食品公司停工协议书

食品公司停工协议书甲方：[食品公司名称]，统一社会信用代码：[具体代码]，住所地：[公司地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]。乙方：[施工单位名称]，统一社会信用代码：[具体代码]，住所地：[单位地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]。鉴于甲方因[具体停工原因]需要暂停食品生产相关工作，乙方负责的与食品生产相关的施工项目也需相应停工。为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.施工项目内容乙方负责的施工项目包括但不限于食品生产车间的装修改造工程，涵盖墙面、地面的翻新，天花板的安装，以及生产设备的基础建设与安装调试等工作。具体施工范围以双方签订的原施工承包合同及相关施工图纸为准。2.停工范围本次停工涉及乙方在甲方食品公司内正在进行的所有与上述施工项目相关的工作，包括但不限于施工现场的材料堆放、设备停放、施工人员作业区域等。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定停止相关施工活动。有权对乙方停工情况进行监督检查，确保乙方切实履行停工义务。2.义务按照本协议约定向乙方支付停工期间的相关费用（如有）。协助乙方做好施工现场的安全防护措施，确保停工期间施工现场的安全。在停工原因消除后，及时通知乙方恢复施工，并提供必要的施工条件。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付停工期间的相关费用（如有）。在停工期间，有权对施工现场已完成的部分进行必要的维护和保管，以防止损坏或丢失。2.义务自本协议生效之日起，立即停止在甲方食品公司内与本协议约定施工项目相关的一切施工活动，包括停止施工人员的作业、施工设备的运行等。负责对施工现场已完成的部分进行妥善保护，设置明显的警示标识，防止无关人员进入施工现场造成破坏。在停工期间，如因乙方保管不善导致已完成工程部分损坏或丢失，乙方应承担相应的修复或赔偿责任。清理施工现场的施工材料和设备，按照甲方要求将其整齐堆放或妥善安置，不得随意丢弃或占用甲方其他场地。配合甲方做好施工现场的安全管理工作，遵守甲方的安全规定，在停工期间对施工现场的安全负责。在停工期间，定期向甲方报告施工现场的情况，包括安全状况、材料设备保管情况等。三、停工期限1.本次停工期限自[停工起始日期]起，至[停工预计结束日期]止。如因甲方原因导致停工期限延长或缩短，双方应另行协商并签订补充协议。2.若停工原因在停工期限届满前消除，甲方应提前[X]天通知乙方恢复施工。乙方应在接到通知后的[X]天内组织人员和设备进场，按照原施工计划恢复施工。四、费用及支付方式（一）停工费用1.人员费用乙方施工人员在停工期间的基本工资、社保费用等，按照乙方提供的人员清单及工资标准，经甲方审核确认后，由甲方承担。具体费用为[X]元/月/人，共计[X]人，每月费用为[X]元。甲方应在每月[具体支付日期]前支付该部分费用。如因甲方要求乙方安排人员留守施工现场进行必要的维护和管理工作，甲方应按照实际发生的人工费用另行支付。2.设备租赁费用乙方租赁的用于本施工项目的设备，在停工期间的租赁费用，按照乙方与设备租赁方签订的租赁合同约定，经甲方审核确认后，由甲方承担。具体费用为[X]元/月，甲方应在每季度末的[具体支付日期]前支付该季度的设备租赁费用。3.材料保管费用对于施工现场剩余的施工材料，乙方负责妥善保管。甲方应按照乙方实际发生的材料保管费用给予补偿，具体费用根据实际保管情况核算，甲方应在材料保管期限届满后的[X]天内支付。（二）支付方式甲方应通过银行转账的方式将上述费用支付至乙方指定的银行账户。乙方指定账户信息如下：开户银行：[银行名称]账户名称：[账户全称]银行账号：[具体账号]五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付停工期间的相关费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天以上的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已到期费用及违约金，同时承担乙方因此遭受的损失。2.若甲方未按照本协议约定协助乙方做好施工现场的安全防护措施，导致乙方或第三方人员、财产遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。3.若甲方在停工原因消除后，未及时通知乙方恢复施工或未提供必要的施工条件，导致乙方工期延误的，甲方应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此增加的费用及损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定停止施工活动，每逾期一日，应按照本协议总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天以上的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应承担甲方因此遭受的损失。2.若乙方未妥善保护施工现场已完成的部分，导致其损坏或丢失，乙方应负责修复或赔偿，所需费用由乙方自行承担。如因乙方原因给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方在停工期间违反甲方的安全规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任及赔偿责任，包括但不限于事故造成的人员伤亡、财产损失等。4.若乙方未按照本协议约定定期向甲方报告施工现场情况，每逾期一次，应按照[X]元向甲方支付违约金。逾期超过[X]次以上的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.