2025二建机电实务强化测试卷

2025二建机电实务强化测试卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题只有一个最符合题意的选项）1.下列关于建筑钢材性能的说法，错误的是（）。A.屈服强度是结构设计的主要依据B.硬度表示钢材抵抗局部塑性变形的能力C.冲击韧性是指钢材在冲击荷载作用下发生断裂时的吸收能量能力D.钢材的伸长率越大，表示其塑性越好，越容易加工2.用于连接两根截面积不同的圆管，且两根管轴心线相平行的管件是（）。A.弯头B.三通C.异径管D.管帽3.下列关于焊接残余应力的说法，正确的是（）。A.焊接残余应力是焊件内部不均匀分布的应力B.焊接残余应力完全可以通过合理焊接顺序来消除C.焊接残余应力对焊件的静载强度没有影响D.焊接残余应力主要导致焊件产生热变形4.在钢结构安装中，用于校正构件安装位置、标高和垂直度的常用工具是（）。A.经纬仪B.水准仪C.全站仪D.卷尺5.下列关于起重机械性能参数的说法，错误的是（）。A.起重量是指起重机械安全工作所允许吊起的最大载荷质量B.起重力矩是指起重机械在特定工作半径下的起重量与其工作半径的乘积C.起重半径是指起重臂根部中心线到吊钩中心线的水平距离D.起升高度是指起重臂在最大仰角时，吊钩能达到的最大垂直高度6.建筑管道工程中，用于输送蒸汽或高温热水的管道系统，其保温材料应优先选用（）。A.聚苯乙烯泡沫塑料B.泡沫玻璃C.矿棉D.石棉水泥7.通风空调系统中，用于去除空气中的尘埃、烟雾等固体颗粒的设备是（）。A.表面式换热器B.凝结水盘C.中效过滤器D.风机盘管8.消防给水系统中的水泵接合器，主要用于（）。A.向消防水箱补水B.直接向消防管道供水C.连接消防车水泵向消防管道供水D.排除消防管道中的空气9.建筑电气工程中，线路敷设方式选择时，考虑到防火要求，应优先选用（）。A.直埋敷设B.金属导管明敷设C.金属线槽暗敷设D.塑料线槽明敷设10.下列关于接地装置的说法，错误的是（）。A.接地体是埋设在地下用于导电的部分B.接地线是连接接地体和需要接地的设备之间的导线C.自然接地体可以兼作人工接地体使用D.接地电阻越小，电气设备越容易发生接地故障11.施工组织设计是指导工程项目施工全过程的技术和经济文件，其主要编制依据不包括（）。A.工程合同文件B.项目管理规划大纲C.设计变更文件D.国家现行法律法规和标准规范12.在工程项目进度控制中，采用关键线路法（CPM）进行计划编制和调整，其核心在于（）。A.计算工程总工期B.确定影响工期的关键任务C.计算非关键工作的总时差D.进行资源的优化配置13.建筑工程质量控制中，检验批是按检验项目划分的最小质量单元，其质量验收记录应由（）签字。A.项目经理B.监理工程师C.施工员D.检验人员14.施工现场安全管理的核心是（）。A.安全技术交底B.安全检查与隐患排查C.安全教育培训D.事故应急处理15.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为（）。A.1年B.2年C.5年D.10年16.建设工程合同中，关于违约责任的约定，下列说法不正确的是（）。A.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金B.违约金不足以弥补实际损失的，守约方可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.如果合同中没有约定违约金，则违约方不需要承担任何赔偿责任D.违约方承担违约责任后，不影响按照合同约定继续履行17.施工现场临时用电工程必须由具备相应资质的电气技术人员负责，其设计应符合（）的要求。A.《建筑机械使用安全技术规程》B.《建筑施工安全检查标准》C.《施工现场临时用电安全技术规范》D.《建筑施工高处作业安全技术规范》18.在施工资源管理中，对施工机械设备的合理使用，不包括（）。A.编制施工机械使用计划B.确保机械设备的完好率C.优先使用进口设备D.加强机械操作人员的管理19.某工程项目的合同总价为1000万元，其中包含不可预见费100万元。在施工过程中，由于业主原因导致工程量增加200万元，则承包商可以顺延工期并要求业主追加的合同价款为（）万元。A.200B.100C.150D.020.采用固定总价合同进行工程项目承包时，其主要风险由（）承担。A.发包方B.承包方C.监理方D.设计方二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分。每题有2个或2个以上符合题意的选项，全部选对得满分，漏选、错选不得分）21.建筑钢材的力学性能指标主要包括（）。A.屈服强度B.抗拉强度C.伸长率D.硬度E.冲击韧性22.建筑管道系统中，属于给水系统主要设施的有（）。A.水源B.水泵C.高位水箱D.管道及附件E.排水马桶23.通风空调系统中，空气处理机组（AHU）的主要功能包括（）。A.加热或冷却空气B.去除空气中的尘埃C.调节空气湿度D.加湿或除湿空气E.空气过滤24.消防给水系统按供水方式分类，主要包括（）。A.消防栓系统B.自动喷水灭火系统C.气体灭火系统D.消防水炮系统E.消防泵串联供水系统25.建筑电气线路的敷设方式根据其安装位置可分为（）。A.明敷设B.暗敷设C.金属导管敷设D.金属线槽敷设E.塑料线槽敷设26.施工组织设计的内容通常包括（）。A.工程概况B.施工部署C.施工进度计划D.施工平面图E.项目风险管理计划27.建筑工程质量验收的基本要求包括（）。A.工程实体质量应符合相关标准的规定B.质量控制资料应齐全、规范C.安全和功能检验（抽查）结果应符合相应规定D.参与工程建设各方主体的质量责任应得到落实E.工程外观质量应满足设计要求28.施工现场安全管理的主要措施包括（）。A.建立健全安全管理制度B.设置安全警示标志C.对施工现场进行安全防护D.对作业人员实施安全教育培训E.定期进行安全检查和隐患排查29.根据《合同法》，合同履行的原则包括（）。A.全面履行原则B.诚实信用原则C.遵守法律、行政法规，尊重社会公德原则D.公平原则E.及时通知原则30.施工现场资源管理的内容主要包括（）。A.劳动力资源管理B.材料资源管理C.机械设备资源管理D.资金资源管理E.信息资源管理三、案例分析题（共3题，共60分。请根据背景资料，结合所学知识作答）背景资料一：某施工单位承接了一项高层建筑机电安装工程，包括消防系统、通风空调系统、给排水系统。项目合同工期为12个月。在施工过程中，遇到了以下情况：（1）消防系统管道路由变更，导致部分管道长度增加15%，增加工期2周。（2）通风空调系统风机安装后，因设计变更导致叶轮与风壳发生碰撞，需要进行返工，增加工期1周，并造成材料损失2万元。（3）给排水系统在打压测试时，发现某段管道存在渗漏，经查找原因是连接处密封不严，进行了处理，增加工期1天，未造成其他损失。施工单位根据合同约定，向业主提出了工期索赔和费用索赔。问题：（1）施工单位就情况（1）和（2）能否提出工期索赔？理由是什么？（2）施工单位就情况（1）和（2）能否提出费用索赔？各自可以索赔多少费用？（假设人工费单价为80元/工日，管理费按人工费的20%计算，利润按人工费的10%计算）（3）对于情况（3），施工单位应如何处理？增加的工期是否可以索赔？背景资料二：某工业厂房建设项目，土建工程已完工，正在进行设备安装工程。施工单位在安装一台大型生产设备时，发现设备基础标高与设计图纸不符，实际标高低于设计标高10mm。施工单位立即停止了安装作业，并向监理工程师报告了此情况。监理工程师随即组织设计单位、施工单位共同核查，确认是设计单位图纸错误。施工单位根据此情况，进行了以下处理：（1）提出了设计变更申请。（2）等待监理工程师签发变更指令后，委托测量单位复核了设备基础标高。（3）根据复核结果，自行调整了设备安装底座，确保设备安装精度。（4）就此次设计错误造成的窝工、材料损耗等损失，向业主提出了索赔。问题：（1）施工单位在处理设备基础标高问题时的程序有哪些不妥之处？（2）简述建设工程设计变更的处理程序。（3）施工单位就此次设计错误提出的索赔，哪些损失是可以合理索赔的？索赔应提供哪些证据？背景资料三：某通风空调工程在施工过程中，监理工程师对送风温度进行了检查，发现部分区域送风温度偏高，不符合设计要求。经检查，原因是风机盘管冷冻水供回水温度偏高。进一步检查发现，项目采用变频泵组供水，但在调试时，变频泵的频率设置过高，导致供水压力过大，供水量超出设计值，水温升高。施工单位技术负责人组织技术人员进行了分析，提出了以下改进措施：（1）降低变频泵的运行频率，使供水压力和流量恢复到设计值。（2）加强对冷冻水泵的巡检，确保其正常运行。（3）向项目管理人员强调加强施工过程的质量控制的重要性。问题：（1）导致送风温度偏高的直接原因是什么？（2）施工单位提出的改进措施中，哪些属于纠正措施？哪些属于预防措施？（3）除了上述措施，该工程还应采取哪些措施来确保通风空调系统的最终运行效果符合设计要求？---试卷答案一、单项选择题1.D2.C3.A4.A5.C6.B7.C8.C9.B10.C11.C12.B13.B14.B15.C16.C17.C18.C19.A20.B二、多项选择题21.A,B,C,D,E22.A,B,C,D23.A,C,D,E24.A,B,E25.A,B26.A,B,C,D,E27.A,B,C,D,E28.A,B,C,D,E29.A,B,C,D30.A,B,C,D,E三、案例分析题背景资料一（1）能。情况（1）属于业主原因（或设计变更）导致的工作量增加，属于可索赔的工期因素。情况（2）属于业主原因（或设计错误）导致的返工，属于可索赔的工期因素。（2）能。情况（1）可以索赔费用，包括增加的人工费、管理费和利润，计算为：15%*2周*7天/周*80元/工日*(1+20%)*(1+10%)=2112元。情况（2）可以索赔费用，包括返工人工费、材料费、管理费和利润，计算为：1周*7天/周*80元/工日*(1+20%)*(1+10%)+20000元=24160元。总计可索赔费用为：2112元+24160元=26272元。（3）应联系监理工程师检查确认渗漏原因，并按程序处理。增加的1天工期通常不能索赔，因为这是施工单位应自行控制的质量问题，属于施工过程中的正常损耗或返工。背景资料二（1）不妥之处有：①施工单位应先停止安装并保护好现场，及时通知监理工程师，而不是直接自行调整安装底座；②应先由施工单位提出设计变更申请，而不是等待监理工程师签发变更指令后再提出。（2）设计变更的处理程序通常包括：①提出变更申请（施工单位或设计单位）；②审核（项目监理机构或建设单位）；③批准（建设单位或设计单位）；④发出变更指令（建设单位或设计单位）；⑤实施变更；⑥确认变更（项目监理机构或建设单位）。（3）可以合理索赔的损失包括：返工人工费、材料费、机械费以及合理的工期延误。索赔应提供的证据包括：①