2026年监理工程师之合同管理考试题库500道带答案（a卷）

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（）。

A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

B.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险

C.不可预见的物质条件包括气候条件

D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】：D2、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，造成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】：D3、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失

【答案】：B4、必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时()

A.中标人为甲，合同价为950万元

B.中标人为甲，合同价为1000万元

C.中标人为乙，合同价为980万元

D.中标人为乙，合同价为990万元

【答案】：B5、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？()

A.

B.

C.

D.

【答案】：C6、关于技术服务，下列说法错误的是（）。

A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担

D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员

【答案】：C7、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。

A.应按工程量表中规定的方法计量

B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定

C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费

D.当地有惯例的，依照当地惯例计量

【答案】：C8、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。

A.暂估价

B.暂列金额

C.合同价格

D.签约合同价

【答案】：A9、根据《设计施工总承包合同》，关于建设工程监理人的说法，错误的是（）。

A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

B.发包人分包工作需要征得监理人同意

C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议

D.监理人应审查分包人的资格能力

【答案】：B10、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（）。

A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

D.由评标委员会确定中标人

【答案】：A11、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指（）。

A.设计负责人

B.设计专业负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人

【答案】：A12、在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（）。

A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货

B.采购方接收后，运输部门不再负责

C.在交运前出现的问题，由运输部门负责

D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责

【答案】：B13、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出

【答案】：B14、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。

A.合同约定的开始日至完成日

B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

C.合同签订日至合同约定的完成日

D.合同约定的开始日至工程验收合格日

【答案】：B15、关于踏勘现场的说法错误的是（）。

A.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，在编制投标文件时，招标人对投标人据此作出的判断和决策负责

B.投标人应自理准备和参加投标活动的费用

C.招标人应按招标文件规定的时间.地点，组织投标人踏勘项目现场

D.部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行

【答案】：A16、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。

A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力

【答案】：C17、不是数据库的特点的是（）。

A.实现数据共享

B.减少数据的冗余度

C.数据间相互关联

D.数据实现集中控制

【答案】：C18、记账法的优点为（）。

A.操作比较简单

B.所需人力多

C.费用高

D.不可分析个体膳食摄入情况

【答案】：A19、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。

A.施工文件

B.采购文件

C.分包文件

D.设计文件

【答案】：D20、下列不能作为质押担保的是（）。

A.生产设备

B.应收账款

C.正在建造的建筑物

D.存款单

【答案】：C21、投标保证金的有效期限从()之日起计算。

A.招标文件出售

B.投标文件递交

C.投标截止

D.中标通知书发出

【答案】：C22、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是（）。

A.由承包人进行修复，并承担相应的费用

B.由承包人进行修复，设计人承担相应的费用

C.由设计人进行修复，承包人承担相应的费用

D.由设计人进行修复，并承担相应的费用

【答案】：B23、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。

A.发包人可以发包给自然人

B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效

C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，吊销营业执照

D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款

【答案】：B24、投标报价有算术错误，下列关于投标报价的修正，说法正确的是（）。

A.如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准

C.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力

D.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正

【答案】：A25、关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目，说法不正确的是（）。

A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接

B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接

C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接

D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目

【答案】：C26、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

【答案】：B27、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）。

A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准

C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

【答案】：D28、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.与承包单位承担按份赔偿责任

C.承包单位独自承担赔偿责任

D.监理单位独自承担赔偿责任

【答案】：A29、关于结清单生效的表述中，不正确的是（）。

A.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效

B.结清单生效即表明合同终止

C.结清单生效后承包人仍拥有索赔的权利

D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔

【答案】：C30、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意

【答案】：A31、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本

【答案】：A32、膨胀蛭石的最高使用温度是()。

A.600～700℃

B.800～900℃

C.1000～1100℃

D.1200～1300℃

【答案】：C33、材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。

A.有利于提高经济效益

B.有利于自身资质的不断完善

C.有利于提高自身的利益和供货质量

D.有利于吸引多家投标人参加竞争

【答案】：D34、如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人（）。

A.应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延

B.应按时发出开工的指示，合同工期可顺延

C.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，且相应顺延工期

D.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，合同工期不予顺延

【答案】：A35、合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%

【答案】：B36、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

【答案】：D37、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

【答案】：B38、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目

【答案】：A39、要约与要约邀请的共同特征是()

A.内容具体明确

B.具备合同的一般条款

C.明示订立合同的意思表示

D.对行为人具有约束力

【答案】：C40、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。

A.提前支付

B.竣工后一次支付

C.确认后一次支付

D.与工程进度款同期支付

【答案】：D41、数据库的主要特点有（）。

A.实现数据共享

B.数据的独立性

C.数据间相互影响

D.数据实现集中控制

E.数据的安全性和可靠性

【答案】：A42、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】：D43、下列关于标底的说法正确的是（）。

A.是招标文件的必备内容

B.不等于工程的概（预）算

C.等于合同价格

D.在招标过程中应当保密

【答案】：B44、九部委设计合同文件应互相解释，互为说明，下列解释优先顺序正确的是（）。

A.合同协议书→中标通知书→设计费用清单→专用合同条款→通用合同条款

B.设计费用清单→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款

C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→设计费用清单

D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→设计费用清单

【答案】：C45、建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合同管理的（）制度。

A.许可

B.评估

C.登记

D.备案

【答案】：B46、代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。

A.由第三人自己承担损失

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】：C47、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调

【答案】：B48、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的.价款.质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，根据招标文件与投标人订立书面合同

【答案】：C49、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】：B50、下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。

A.不利物质条件属于发包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担

D.不利物质条件不包括不利气候条件

【答案】：B51、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容

【答案】：A52、关于定标的说法，正确的是()

A.确定中标人的权利归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】：B53、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

【答案】：A54、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。

A.应当经发包人代表确认后具有效力

B.应当经发包人确认后具有效力

C.与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.其效力低于发包人代表发出的指示

【答案】：C55、根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。

A.日拖期赔偿额和最低限额

B.最高限额和最低限额

C.计算方法和最低限额

D.计算方法和最高限额

【答案】：D56、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

【答案】：A57、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件

【答案】：A58、尿液保存时加入（）防腐效果较好，但能干扰尿糖测定。

A.浓盐酸

B.甲苯

C.氯仿

D.碳酸钠

【答案】：C59、根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求

【答案】：A60、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。

A.发色人与承包人

B.承包人与供货人

C.工程师与供货人

D.工程师与承包人

【答案】：D61、在大型工程设备的采购招标招标文件中，针对标准文本，提出本次招标项目的具体要求的文件是（）。

A.投标资料表

B.合同条款资料表

C.货物需求一览表

D.投标邀请

【答案】：B62、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。

A.合同责任单一，责任明确

B.固定工期、固定费用

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：D63、关于合同终止的说法，正确的是()

A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行

B.合同终止并不表示合同关系消灭

C.债权人不得通过免除债务使合同终止

D.债权债务同归于一人导致合同终止

【答案】：D64、制定运动处方，需要根据以下因素，除（）以外。

A.确定运动目标

B.选择运动方式

C.确定运动速度

D.确定运动时间与频率

【答案】：C65、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。

A.投保人是发包人

B.应以承包人的名义投保

C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D.保险合同的有效期至工程保险期满为止

【答案】：C66、（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人

B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

C.医院可以作为保证人

D.公立学校不得作为保证人

【答案】：D67、下列关于公开招标和邀请招标的说法正确的是（）。

A.按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，既可以采用公开招标也可以采用邀请招标

B.与邀请招标相比，公开招标的投标竞争激烈程度较高

C.邀请招标不必公开发布招标信息，只向邀请对象发出投标邀请书，所以不具备竞争性

D.当项目技术复杂.有特殊要求时，可以采用邀请招标

【答案】：B68、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人

B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册

C.监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间

D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行

【答案】：C69、下列不是体格测量工作实施标准化目的是（）。

A.权威化

B.规范化

C.系统化

D.科学化

【答案】：A70、下列关于工程勘察设计招标资格预审程序的说法，错误的是（）。

A.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级

C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审

D.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

【答案】：B71、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()

A.发包人负责，并承担检验费用

B.发包人负责，检验费用由承包人承担

C.承包人负责，并承担检验费用

D.承包人负责，检验费用由发包人承担

【答案】：D72、下列食物中含维生素B2较多的有（）。

A.蛋类

B.奶类

C.肝脏

D.肉类

E.蔬菜

【答案】：A73、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，该种交易价格被称为（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价

【答案】：A74、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()

A.应获得业主批准

B.应获得工程师的批准

C.应获得质量监督机构的许可

D.不需再办理任何批准、许可手续

【答案】：A75、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。

A.评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑

B.评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案

C.只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑

D.只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑

【答案】：C76、关于技术服务，下列说法错误的是（）。

A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担

D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员

【答案】：C77、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。

A.买卖双方平均

B.卖方

C.买方

D.延迟到场的一方

【答案】：B78、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。

A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标

B.办理招标备案后，招标人可以自行招标

C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标

D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标

【答案】：B79、（2015年真题）在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。

A.主体

B.客体

C.权利

D.义务

【答案】：B80、施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。

A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担

B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担

C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担

D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担

【答案】：C81、标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括()。

A.取消合同中任何一项工作

B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性

C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序

【答案】：A82、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（）。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施

【答案】：C83、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出

【答案】：B84、某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。

A.15万元

B.20万元

C.25万元

D.10万元

【答案】：A85、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人()。

A.不再负责处理有关设计问题

B.仍应无偿负责处理有关设计问题

C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

【答案】：C86、履约保证的形式不包括（）。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约协议书

D.履约担保书

【答案】：C87、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D.洪灾引起的沉降

【答案】：C88、诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有

【答案】：D89、设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（）。

A.发包人仅承担承包人由此引起的费用损失

B.发包人仅承担承包人由此引起的工期损失

C.发包人应承担由此引起的承包人全部损失

D.发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失

【答案】：C90、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。

A.地质环境特征

B.地质岩土特征条件

C.地质地理环境特征和地下水分布情况

D.地质地理环境特征和岩土工程条件

【答案】：D91、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本

B.雇主与建筑师之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.建筑师行业的有关文件

【答案】：B92、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】：C93、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。

A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.监理人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

【答案】：D94、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标人购买招标文件后不递交投标文件

C.投标文件中附有招标人不能接受的条件

D.投标截止日期后要求撤回投标文件

【答案】：D95、在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（）。

A.资格审查分为资格预审和资格后审两种

B.对于公开招标的项目，实行资格预审

C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目

D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法

【答案】：D96、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

【答案】：B97、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中()。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方

【答案】：C98、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人在施工准备阶段应当完成的工作。

A.负责施工现场的安全保卫

B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作

C.审查施工实施方案

D.组织设计交底

【答案】：C99、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】：D100、建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

【答案】：A101、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】：D102、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金

【答案】：A103、点支承玻璃幕墙设计的下列规定中，哪一条是错误的？()

A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃

B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mm

C.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mm

D.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝

【答案】：D104、出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（）负担，但当事人另有约定的除外。

A.出卖人

B.买受人

C.承运人

D.委托人

【答案】：B105、维生素A缺乏时眼部可能出现的症状有（）。

A.夜盲症

B.畏光

C.毕脱氏斑

D.流泪

E.失明

【答案】：A106、对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()天前通知承包人。

A.3

B.5

C.7

D.11

【答案】：C107、根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（）的优先排序。

A.设计方案得分高

B.设计资质等级高

C.投标报价低

D.项目负责人业绩优

【答案】：C108、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

【答案】：C109、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

【答案】：B110、除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前（）日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等

A.3

B.7

C.14

D.28

【答案】：B111、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

【答案】：A112、承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。

A.增加的费用由承包人承担

B.增加的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.应根据检查结果判断

【答案】：A113、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日

【答案】：C114、某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当()承担。

A.乙承包人

B.发包人

C.甲承包人

D.工程师

【答案】：B115、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（）。

A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求

B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书

C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书

D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书

【答案】：D116、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56

【答案】：C117、监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。

A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.应当单独确定索赔处理结果

D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

【答案】：A118、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】：D119、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B120、设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()

A.要约生效

B.承诺生效

C.合同成立

D.合同生效

【答案】：C121、关于分包的说法错误的是（）。

A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包

B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定

C.接受分包的人就分包项目承担连带责任

D.分包人应当就分包项目向招标人负责

【答案】：D122、依据《担保法》，()担保方式只能由合同当事人本人提供担保。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

【答案】：D123、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。

A.发包人和承包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人

【答案】：C124、按照《民法典》担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的是（）。

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校

【答案】：B125、下列招标采购阶段的管理任务中，（）是招标采购和合同管理工作的关键。

A.开展建设工程项目招标采购的总体策划

B.根据标准文本编制招标文件和合同条件

C.细化项目参建各相关方的合同界面管理

D.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式

【答案】：D126、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

【答案】：A127、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。

A.建设单位

B.工程总承包单位

C.设计人

D.项目监督管理部门

【答案】：D128、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】：B129、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】：C130、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

【答案】：B131、（2018年真题）根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

【答案】：C132、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.履行合同时订立地

C.订立合同时履行地

D.履行合同时履行地

【答案】：C133、（2017年真题）大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

【答案】：C134、()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.地下暗挖工程

C.大爆破工程

D.深水作业工程

【答案】：B135、在调查表的编制过程中，以下说法不正确的是()。

A.主体问题从形式上可分为开放式问题、封闭式问题和量表应答式问题

B.对于问题的排列，一般将开放式问题放在调查表的最前面

C.问题的数量和调查表的长度要适中，通常以20min内完成为宜

D.答案的穷尽性是指答案要包括所有可能的情况

【答案】：B136、IPD模式指的是（）。

A.传统模式

B.设计一建造模式

C.CM模式

D.集成项目交付模式

【答案】：D137、（2020年真题）关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

【答案】：B138、民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。

A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任

B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任

C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿

D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任

【答案】：C139、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的()天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：D140、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的()部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用

【答案】：A141、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。

A.罢工

B.法院判决

C.行政行为

D.仲裁机构裁决

【答案】：A142、由于施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，导致工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。

A.工期.费用和利润

B.工期.费用，但不包括利润

C.工期，但不包括费用

D.费用，但不包括工期

【答案】：B143、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？()

A.

B.

C.

D.

【答案】：B144、采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是()

A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同

B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同

C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同

D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同

【答案】：B145、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

【答案】：C146、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

【答案】：B147、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指()。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同由双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】：C148、下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是（）。

A.成本加酬金的计价方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式

【答案】：A149、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

【答案】：D150、关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为

B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人

C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润

【答案】：D151、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()

A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任

C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任

【答案】：A152、缺陷责任期说法不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般是24个月

C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期

【答案】：B153、如果承包商因不可预见的物质条件遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出（）索赔。

A.工期+费用+利润

B.工期+费用

C.工期+利润

D.费用+利润

【答案】：B154、采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

【答案】：C155、下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.3-硝基丙酸

D.龙葵素

【答案】：C156、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（）。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

【答案】：B157、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。

A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整

B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据

D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算

【答案】：C158、关于竣工验收的表述中，不正确的是（）。

A.以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明

B.实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工

C.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收，视为未通过验收

D.实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外

【答案】：C159、（2020年真题）定金不得超过主合同标的额的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】：A160、下列选项中，属于非法人组织的是（）

A.合伙企业

B.社会团体

C.事业单位

D.社会服务机构

【答案】：A161、下列组织或机构中，能作为保证人的是（）。

A.综合医院

B.公益性社会团体

C.国家机关

D.普通公民

【答案】：D162、根据九部委设计合同的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）内，确定发包人代表。

A.3天

B.7天

C.14天

D.28天

【答案】：C163、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

【答案】：D164、下列对测量婴幼儿头顶至臂长和身长叙述正确的是（）。

A.被测婴幼儿脱去鞋帽株

B.保留小数点后两位

C.婴幼儿需站立测量

D.婴幼儿头顶至臂长和身长分别对应于儿童的身高和坐高

【答案】：A165、某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

【答案】：C166、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认

B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.由造价管理部门确定

【答案】：B167、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表

【答案】：C168、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外

C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查

【答案】：C169、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.不能按期竣工的，应合理延长工期

【答案】：B170、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

【答案】：D171、FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28

【答案】：D172、在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是()。

A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间

B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限

C.承包人文件中最主要的是设计文件

D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工

【答案】：D173、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】：B174、在最低评标价法中，初步评审的内容不包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.报价评审

【答案】：D175、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括()

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准

【答案】：B176、根据九部委的《标准勘察设计合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。

A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

D.勘察人应在更换7前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

【答案】：C177、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】：B178、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】：D179、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

【答案】：A180、潜在投标人数量较多的招标项目一般采用（）。

A.资格终审

B.资格预审

C.资格后审

D.资格现审

【答案】：B181、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.7

B.10

C.14

D.20

【答案】：D182、（2018年真题）某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

【答案】：D183、设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。

A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理

B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因

C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值

D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验

【答案】：B184、签订保证合同的主体是（）。

A.保证人与债务人

B.保证人与债权人

C.保证人、债务人与债权人

D.债权人与债务人

【答案】：B185、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。

A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求

B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书

C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书

D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求

【答案】：B186、关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（）。

A.设计费比选法

B.综合评估法

C.最低评标价法

D.经评审的最低投标价法

【答案】：B187、（）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.分包人

C.监理人

D.发包人

【答案】：A188、某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

【答案】：B189、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。

A.同时补偿费用和利润

B.费用和利润均不补偿

C.可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以补偿利润但不能补偿费用

【答案】：C190、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.勘察人，勘察人

C.发包人，勘察人

D.勘察人，发包人

【答案】：A191、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天

【答案】：D192、（）可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约商业保函

D.履约担保书

【答案】：A193、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）。

A.对招标文件实质性要求存在偏差

B.对招标文件非实质性要求存在偏差

C.对招标文件非实质性要求的偏差未超出允许的偏差范围

D.对招标文件非实质性要求的偏差超出允许的偏差范围

【答案】：C194、（2018年真题）某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

【答案】：B195、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权范围内行使代理权，这种代理属于（）。

A.指定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.法定代理

【答案】：C196、合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.订立合同时履行地

C.履行合同时订立地

D.履行合同时履行地

【答案】：B197、甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲有权拒绝向丙、J承担责任

B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务

【答案】：D198、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目

B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标

C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应

D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

【答案】：D199、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价

【答案】：B200、在施工准备阶段，（）属于监理人应当完成的工作。

A.提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料

B.审查施工进度计划

C.办理取得现场外的道路通行权

D.约定开工时间

【答案】：B201、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构

【答案】：A202、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。

A.50

B.100

C.200

D.1000

【答案】：A203、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.应当根据物保是否由债务人提供确定

【答案】：D204、保修期自（）起算。

A.开工日

B.约定竣工日

C.缺陷责任期

D.实际竣工日

【答案】：D205、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】：A206、保险决策主要表现在（）。

A.是否投保和选择保险人

B.是否投保和选择被保险人

C.是否投保和选择受益人

D.选择保险人和选择受益人

【答案】：A207、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法

【答案】：A208、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

【答案】：A209、标准资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法

【答案】：D210、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A.抵押合同成立

B.建筑工程竣工

C.抵押合同生效

D.抵押登记

【答案】：D211、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

【答案】：B212、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。

A.30万元

B.25万元

C.20万元

D.55万元

【答案】：C213、关于屋面隔汽层的设置，下列哪项是错误的？()

A.室内空气湿度常年大于80％时，若采用吸湿性保温材料做保温层，应做隔汽层

B.倒置式屋面可不做隔汽层

C.可采用防水砂浆做隔汽层

D.隔汽层应与屋面的防水层相连接，并沿女儿墙面向上铺设

【答案】：C214、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

【答案】：A215、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。

A.7

B.14

C.15

D.28

【答案】：D216、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。

A.暂估价的内容包括计日工

B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格

C.暂估价内的专业工程不一定实施

D.暂估价是签约合同价的组成部分

【答案】：D217、以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。

A.发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人

B.发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任

C.发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表

D.发包人代表代表发包人处理合同事宜

【答案】：C218、非营利法人不包括()。

A.基金会

B.事业单位

C.社会团体

D.法人的分支机构

【答案】：D219、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】：D220、根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是（）。

A.邀请招标的项目，应当发布资格预审公告

B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日

C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前

D.资格审查委员会有招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5人以上单数

【答案】：B221、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】：D222、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.2

B.3

C.6

D.12

【答案】：C223、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和签约合同价分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元

【答案】：C224、发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：D225、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款

【答案】：A226、关于设计施工总承包合同履约担保的表述中，不正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效

B.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效

C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人与承包人共同承担

【答案】：D227、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

【答案】：D228、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。

A.设计方案不一定最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.减少承包人的索赔

【答案】：B229、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备迟延3天，下列关于卖方迟延交付违约金的计收正确的是（）。

A.迟交合同设备价格×0.5%×3

B.迟交合同设备价格×0.5%×3/7

C.迟交合同设备价格×0.5%

D.合同价格×0.5%

【答案】：C230、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。

A.4300

B.425