX，身份证号：XXX，联系电话：XXX。1.3双方确认：本合同项下铝合金门窗加工、制作、运输、安装、调试、验收、保修等全部工作由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包资料、包验收通过的方式承包。甲方仅按合同约定支付价款并提供必要条件。第二章工程概况2.1工程名称：XXX项目铝合金门窗工程。2.2工程地点：XXX市XXX区XXX路XXX号。2.3建筑性质：高层住宅/商业综合体/工业厂房（在横线处勾选）。2.4建筑面积：_________㎡，门窗洞口总量约_________樘，展开面积暂估_________㎡。最终以甲乙双方及监理、造价咨询单位共同确认的竣工图示尺寸按《GB/T84782020铝合金门窗》计算规则结算。2.5工程范围：包括但不限于外平开窗、内开内倒窗、推拉门、地弹门、百叶、纱窗、钢化夹胶玻璃雨棚、铝合金装饰格栅、门窗附框、防火岩棉填缝、耐候胶打胶、热桥隔断、防雷连接、成品保护、二次搬运、脚手架搭设配合、检验试验、节能及竣工资料归档等全部内容。第三章技术标准与质量等级3.1执行标准（1）型材：符合《GB/T5237.12017铝合金建筑型材第1部分：基材》及《GB/T5237.22017阳极氧化型材》AA15级要求；隔热条符合《GB/T23615.12017聚酰胺型材》。（2）玻璃：执行《GB116142009平板玻璃》《GB/T15763.22009建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》《GB/T119442012中空玻璃》，节能性能满足《GB501892015公共建筑节能设计标准》及地方节能细则K值≤_________W/(㎡·K)，遮阳系数SC≤_________。（3）五金：品牌_________，承重≥_________kg，启闭次数≥_________次，符合《JG/T1242017建筑门窗五金件通用要求》。（4）密封胶条：三元乙丙发泡复合胶条，回弹率≥85%，耐臭氧老化168h无龟裂，符合《GB/T244982009》。（5）耐候胶：中性硅酮结构胶，位移能力±25%，符合《GB167762005》，并提供10年耐老化质保书。3.2质量等级：优良，一次验收合格率100%，分部分项工程优良率≥90%。3.3节能认定：须通过当地住建部门节能专项验收，并取得《建筑节能分项工程质量验收表》。第四章合同价款与计价模式4.1合同暂定总价：人民币（大写）_________元，（小写）￥_________元。4.2计价方式：综合单价合同，单价已包含人工、材料、机械、管理、利润、税金、风险、二次搬运、脚手架、垂直运输、冬雨季施工、交叉作业降效、疫情防控、规费、增值税（税率_________%）等全部费用。4.3综合单价表（示例，单位：元/㎡）外平开窗：_________；推拉门：_________；百叶：_________；防火窗（甲級）：_________；……（详见附件《工程量清单及综合单价表》）。4.4调整机制（1）铝锭价波动：以“上海有色A00铝锭现货均价”±5%为基准，超出部分按附件《铝锭价调差公式》调整；（2）玻璃原片价波动：以“玻璃信息网”公布的5mm白玻均价±8%为基准，超出部分按附件《玻璃调差公式》调整；（3）国家政策税率调整：按国家税务总局公告执行，仅调整税金差额；（4）设计变更：变更指令须经甲方、设计、监理、造价四方签字确认，变更价款按《建设工程工程量清单计价规范》（GB505002013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB508542013）计算。第五章付款方式与节点5.1预付款：合同签订且乙方提交合同价10%的履约保函后7日内，甲方支付合同暂定总价的20%作为预付款。5.2进度款：按月完成并经监理、甲方审核确认产值的75%支付；乙方每月25日提交《工程进度报表》及增值税专票。5.3竣工验收款：取得《竣工验收备案表》且竣工资料移交档案馆后，支付至结算总价的97%。5.4质保金：结算总价的3%，质保期满且无质量异议后30日内无息支付。5.5支付方式：银行转账至乙方基本账户，账号：XXX，开户行：XXX。5.6逾期付款违约金：甲方逾期按同期贷款市场报价利率（LPR）上浮30%计取；乙方逾期提交发票或资料，付款期限相应顺延。第六章工期约定6.1计划开工日期：_________年_________月_________日；计划竣工日期：_________年_________月_________日；总日历天_________天。6.2节点工期：（1）型材进场并送检：开工后第_________天完成；（2）第一批门窗框安装：开工后第_________天完成；（3）玻璃进场：开工后第_________天完成；（4）全部固定玻璃安装：开工后第_________天完成；（5）全部开启扇安装及调试：开工后第_________天完成；（6）专项验收及整改完成：竣工日期前_________天完成。6.3工期顺延：因甲方原因未能提供工作面、图纸变更、不可抗力、疫情管控、连续降雨超过_________mm/天，经甲方代表及总监理工程师书面确认后工期相应顺延，但乙方须在事件发生后3日内提交《工期顺延报告》，逾期视为放弃。6.4工期延误违约金：每延误1日，乙方按合同暂定总价的1‰支付违约金；上限不超过结算总价的10%。第七章双方代表与职责7.1甲方代表：姓名_________，职务_________，授权范围：签发变更、进度确认、现场签证、付款审批。7.2总监理工程师：姓名_________，注册证书号_________，授权范围：质量、安全、进度、投资控制。7.3乙方项目经理：姓名_________，一级建造师注册号_________，身份证号XXX，联系电话XXX，须常驻现场，每月不少于26天，缺勤1天向甲方支付违约金_________元。7.4甲方职责（1）开工前7日提供完整门窗深化图纸、建筑立面图、结构洞口图、节能计算书；（2）协调总包提供垂直运输设备、脚手架、临时水电接驳点；（3）组织设计、监理、总包进行图纸会审及技术交底；（4）按合同约定支付工程款；（5）收到乙方隐蔽验收通知后24小时内组织验收，否则视为通过。7.5乙方职责（1）开工前编制《铝合金门窗专项施工方案》《安全文明施工方案》《节能专项方案》，经监理、甲方批准后实施；（2）材料进场前48小时提交合格证、质保书、节能标识、3C认证、铝型材壁厚现场复检报告；（3）承担门窗二次深化设计，确保与主体结构、幕墙、石材、保温、机电、智能安防、消防排烟、防雷接地等界面无缝衔接；（4）遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ802016），设置1.2m高防护栏杆、0.18m挡脚板、安全平网，高空作业人员须持《特种作业操作证》；（5）每日填写《门窗安装质量自检表》，每周参加监理例会；（6）承担成品保护至整体工程竣工备案，采用塑料薄膜+珍珠棉+纤维板三层保护，损坏无偿更换；（7）负责资料收集、整理、组卷、移交，确保与主体工程同步取得《城建档案接收证明》。第八章材料设备管理8.1封样：乙方须在合同签订后7日内将型材、五金、胶条、玻璃、隔热条、密封胶各送两套样品至甲方现场办公室封样，作为进场验收依据。8.2进场报验：每批材料随车提供质保资料，甲方、监理按30%比例抽检，送省级检测机构复检，费用由乙方承担。8.3不合格处置：一经发现不合格，乙方须在24小时内退场，并向甲方支付该批材料价款的20%作为违约金；若已安装，须无条件拆除并赔偿因此造成的工期延误及连带损失。8.4仓储：乙方自行设置封闭仓库，配置防火、防潮、防砸、防鼠措施，甲方不提供仓储场地。第九章施工过程质量控制9.1洞口移交：由总包提供洞口尺寸偏差≤±5mm，对角线≤5mm，超出部分由总包修补；乙方接收后须复测并办理《洞口交接单》。9.2防雷连接：按《GB500572010建筑物防雷设计规范》第4.3.8条，窗框与主体结构均压环采用≥25×4mm镀锌扁钢焊接，焊缝长度≥100mm，双面焊，刷防锈漆两道，并做《防雷隐蔽记录》。9.3保温填缝：采用φ≥18mm聚乙烯棒+聚氨酯发泡剂填充，发泡剂固化后切割成“凹缝”，外口留深10mm，打耐候胶密封；节能节点须拍照上传至监管平台。9.4淋水试验：每三层为一个检验批，采用φ20mmPVC花管持续淋水15min，水量≥0.3L/(m·min)，室内侧无渗漏为合格；如渗漏，乙方须拆除重做并赔偿室内装修损失。9.5三性检测：按《GB/T71062019》进行气密、水密、抗风压性能检测，检测数量为同规格0.5%且不少于3樘，由乙方承担费用；检测不合格，乙方须全部返工并承担二次检测费。第十章安全文明施工10.1乙方须与甲方、总包签订《安全管理协议》，缴纳安全保证金人民币_________元，竣工无事故后无息退还。10.2特种作业持证率100%，高处作业须系双绳安全带；现场禁止吸烟，违者罚款_________元/人次。10.3噪声控制：夜间22:00—次日6:00禁止产生噪声>55dB作业，因工艺需要须提前向环保部门报批。10.4垃圾分类：型材包装纸、玻璃木箱、胶桶分类堆放，可回收物交由有资质单位处理，危废（废胶桶）按《国家危险废物名录HW13》交由_________公司处置，转移联单存档备查。10.5疫情防控：执行《房屋市政工程工地疫情防控指南》（建办质〔2022〕XX号），设置隔离间、测温通道、实名制闸机，核酸抽检比例≥20%，费用已含在综合单价内。第十一章验收与移交11.1分项验收：每道工序完成后乙方自检→监理验收→甲方复验→政府质监站抽检。11.2专项验收：节能、防雷、消防（耐火窗）须单独办理验收证明。11.3竣工资料：包括但不限于出厂合格证、复检报告、隐蔽记录、淋水试验报告、三性检测报告、节能验收表、竣工图、使用说明书、质保书、钥匙移交清单。11.4竣工移交：甲方在收到乙方《竣工报告》后15日内组织设计、监理、物业、乙方进行整体移交，签署《竣工移交证书》；自移交之日起进入质保期。第十二章保修与售后服务12.1质保期：自整体工程竣工验收备案之日起五年，其中防渗漏质保五年，五金件质保二年，玻璃自爆质保十年。12.2质保金：结算总价的3%，质保期满且无质量异议后30日内无息支付；若乙方未履行保修义务，甲方有权委托第三方维修，费用×1.5倍从质保金扣除。12.3响应时间：接到甲方或物业通知后2小时内到场，24小时内给出维修方案，72小时内修复；遇恶劣天气无法施工的，经甲方书面确认后可顺延。12.4保修完成后，由甲方、物业、业主三方在《维修验收单》签字确认，作为质保金返还依据。第十三章违约责任13.1甲方违约（1）逾期付款：按第五章5.6条执行；（2）现场不具备施工条件：连续停工超过7日，乙方有权要求工期顺延并索赔窝工费_________元/工日、机械停滞费_________元/台班。13.2乙方违约（1）质量不达标：除无条件返工外，向甲方支付该部分合同价20%的违约金；（2）工期延误：按第六章6.4条执行；（3）安全事故：一般事故乙方承担全部费用及政府罚款，并支付甲方合同总价5%的违约金；较大及以上事故甲方有权解除合同并要求赔偿全部损失；（4）拖欠民工工资：按《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）第三十条，甲方有权从工程款中直接划拨至农民工工资专户，并按拖欠金额×2倍扣减乙方工程款。第十四章不可抗力与保险14.1不可抗力：地震、台风、洪水、疫情、战争、政府禁令等，受影响方须在事件发生后3日内书面通知，并在7日内提供公证机构或政府主管部门出具的证明文件。14.2减损义务：双方均应采取合理措施减轻损失，否则应对扩大部分承担责任。14.3工期处理：不可抗力持续≤7日，工期顺延；>7日，双方可协商解除或部分免除责任。14.4工程保险：乙方须投保《建筑工程一切险》及《第三者责任险》，保险金额不低于合同总价，保险期至质保期满；并将甲方列为共同被保险人。保单复印件作为合同附件。第十五章知识产权与保密15.1乙方保证深化设计、节点大样、软件（如有）不侵犯第三方知识产权；若发生索赔，乙方承担全部责任。15.2甲方提供的图纸、技术资料、业主信息、价格信息均属保密信息，乙方仅可用于本合同目的；未经书面同意，不得向第三方披露；保密期限为合同终止后五年。15.3违约金：违反保密义务的一方须向守约方支付人民币_________万元，并赔偿因此造成的全部损失。第十六章争议解决16.1友好协商：争议发生后7日内，双方项目经理先行协商；16.2调解：协商不成，可向工程所在地建筑业协会申请专家调解；16.3诉讼：调解不成，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；16.4合同适用中华人民共和国现行法律法规及工程所在地规章。第十七章合同生效与解除17.1合同自双方盖章且乙方向甲方提交履约