考后2025年二建考试题真题及答案预告

考后2025年二建考试题练习题及答案预告一、单项选择题（每题1分，共20题）1.某工程施工进度计划采用双代号网络图表示，已知工作A的最早开始时间为第3天，持续时间5天；工作B与A有工艺搭接关系，搭接时距为STF=2天（开始到完成的时间间隔），则工作B的最早开始时间应为（）。A.第5天B.第6天C.第7天D.第8天答案：B解析：工作A的最早完成时间为3+5=8天。STF=2天表示A开始后2天，B必须完成。但B的开始时间需满足：B的最早完成时间≥A的最早开始时间+STF=3+2=5天。因此，B的最早开始时间=B的最早完成时间-持续时间（假设B持续时间为x，题目未明确时默认搭接关系仅约束时间点）。实际计算应为：B的最早开始时间=A的最早开始时间+（A持续时间-STF）=3+（5-2）=6天（当STF≤A持续时间时，B可在A开始后（A持续时间-STF）天开始）。2.某施工项目采用成本加酬金合同，合同中约定“实际成本超过目标成本部分由承包商承担50%，低于目标成本部分节约额由双方按6:4分成”。已知目标成本为800万元，实际成本为750万元，则承包商应获得的结算款为（）。A.750万元B.780万元C.800万元D.830万元答案：B解析：实际成本低于目标成本，节约额为800-750=50万元。承包商获得节约额的40%（6:4中承包商占4），即50×40%=20万元。结算款=实际成本+节约分成=750+20=780万元。3.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2022），项目管理机构应在工程竣工验收合格后（）内，将项目管理资料归档。A.15日B.30日C.45日D.60日答案：B解析：2022版规范修订后明确，竣工验收合格后30日内完成资料归档，强化过程资料与竣工资料的衔接管理。二、多项选择题（每题2分，共10题）1.下列施工成本分析方法中，属于综合分析方法的有（）。A.分部分项工程成本分析B.月（季）度成本分析C.年度成本分析D.竣工成本分析E.因素分析法答案：ABCD解析：综合分析方法包括分部分项工程成本分析、月（季）度成本分析、年度成本分析和竣工成本分析；因素分析法属于专项分析方法。2.关于施工安全技术交底的说法，正确的有（）。A.交底应在施工作业前完成B.交底可采用口头形式，但需双方签字确认C.交底内容应包括危险因素及预防措施D.项目技术负责人应向施工作业班组交底E.分包单位的安全技术交底由总包单位负责组织答案：AC解析：安全技术交底必须采用书面形式（B错误）；项目技术负责人向工长、班组长交底，工长向作业人员交底（D错误）；分包单位应自行组织本单位的安全技术交底（E错误）。建设工程法规及相关知识一、单项选择题（每题1分，共20题）1.根据2024年修订的《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位安全责任的说法，正确的是（）。A.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，无需验收B.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案C.施工单位的主要负责人无需取得安全生产考核合格证书D.施工单位可将工程分包给不具备相应资质的劳务公司答案：B解析：修订后的条例明确，临时建筑物需经验收（A错误）；主要负责人、项目负责人、专职安全员必须取得考核合格证书（C错误）；分包必须具备相应资质（D错误）。2.某建设单位与施工单位签订的施工合同中约定“因设计变更导致的工期延误，工期不予顺延”。后因设计单位修改图纸导致工期延误20天，施工单位主张顺延工期。关于本案，正确的处理是（）。A.合同条款有效，工期不予顺延B.合同条款无效，工期应顺延C.设计单位应承担赔偿责任D.建设单位与设计单位承担连带责任答案：B解析：根据《民法典》第506条，排除对方主要权利的免责条款无效。工期顺延是施工单位的主要权利，该条款无效，工期应顺延。3.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期应与投标有效期一致C.投标截止后投标人撤销投标文件的，投标保证金不予退还D.招标人最迟应在签订合同后10日内向中标人退还投标保证金答案：C解析：投标保证金不得超过估算价的2%（A错误）；有效期应长于或等于投标有效期（B错误）；签订合同后5日内退还（D错误）。二、多项选择题（每题2分，共10题）1.根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019），属于“资源节约”控制项的有（）。A.非传统水源利用率≥10%B.建筑材料中可再生材料的使用比例≥5%C.照明功率密度不高于现行标准的目标值D.采用预拌混凝土和预拌砂浆E.室内主要空气污染物浓度不高于限值答案：CD解析：控制项为必须满足的要求，包括采用预拌混凝土和预拌砂浆（D）、照明功率密度达标（C）；A、B为评分项，E属于“室内环境质量”控制项。2.关于建设工程专利纠纷的说法，正确的有（）。A.未经许可在施工中使用他人专利技术构成侵权B.专利纠纷可以通过协商、调解、仲裁或诉讼解决C.临时保护期内使用专利技术无需支付使用费D.职务发明创造的专利权属于发明人E.实用新型专利的保护期为10年答案：ABE解析：临时保护期内使用需支付使用费（C错误）；职务发明专利权属于单位（D错误）。专业工程管理与实务（建筑工程）一、案例分析题（共4题，每题20分）案例一背景资料：某住宅工程，地下2层，地上18层，框架剪力墙结构。施工合同约定：工期480天，质量目标为“优质结构工程”，履约保证金为合同价的5%（300万元）。施工过程中发生以下事件：事件1：施工单位编制的《施工组织设计》中，临时用电方案仅包括用电设备清单和接地保护措施，监理工程师要求补充完善。事件2：二层梁板混凝土浇筑时，因搅拌站运输延误，混凝土坍落度损失过大，施工员指示现场加水调整，后经检测混凝土强度未达标，需拆除返工。事件3：工程竣工后，建设单位以“未达到优质结构”为由，扣除全部履约保证金。施工单位认为验收时已通过五方责任主体签字确认，主张退还保证金。问题：1.事件1中，临时用电方案还应补充哪些内容？2.事件2中，施工员的做法是否正确？混凝土强度不达标应如何处理？3.事件3中，建设单位扣除保证金是否合法？说明理由。答案：1.还应补充：变压器容量计算、配电线路布置图、配电装置设置要求、用电安全防护措施、电气防火措施、应急预案等（根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005）。2.不正确。现场加水会改变水胶比，降低混凝土强度。处理程序：（1）立即停止施工，报告监理和建设单位；（2）委托有资质的检测机构进行实体检测（如钻芯法）；（3）若检测仍不达标，需编制处理方案（如加固或拆除），经设计、监理确认后实施；（4）重新验收并记录处理过程。3.不合法。履约保证金的扣除需以合同约定的违约事实为依据。工程已通过五方验收，说明质量符合合同约定的“合格”标准（优质结构为额外目标）。若合同未明确“未达到优质结构”为扣除保证金的情形，则建设单位无权扣除；若有约定，需提供质量未达标的有效证明（如第三方检测报告），否则构成违约。案例二背景资料：某工程采用装配式混凝土结构，预制柱采用套筒灌浆连接。施工中，监理发现部分预制柱安装偏差超过规范允许值（轴线位置偏差15mm，规范允许8mm），且灌浆料试块强度未达到设计要求（设计C40，实测C35）。问题：1.预制柱安装偏差超标的可能原因有哪些？2.灌浆料强度不达标应如何处理？3.装配式结构施工中，套筒灌浆的关键质量控制要点有哪些？答案：1.可能原因：（1）预制柱定位放线误差；（2）临时支撑固定不牢；（3）预制柱预留套筒与下层钢筋对位偏差；（4）测量仪器校准不合格；（5）操作工人未按技术交底施工。2.处理措施：（1）对已灌浆的部位进行实体检测（如取芯法检测灌浆料强度）；（2）若实体强度仍不达标，需请设计单位核算，确定是否影响结构安全；（3）若影响安全，需拆除重新安装并灌浆；（4）若不影响，可采取结构加固措施（如增大截面），经设计确认后实施。3.关键控制要点：（1）灌浆料进场需复检（强度、流动度、膨胀率）；（2）灌浆前检查套筒与钢筋间隙（≥10mm），清理套筒内杂物；（3）采用专用灌浆设备，从下口灌注至上口出浆，封闭出浆口后持续加压；（4）灌浆料终凝前禁止碰撞预制构件；（5）按规范留置灌浆料试块（每工作班、每500个套筒留1组）；（6）做好灌浆过程影像记录。案例三背景资料：某工程外脚手架采用悬挑式脚手架，架体高度24m，悬挑梁采用16号工字钢（截面模量W=141cm³），锚固段长度1.5m，悬挑段长度1.2m。施工单位编制了专项施工方案，但未组织专家论证。监理工程师发现后要求整改。问题：1.悬挑式脚手架是否需要专家论证？说明理由。2.悬挑梁的锚固段长度是否符合要求？计算悬挑梁的抗弯强度（已知最大弯矩设计值M=12kN·m，钢材强度设计值f=215N/mm²）。3.专项施工方案实施前，施工单位应履行哪些程序？答案：1.需要。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，架体高度20m及以上的悬挑式脚手架工程属于超过一定规模的危大工程，需组织专家论证（本工程24m＞20m）。2.锚固段长度符合要求（规范要求≥1.25倍悬挑段长度，1.5m≥1.2×1.25=1.5m）。抗弯强度计算：σ=M/(γx·W)=12×10⁶N·mm/(1.05×141×10³mm³)=12×10⁶/(148.05×10³)=81.05N/mm²≤215N/mm²，满足要求。3.程序：（1）由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章；（2）总监理工程师审查签字、加盖执业印章；（3）组织专家论证，根据论证意见修改完善；（4）实施前由项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。案例四背景资料：某工程工期紧张，建设单位要求施工单位压缩工期20%（原计划300天，压缩至240天）。施工单位提出需增加赶工费用50万元，建设单位同意并签订补充协议。施工中，因罕见暴雨导致停工10天，施工单位向建设单位提出工期顺延10天、费用补偿20万元（包括人工窝工10万元、机械闲置8万元、现场排水2万元）。问题：1.建设单位压缩工期是否符合规定？赶工费用如何计算？2.罕见暴雨是否构成不可抗力？施工单位的工期和费用索赔是否成立？3.施工单位应在多长时间内提出索赔意向？索赔文件应包括哪些内容？答案：1.压缩工期超过定额工期的20%（原定额工期一般为合同工期的1.1~1.2倍，假设原定额为330天，压缩至240天，压缩比例为（330-240）/330≈27%＞20%），需组织专家论证，确保安全和质量。赶工费用应包括增加的人工费（夜班津贴、加班费）、材料费（提前进场增加的保管费）、机械费（增加设备或租赁费用），按实