2025年监理工程师之土木建筑目标控制提升训练试卷B卷附答案

2025年监理工程师之土木建筑目标控制提升训练试卷B卷附答案

单选题（共700题）1、下列关于债务资金筹措方式的说法中，正确的是（）。A.债券融资是比重最大的债务融资方式B.相比一般债券，可转换债券利率更高C.经营性租赁是一种融资与融物相结合的融资方式D.融资租赁租金一般包括租赁资产成本、利息和租赁手续费【答案】D2、某建筑分部工程消耗的材料原价为40万元，运输损耗费为1万元，采购及保管费为1.5万元，运杂费为2万元，材料一般检验试验费为1.2万元。则该分部工程的材料费为（）万元。A.41.0B.43.0C.44.5D.45.7【答案】C3、某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，基本预备费为500万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费为（）万元。A.444.96B.451.63C.564.54D.595.90【答案】D4、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值【答案】A5、某地下工程，计划2月份开挖土方16万m3，预算单价为85元/m3。经确认，2月份实际开挖土方18万m3，实际单价为72元/m3，则该工程的进度偏差为（）万元。A.-170B.-144C.144D.170【答案】D6、在工程施工质量验收中，单位工程竣工验收应由（）组织进行。A.建设单位B.施工单位C.质检单位D.监理单位【答案】A7、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。A.10%B.8.33%C.8%D.10.31%【答案】C8、工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的（）。A.适应性B.耐久性C.性D.经济性【答案】B9、建筑外墙金属窗、塑料窗施工前，应进行的性能指标复验不包括下列哪一项？()A.抗风压性能B.空气渗透性能C.保温隔热性能D.雨水渗漏性能【答案】C10、在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延的时间超过其总时差，则（）。A.网络计划的计算工期不会改变B.该工作的总时差不变C.该工作的自由时差不变D.网络计划中关键线路改变【答案】D11、工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.工程开工报审表B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工令【答案】D12、对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）核实施工单位申报的修复工程费用，签认工程款支付证书，并报建设单位。A.监理单位B.项目经理C.设计单位D.监测单位【答案】A13、某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元／m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是()。A.已完成工作实际费用为75000元B.投资绩效指标>1，表明项目运行超出预算投资C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资【答案】D14、在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括（）。A.编制说明B.总概算表C.综合概算表D.单位工程概算表【答案】C15、以下()是BIM的全称的正确描述。A.BuildingInformationModelB.BuildingInformationModelingC.BuildingInformationManagementD.BuildingInformationManager【答案】B16、工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。A.影响因素多B.质量波动大C.检验特殊性D.终检局限性【答案】D17、选择一个合格的供货厂商，是向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节。为此，设备订购前应做好（）。A.厂商的初选入围与实地考察B.确定供货厂商与实地考察C.厂商的初选入围与确定采购总价D.确定供货厂商与确定采购总价【答案】A18、组织流水施工时，建造类施工过程是指（）。A.将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程B.在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程C.为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程D.为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程【答案】B19、进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施【答案】A20、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】A21、（2022年真题）装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。A.施工方案论证B.隐蔽工程验收C.施工工艺试验D.平行检验【答案】B22、监理机构审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，评估报告内容不包括（）。A.设计工作概况B.存在的问题及建议C.技术参数是否先进合理D.有关部门审查意见的落实情况【答案】C23、某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.89B.0.96C.1.04D.1.12【答案】A24、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和（）。A.修补处理B.试验验证后处理C.定期观察处理D.专家论证后处理【答案】A25、关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本表现为资金所有者的利息收入B.资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数D.资金成本表现为资金占用额的函数【答案】D26、建设工程质量事故的等级是以（）为标准划分的。A.直接经济损失和人员伤亡数量B.违法行为严重程度C.工程项目的规模D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度【答案】A27、随着BIM技术不断深化应用，越来越多的企业领导深刻认识到BIM所带来的巨大应用价值，为企业项目带来数以倍计的经济效益，其具体价值有()。A.用BIM收益最大的是业主B.用BIM动力最大的是业主C.用BIM动力最大的是施工D.用BIM收益最大的是施工E.用BIM贡献最大的是设计【答案】A28、根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（）。A.50人以上100人以下重伤B.3人以上10人以下死亡C.1亿元以上直接经济损失D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失【答案】A29、在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件是()。A.工程进度报告B.单位工程施工进度计划C.施工总进度计划D.施工进度控制工作细则【答案】D30、某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为第21天和第20天，工作D的最早开始时间为第12天，持续时间为3天，则工作D的自由时差为（）天。A.5B.4C.3D.2【答案】A31、投标文件中已标明价格，经算数性错误修正（如有），且承包人已确认的工程量清单，称为（）。A.分部分项工程量清单B.招标工程量清单C.工程量清单计价表D.已标价工程量清单【答案】D32、监理单位质量管理体系内部审核时，正式运行阶段，重点在（）。A.符合性B.适用性C.系统性D.可操作性【答案】A33、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于主控项目两类风险的合理控制范围是()。A.α5％，β5％B.α5％，β10％C.α5％D.α1％，β10％p【答案】A34、施工过程中，发包人要求提前竣工并征得承包人同意、商定相关措施、修订进度计划后，其提前竣工或赶工补偿费用，不包括（）。A.新增加投入人工的报酬B.不经济使用人工和机械而增加的费用C.赶工引起的企业管理费增加D.材料提前交货可能增加的费用以及材料运输费的增加【答案】C35、（2020年真题）卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。A.反馈方法B.过程方法C.评价方法D.监督方法【答案】B36、（）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，建设单位B.专业监理工程师，总监理工程师C.专业监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，施工总承包单位【答案】A37、单位工程中的分部工程是按（）划分的。A.设计系统或类别B.工种、材料C.施工工艺、设备类别D.专业性质、工程部位【答案】D38、抽样检验中，将不合格产品判为合格而误收时所发生的风险称为（）风险。A.供应方B.用户C.生产方D.系统【答案】B39、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列有关其他项目清单的表述正确的是（）。A.中标人只有按照合同约定程序，实际发生了暂列金额所包含的工作，才能将其纳入合同结算价款中B.材料、工程设备暂估价应由投标人确认单价C.专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费D.暂估价是为解决现场发生的零星工作的计价而设立的【答案】A40、设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费多少倍的罚款？()A.1倍以下B.1倍以上2倍以下C.2倍以上3倍以下D.3倍以上4倍以下【答案】B41、在工程质量缺陷的成因分析中，下列不属于违反法律法规成因范畴的是（）。A.边设计、边施工B.越级设计C.转包、挂靠D.无证施工【答案】A42、BIM技术通过三维的共同工作平台以及三维的信息传递方式，可以为实现()一体化提供良好的技术平台和解决方式。A.参数和功能B.模型和数据C.设计与施工D.时间及内容【答案】C43、（2017年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.单项工程D.分部工程【答案】B44、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D45、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长【答案】D46、施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督机构【答案】A47、下列关于竣工结算的说法中，错误的是（）。A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的14天内核对B.发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人C.竣工结算审查的时候，所有隐蔽工程均需进行验收，2人以上签证D.结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行【答案】A48、钢结构防火涂料检查数量按构件数抽查（），且同类构件不应少于（）件。A.10%，3B.10%，2C.9%，3D.9%，2【答案】A49、下列质量数据特征值中，用来描述数据离中趋势的是（）。A.极值B.算术平均数C.中位数D.极差【答案】D50、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。A.办理物资运输有关手续B.履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应中标单位D.审查物资供应情况分析报告【答案】D51、工程施工中发生事故造成8人死亡，直接经济损失3800万元，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】C52、监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。A.汇总整理工程技术资料B.及时支付工程进度款C.编制或审核施工进度计划D.编制工期索赔意向报告【答案】C53、确定施工进度控制目标时，可将（）作为主要依据。A.工程量清单B.工程难易程度C.已完工程实际进度D.单位工程施工组织设计【答案】B54、某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（）。A.调增的不予调整，调减的予以调整B.调增和调减均予以调整C.调增和调减均不予调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】A55、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A56、关于工程量清单的说法，正确的是（）。A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】B57、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，()不包括在分部分项工程量清单中。A.项目编码B.项目名称C.工程数量D.综合单价【答案】D58、设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂家和供应商的，处以下列哪一项罚款？()A.10万元以上30万元以下B.指定建筑材料或建筑构配件合同价款2%以上4%以下C.5万元以上10万元以下D.指定建筑材料或建筑构配件合同价款5%以上10%以下【答案】A59、专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，提出审查意见，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】C60、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构A.216.0B.219.0C.219.3D.220.0【答案】C61、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】A62、工程施工中发生事故造成8人死亡，直接经济损失3800万元，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】C63、某土石方工程，采用固定总价合同形式，工程量清单估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m3。则结算时，可以对合同总价进行调整的工程量为（）m3。A.0B.1000C.2000D.3000【答案】C64、某项目建设投资为2000万元（不含建设期利息），全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。A.7.71%B.8.33%C.9.38%D.10.31%【答案】C65、部分费用综合单价中未包括分项工程的()A.措施费、管理费和规费B.措施费、利润和规费C.管理费、规费和税金D.措施费、规费和税金【答案】D66、评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.适用功能是否满足质量目标和标准【答案】A67、（2018年真题）工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】B68、进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】A69、下列关于勘察单位承揽工程的说法，错误的是（）。A.在其资质等级许可的范围内承揽工程B.禁止超越其资质等级许可的范围承揽工程C.禁止其他单位以本单位的名义承揽工程D.可以转包其承揽的工程【答案】D70、关于妨害司法活动的犯罪，下列哪一选项是正确的？A.某旅馆负责人甲，在公安机关查处毒品犯罪活动时，为在宾馆房间吸毒的乙等人通风报信，情节严重的，成立窝藏、包庇罪B.甲明知乙盗窃了其他人的电脑，随后又从乙处将该电脑盗走的，甲成立盗窃罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的想象竞合犯C.甲知道乙目睹了丙杀人的事实，为使丙可能逃避处罚，甲将乙杀害的，甲成立故意杀人罪与妨害作证罪的想象竞合犯D.甲以暴力方法阻止翻译人、记录人从事翻译、记录的，成立妨害作证罪【答案】C71、建筑工程管理CM的基本指导思想是（）。A.动态控制设计进度B.调节计划进度与实际进度的改变C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益D.加强与业主.监理单位.科研单位与承包商的协作与配合【答案】C72、当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（）。A.重新划分施工段，增加工作面B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量C.明确计划任务，实行包干奖励D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间【答案】A73、甲让国有公司出纳乙挪用公款给自己注册公司，乙以为甲需要5000万，于是挪出5000万打到了甲的个人账户，但甲实际只需要2000万元，甲马上将3000万元打回了乙所在公司的账户。关于本案，下列哪一选项是正确的？A.乙的行为属于挪用公款进行营利活动，数额5000万元，成立挪用公款罪B.乙的行为属于挪用公款进行营利活动，数额2000万元，剩下的3000万元属于挪用公款进行其他活动，均成立挪用公款罪C.乙的行为属于挪用公款进行营利活动,数额2000万元，只有当超过3个月未归还时才成立挪用公款罪D.乙的行为属于挪用公款进行营利活动，数额为2000万元，另外的3000万属于挪用公款进行其他活动，由于在三个月内归还，故不成立犯罪【答案】D74、（）应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.专业监理工程师，5，工程开工令B.总监理工程师，7，工程开工令C.总监理工程师，10，工程开工报审表D.专业监理工程师，14，工程开工报审表【答案】B75、对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（）组织实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师或专业监理工程师【答案】B76、单位工程质量竣工验收表中的验收结论由（）填写。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】B77、在组织建组设织工及程计流划水安施排工需时要，而根将据计施划工任务划分成的子项称为（）。A.流水节拍B.施工段C.工作面D.施工过程【答案】D78、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（）特征。A.符合性B.持续受控C.动态性D.系统性【答案】C79、施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A80、某拟建化工项目生产能力为年产量300万吨。已知已建年产量为100万吨的同类项目的建设投资为5000万元，生产能力指数为0.7，拟建项目建设时期与已建同类项目建设时期相比的综合价格指数为1.1。则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为()万元。A.8934.78B.9807.59C.11550.00D.11867.18【答案】D81、某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加3倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加()倍。(已知n=0.6，cf=1.1)A.1.13B.1.53C.2.13D.2.53【答案】B82、下列选项关于土方开挖工程量的计算流程说法正确的是()。A.首先依据地质勘察报告创建地下土层模型，接着建立土方开挖的B.IM模型，将开挖模型与地质土层模型进行对比，最后生成土层开挖土方量清单表B首先生成土层开挖土方量清单表，接着建立土方开挖的BIM模型，将开挖模型与地质土层模型进行对比，最后依据地质勘察报告创建地下土层模型C.首先开挖模型与地质土层模型进行对比，接着建立土方开挖的B.IM模型，将依据地质勘察报告创建地下土层模型，最后生成土层开挖土方量清单表D.首先依据地质勘察报告创建地下土层模型，接着建立土方开挖的B.IM模型，生成土层开挖土方量清单表，最后将开挖模型与地质土层模型进行对比【答案】A83、同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】B84、某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第17天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差和总时差分别为（）天。A.1，4B.3，3C.4；5D.5；5【答案】C85、（2020年真题）采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C86、下列哪一选项成立以危险方法危害公共安全罪？A.甲抱着“砸中谁谁倒霉”的心理从高楼窗户扔出一块砖头，砸中一位行人，使其身受重伤B.甲醉酒驾车，发生交通事故后，继续驾车冲撞，造成重大伤亡C.甲明知自己家中养的宠物狗患有严重的狂犬病，但不忍心将狗打死，就将该宠物狗扔到了离自己家很远的街区的垃圾箱中D.甲在自己家中放火，导致周围邻居家遭受重大财产损失【答案】B87、某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位和施工单位共同【答案】A88、在编制招标控制价时，对于招标人自行供应材料的，总承包服务费一般可按招标人供应材料价值的（）考虑。A.1%B.1.5%C.3%～5%D.10%～15%【答案】A89、下列关于总时差与自由时差的描述中错误的是（）。A.对于同一项工作而言，总时差不会超过自由时差B.TF=LF-EF=LS-ESC.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间D.工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间【答案】A90、根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（）合同。A.固定总价B.可调总价C.单价D.成本加酬金【答案】C91、控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是A.被害人的近亲属B.附带民诉原告人C.自诉人D.公诉人【答案】C92、采用工程量清单计价，建设工程造价是完成所列项目的全部费用，包括()。(1)分部分项工程费(2)其他直接费(3)间接费(4)措施项目费(5)其他项目费和规费(6)税金A.(1)(2)(5)(6)B.(1)(3)(5)(6)C.(1)(4)(5)(6)D.(2)(3)(5)(6)【答案】C93、设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂家和供应商的，处以下列哪一项罚款？()A.10万元以上30万元以下B.指定建筑材料或建筑构配件合同价款2%以上4%以下C.5万元以上10万元以下D.指定建筑材料或建筑构配件合同价款5%以上10%以下【答案】A94、属于建筑安装工程规费的是：()A.临时设施费B.工伤保险费C.环境保护费D.已完工程和设备保护费【答案】B95、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。A.建立进度协调会议制度B.审查承包商提交的进度计划C.对工程延误收取误期损失赔偿金D.加强索赔管理，公正地处理索赔【答案】D96、实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向（）负责。A.总承包单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】A97、为了判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法是（）。A.项目经济评价B.财政承受能力评价C.物有所值评价D.项目财务评价【答案】C98、关于质量管理体系认证的特征，下列说法错误的是（）。A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系B.实行体系认证的基本依据不等同于国际通用质量保证标准的国家标准C.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书D.鉴定某一组织管理体系是否可以认证的基本方法是管理体系审核【答案】B99、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B100、对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的()。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施【答案】C101、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，如果拟采用的新技术、新工艺，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C102、设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。采用邀请招标方式的，招标人应当向（）个以上设计单位发出招标邀请书。A.2B.3C.4D.5【答案】B103、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A104、正常情况下，混凝土强度检测数据服从（）分布。A.三角形B.梯形C.正态D.随机【答案】C105、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用()编制概算。A.概算指标法B.扩大单价法C.预算单价法D.综合单价法【答案】A106、建设项目开工前，（）应根据工程特点，确定旁站的关键部位、关键工序。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】C107、关于钢绞线进场复验的说法，正确的是（）。A.同一规格的钢绞线每批不得大于6吨B.检验试验必须进行现场抽样C.力学性能的抽样检验需进行反复弯曲试验D.抽样检验时，应从每批钢绞线中任选3盘取样送检【答案】D108、采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C109、国家对从事建设活动的单位实行严格的从业许可证制度，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的执业资格制度，此属于政府（）的职能。A.建立和完善工程质量管理法规B.对建设活动主体资格管理C.对工程承发包管理D.对工程建设程度管理【答案】B110、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。A.基本原理和原则不同B.基本理念和思维方式不同C.关注点和目标不同D.使用方法（工具）不同【答案】C111、工程监理单位对使用单位提出的工程质量缺陷原因进行调查，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属，这属于（）。A.决策阶段投资控制的工作B.施工阶段投资控制的工作C.投资控制的经济措施D.工程保修阶段投资控制的工作【答案】D112、某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和时间定额分别是：Q1＝3300m3，Q2＝3400m3，Q3＝2700m3；H1＝0.15工日／m3，H2＝0.20工日／m3，H3＝0.40工日／m3。则该工作的综合时间定额是（）工日／m3。A.0.29B.0.28C.0.25D.0.24【答案】D113、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。A.资金情况B.合同条件C.影响工期D.实际情况【答案】A114、下列建设工程进度控制因素中，属于业主因素的是（）。A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订的遗漏条款、表达失当C.施工现场不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C115、不符合玻璃幕墙安装规定的是（）。A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触【答案】C116、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的施工技术措施是（）。A.采用更先进的施工机械B.增加工作面C.实施强有力的调度D.增加施工队伍【答案】A117、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4【答案】C118、关于勘察后期服务工作的说法错误的是（）。A.组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题B.组织参与主体工程验收C.组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析D.组织勘察人员参加工程竣工验收【答案】B119、在进行工程实体检测过程中，对混凝土强度检测非破损检测方法是（）。A.超声回弹综合法B.钻芯法C.超声波对测法D.静载荷试验法【答案】A120、分部工程质量验收应由()组织相关人员进行。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位代表D.施工项目经理【答案】A121、搭设高度（）m及以上的落地式钢管脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程。A.12B.20C.24D.32【答案】C122、在确定规划设计条件时其中有一程序是（）。A.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规则设计条件B.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规划设计条件C.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件D.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件【答案】C123、某项目建筑安装工程成本为4100万，措施费为100万，利润和税金为800万，设备及工器具购置费为2000万，工程建设其他费用为1000万，贷款利息为1000万，基本预备费率为5%，则该项目的基本预备费为（）。A.450万B.410万C.400万D.350万【答案】C124、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，分部分项工程量清单中门窗工程的计量单位是（）。A.m3/根B.个/mC.樘/mD.m/根【答案】C125、对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）应核实修复工程费用，签认工程款支付证书。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.使用单位【答案】B126、计算竣工结算的其他项目费时，计日工应按（）计算。A.双方签证资料确认的金额B.合同约定金额C.发包人批准的金额D.发包人实际签证确认的事项【答案】D127、（2022年真题）将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】B128、在工程质量控制的主体中，（）的质量控制包括建设全过程各阶段。A.政府部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B129、关于最终结清的阐述中，正确的是（）。A.质量保修期终止后，承包人应按照合同约定向发包人提交最终结清支付申请B.发包人收到最终结清支付申请后的7天内予以核实C.发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，向承包人支付D.承包人被扣留的质量保证金不足以扣减发包人工程缺陷修复费用的，按争议解决方式处理【答案】C130、对象选择的基本原理是“关键的少数和次要的多数”，该方法是对象选择的（）方法。A.因素分析B.ABC分析C.强制确定D.百分比分析【答案】B131、对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。A.定期观测B.试验验证C.方案比较D.专家论证【答案】D132、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系B.勘察实施方案C.主要岗位操作人员资格D.勘察成果报告【答案】C133、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。A.建设单位B.设计单位C.项目监理机构D.施工单位【答案】B134、影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于（）。A.业主因素B.勘察设计因素C.施工技术因素D.社会环境因素【答案】D135、严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的工程质量事故属于()。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故【答案】B136、编制建设工程物资需求计划的关键是（）。A.确定需求量B.制定物资生产和运输计划C.制定物资招标进度计划D.制定物资采购成本计划【答案】A137、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是()。A.GB／T19000-2000B.GB／T19001-2000C.GB／T19004-2000D.ISO19011【答案】A138、下列工作中,属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（）。A.分析实际进度偏差对总工期的影响B.整理实际进度数据C.实际进度与计划进度的对比分析D.采集实际进度数据【答案】A139、根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。A.县B.区C.市D.省【答案】A140、某写字楼的施工合同履行过程中，发包人为提前获得收益，要求承包人赶工，以使工期提前1个月。故承包人可因此向发包人提出补偿要求，可以索赔的内容是（）。A.工期B.费用C.工期＋费用D.费用＋利润【答案】B141、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，工程量清单应由（）编制。A.受建设主管部门认可的质量监督机构B.招标人委托的具有相应资质的工程造价咨询人C.招标人委托的具有招标代理资质的中介机构D.受造价协会认可的专家组【答案】B142、质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。A.总监理工程师B.项目部负责人C.质量负责人D.监理工程师【答案】A143、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（）。A.分部分项工程项目清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.零星工作项目表【答案】A144、警察甲因涉嫌刑讯逼供罪被侦查机关立案侦查，并办理了取保候审。关于本案的处理，下列哪一选项是正确的？A.取保候审由本案的侦查机关执行B.甲取保候审时间已经超过12个月，其辩护人可以为他申请解除该措施C.甲只需经检察院批准，就可以离开其所居住的市、县D.如果甲提供不了足额的保证金，决定取保候审的机关可同时责令甲提供一个保证人【答案】B145、“工期固定，资源均衡”的优化方法有多种，其中不包括（）。A.方差值最小法B.极差值最小法C.削高峰法D.平均值法【答案】D146、关于我国政府对外国人的待遇，下列说法错误的是A.持学习类居留证件的外国人所持居留证件未加注前款规定信息的，不得在校外勤工助学或者实习B.外国人不享有选举权和被选举权，一般不参加政治活动或政治组织，外国人也不承担服兵役的义务C.一国可以在给予外国人和外国法人的权利在有些方面小于本国国民和法人D.我国境内的外国使领馆可对中国人进行庇护【答案】A147、在工程质量验收中，（）是指在下道工序施工后将被覆盖或掩盖，难以进行质量检查的工程。A.检验批B.隐蔽工程C.一般项目D.主控项目【答案】B148、根据质量管理体系标准的要求，对质量管理体系作出了系统、具体而又纲领性的阐述文件是（）。A.质量手册B.质量记录C.程序文件D.管理标准【答案】A149、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A150、对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于（）。A.45°B.90°C.135°D.180°【答案】C151、关于犯罪故意、过失与认识错误的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲一直想杀乙，驱车前往乙的住处准备实施杀害行为，过红绿灯路口时闯红灯不小心撞死一位行人，下车查看后发现正是仇人乙，甲成立故意杀人罪既遂B.甲以伤害的故意举刀砍乙，适仇人丙出现在现场，甲转而杀死丙的，甲的行为成立故意伤害罪中止与故意杀人罪既遂，数罪并罚C.甲在封闭的高速公路上驾驶汽车，乙突然横穿公路被汽车压死的，甲成立过失犯罪D.甲本欲用斧子砍死乙，事实上却拿了铁锤砸死乙。甲的错误属于方法错误，根据法定符合说，应认定为故意杀人既遂【答案】B152、对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法【答案】A153、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的()A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.考察报告【答案】A154、在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工方案D.工作项目划分的粗细程度【答案】C155、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()风险。A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类【答案】A156、某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按（）向业主提出索赔。A.机械台班费B.机械台班折旧费C.机械使用费D.机械租赁费【答案】B157、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性【答案】A158、根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中()内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进虔计划C.工程项目总进虔计划D.工程项目年虔进虔计划【答案】C159、工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。A.项目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工验收【答案】A160、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长【答案】D161、施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。A.实行包干奖励B.尽可能降低成本C.提高奖金数额D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】B162、当采用前锋线比较法比较实际进度与计划进度时，如果实际进展点落在检查日期的左侧，则表示该工作()。A.实际进度拖后B.实际进度超前C.实际进度与计划进度一致D.超额完成任务量【答案】A163、关于实际进度监测与调整的系统过程，下列说法有误的是（）。A.现场实地检查工程进展情况是为了收集进度报表资料B.进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关C.实际进度数据的加工处理是为了形成与计划进度具有可比性的数据D.进度调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据【答案】A164、施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。A.技术处理方案B.设计单位意见C.设计变更处理D.质量事故责任【答案】A165、采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价，应按（）。A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整C.招标文件中的暂估价定D.市场价格信息在综合单价中调整【答案】B166、（2020年真题）根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6【答案】C167、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容不包括（）。A.按批准的施工组织设计、（专项）施工方案的情况B.监督进行技术交底C.使用工程材料、构配件的合格情况D.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位【答案】B168、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）。A.正态分布B.泊松分布C.间歇分布D.二项分布【答案】D169、某土石方工程，采用固定总价合同形式，工程量清单估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m3。则结算时，可以对合同总价进行调整的工程量为（）m3。A.0B.1000C.2000D.3000【答案】C170、下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.试运转所需的原料费B.生产职工培训费C.办公家具购置费D.生产家具购置费【答案】B171、按费用构成要素划分下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C172、下列情形中，无需冲突规范指引，直接适用强制性规定的有：A.公共卫生安全B.反垄断C.外汇管制D.劳动者权益保护【答案】A173、某工程主体结构的钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为()A.85%B.90%C.95%D.lOO%【答案】A174、（）是项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动，是项目监理机构对工程实施建设监理的方式之一。A.旁站B.巡视C.专检D.平行检验【答案】B175、坍落度测定，主要宜用于骨料最大公称粒径不大于（）mm、坍落度不小于（）mm的混凝土拌合物坍落度的测定。A.40，10B.30，10C.40，20D.30，20【答案】A176、在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是（）。A.确定可调整进度的范围B.进行调整措施的技术经济分析C.进行调整方案的比选论证D.分析进度偏差产生的原因【答案】A177、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码【答案】B178、突出外墙面的构件、配件、艺术装饰建筑面积的计算规则是：()A.按其水平投影面积计算B.按其水平投影面积的1/2计算C.按其水平投影面积的1/4计算D.不计算建筑面积【答案】D179、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员【答案】A180、在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.返回进度监测系统C.确定后续工作和总工期的限制条件D.采取措施调整进度计划【答案】A181、对于承包商来说，下列合同中风险最小的是()合同。A.可调总价B.可调单价C.成本加奖罚D.成本加固定金额酬金【答案】D182、（2017年真题）关于监理单位设备监造质量控制方式的说法，正确的是（）。A.制造周期长的设备，采取定点监控的方式B.特别重要设备，采取驻厂监造的方式C.大型设备，采取设置质量控制点的方式D.标准设备，采取巡回监控的方式【答案】B183、关于诈骗罪的认定，下列哪一选项是正确的（不考虑数额）？A.甲声称自己出售的某时尚手机市场价格3万元（实际4000元），打折后以一万元出售的，成立诈骗罪B.甲为乙鉴定古玩，明知价值100万元却谎称为现代仿品，价值100元，乙自叹瞎眼，遂丢弃该花瓶，随后甲将其捡走，甲成立诈骗罪C.甲谎称自己患急病，让邻居开车将自己送往医院，甲成立诈骗罪D.甲为了让乙多捐钱，谎称其他人都捐款数额较大，致使乙也捐款数额巨大，甲成立诈骗罪【答案】B184、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（）负责。A.招标人B.投标人C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A185、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B186、工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经（）审查同意后实施。A.设备安装单位、专业监理工程师B.设备安装单位、总监理工程师C.施工单位、专业监理工程师D.施工单位、总监理工程师【答案】A187、调整建设工程进度计划时，对于大型建设工程，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A188、在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。A.施工单位B.建设单位C.质量监督机构D.设计单位【答案】B189、非节奏流水施工具有的特点是（）。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】C190、建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】A191、工程施工质量验收过程中，涉及结构安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由（）组织专家论证。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】A192、在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作（）。A.全部为关键工作B.至少有一项为关键工作C.自由时差相等D.总时差相等【答案】B193、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C194、下列关于条约的说法，正确的是A.条约的主体可以是跨国公司B.条约的名称是多样的，一国发布的政治宣言也可以是条约C.条约的形式主要是书面的，但也存在大量的口头条约D.一国不得以本国机关违反国内法关于缔约权限的规定而主张其所缔结的条约无效【答案】C195、在建设工程施工阶段，（）是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。A.确定各单位工程的开工及交工动用日期B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】C196、大风公司和小雨公司一同申请某市建设规划局颁发建设工程规划许可证，市建设规划局经过省建委的批准，作出了向小雨公司颁发建设工程规划许可证的决定。大风公司不服，遂提起诉讼，下列哪些表述是正确的？A.由于市建设规划局是在对外生效的法律文书上署名盖章的机关，所以大风公司只能告市建设规划局B.在诉讼中，市建设规划局无正当理由怠于举证，此时小雨公司可以提供证据证明行政许可行为合法C.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院可以作出维持行政许可判决D.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院要作出驳回原告大风公司诉讼请求的判决【答案】B197、任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调性方面都必须达到基本要求。但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特点有不同的（）。A.侧重面B.选择范围C.内在界限D.内在关系【答案】A198、（2018年真题）某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】B199、2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。A.80B.120C.130D.150【答案】B200、按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，（）的划分是依专业性质、工程部位来确定的。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.子分部工程【答案】B201、（2018年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。A.竣工预验收合格B.竣工验收报告提交C.竣工验收合格D.竣工备案【答案】C202、（2018年真题）建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B203、当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。A.1%～2%B.2%～5%C.3%～5%D.4%～5%【答案】C204、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（）。A.α＜5%，β＜5%B.α＜5%，β＜10%C.α＜5%D.α＜1%，β＜15%【答案】B205、某工程项目的招标控制价的综合单价为400元/m3，投标报价的综合单价为320元/m3，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差减少超过15%，则其综合单价应调整为（）元/m3。A.320B.323C.400D.460【答案】B206、项目监理机构对特别重要设备的制造过程质量控制可采取（）方式。A.驻厂监造B.定点监造C.巡回监造D.目标监造【答案】A207、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：A.对该行为应认定为贪污罪B.对该行为应认定为职务侵占罪C.该行为属于挪用公款罪中的挪用公款数额巨大不退还D.该行为属于挪用资金罪中的挪用本单位资金数额较大不退还【答案】B208、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3，该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【答案】C209、项目监理机构发现施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的，正确的处理方式是()。A.专业监理工程师签发工程暂停令B.总监理工程师签发工程暂停令C.总监理工程师代表签发监理通知单D.监理员签发监理通知单【答案】B210、某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现了进度偏差，经分析该偏差仅对后续工作有影响而对总工期无影响，则该偏差值应（）。A.大于总时差，小于自由时差B.大于总时差，大于自由时差C.小于总时差，小于自由时差D.小于总时差，大于自由时差【答案】D211、某项目的建筑安装工程费、设备及工器具购置费的合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万元和3000万元。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%，建设期贷款利息为735万元。若其工程建设其他费用为600万元，基本预备费率为8%，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.8208B.8808C.8940D.9748.5【答案】A212、已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期，且工作N的紧后工作均为关键工作，则工作N（）。A.总时差为零B.自由时差等于总时差C.自由时差为零D.自由时差小于总时差【答案】B213、施工单位在自检的基础上，将分部工程报验表报送项目监理机构，由（）组织相关人员对分部工程进行验收，并签署验收意见。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理单位技术负责人D.施工单位技术负责人【答案】A214、由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向（）提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。A.建设单位B.设计单位C.总承包单位或安装单位技术负责人D.项目监理机构【答案】D215、下列工程的施工方案中，不需组织专家论证的有（）。A.采用滑模的模板工程B.搭设高度3m的混凝土模板支撑体系C.高度50m的落地式钢管脚手架工程D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程【答案】B216、采购过程中的质量控制主要是采购方案的审查及其工作计划中质量要求的确定。设备安装单位直接从市场上采购设备时，采购方案最终应获得（）的批准。A.设计单位现场代表B.总承包单位C.监理单位总监理工程师D.建设单位【答案】D217、凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为()A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.分项工程【答案】C218、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.施工单位项目负责人，总监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.项目经理，专业监理工程师D.施工单位质量负责人，专业监理工程师【答案】A219、采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。A.债权发行机构的注册资金B.项目原始权益人的全部资产C.债权承销机构的担保资产D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】D220、设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得（）批准。A.安装单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】B221、编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额B.已建成的类似建设项目总投资C.已建成的类似建设项目总生产能力D.已建成的类似建设项目设备费【答案】A222、（）应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.专业监理工程师，5，工程开工令B.总监理工程师，7，工程开工令C.总监理工程师，10，工程开工报审表D.专业监理工程师，14，工程开工报审表【答案】B223、某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794【答案】C224、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】A225、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用可用暂列金额支付的是（）。A.业主提出设计变更增加的费用B.业主提供了暂估价的材料采购费用C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用D.固定总价合同中材料价格上涨费用【答案】A226、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（）。A.强化验收B.完善手段C.加强评定D.过程控制参考答案：C您的答案：未作答【答案】C227、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的技术措施是（）。A.增加工作面B.改善劳动条件C.增加每天的施工时间D.采用更先进的施工机械【答案】D228、工程项目竣工验收时，需提出“工程质量评估报告”，该报告应由()提出。A.建设单位B.施工单位C.质量监督站D.项目监理机构【答案】D229、在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制（）。A.工程项目总进度计划B.周（旬）施工作业计划C.监理进度计划D.分部分项工程施工进度计划【答案】C230、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。A.《中华人民共和国建筑法》B.《中华人民共和国节约能源法》C.《建筑工程施工许可管理办法》D.《民用建筑节能条例》【答案】D231、下列选项中，属于项目监理机构在施工阶段采取的经济措施的是（）。A.编制施工方案中的经济性阐述B.严格控制设计变更C.根据建设单位的审批意见，向施工单位签发工程款支付证书D.处理承包人超额利润的索赔【答案】C232、组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象，这种方式是（）。A.流水施工B.平行施工C.依次D.分别施工【答案】B233、下列费用中，属于规费的是()。A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.安全施工费【答案】C234、现场签证工作完成后的（）d内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。A.7B.14C.21D.28【答案】A235、司法过程离不开多方当事人的诉讼参与。司法裁判，必须是受到判决影响的有关各方参与下，通过提出证据并进行理性说服和辩论，以此为基础促进裁判的制作。这体现了司法的哪一特点？A.独立性B.被动性C.交涉性D.程序性【答案】C236、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限额设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】D237、按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》，下列监理行为中，不属于既责令限期改正，并处1万以上3万以下的罚款，又对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下罚款的情形是（）。A.未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》参与组织危大工程验收的B.未对危大工程施工实施专项巡视检查的C.未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建立危大工程安全管理档案的D.总监理工程师未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》审查危大工程专项施工方案的【答案】D238、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是()A.不改变工作之间的先后顺序关系B.缩短非关键线路上工作的持续时间C.压缩费用增加量最大的关键工作D.不改变原有计划的关键线路【答案】A239、质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。A.施工单位和监理单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和分包单位D.施工单位和建设单位【答案】A240、在招标工程的合同价款约定中，若招标文件与中标人投标文件不一致，应以（）中的价格为准。A.投标文件B.招标文件C.工程造价咨询机构确认书D.审计报告【答案】A241、在（）年，世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本(相当于我国的建设工程总投资)作了统一规定。A.1977B.1978C.1979D.1980【答案】B242、地面工程的结合层采用以下哪种材料时施工环境最低温度不应低于5℃？()A.水泥拌和料B.砂料C.石料D.有机胶粘剂【答案】A243、工程监理单位对勘察质量管理的工作是（）。A.编制工程勘察任务书B.签订勘察合同C.审查勘察单位提交的勘察成果报告D.选择工程勘察单位【答案】C244、以下()是BIM的全称的正确描述。A.BuildingInformationModelB.BuildingInformationModelingC.BuildingInformationManagementD.BuildingInformationManager【答案】B24