2025年工程监理师职业资格考试试卷及答案

2025年工程监理师职业资格考试试卷及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），下列不属于总监理工程师职责的是（）。A.组织编写监理月报B.审批监理实施细则C.参与工程竣工预验收D.核查进场材料的质量证明文件2.某市政道路工程施工中，发现图纸存在设计错误，监理单位应首先（）。A.要求施工单位暂停施工B.向建设单位书面报告C.组织设计、施工单位召开协调会D.直接联系设计单位修改图纸3.关于旁站监理的说法，正确的是（）。A.旁站监理仅适用于基础工程和主体结构施工B.监理人员实施旁站时，应记录施工过程关键部位的施工情况C.旁站监理记录需经施工单位项目技术负责人签字确认D.发现施工单位违规操作时，旁站监理人员应立即向建设单位报告4.某工程混凝土试块检测结果未达到设计强度等级，经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测，仍不满足要求。此时正确的处理程序是（）。A.由监理单位组织设计、施工单位制定处理方案B.经原设计单位核算认可后可继续使用C.施工单位提出技术处理方案并报监理单位审批D.建设单位应要求施工单位拆除重建5.根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位对施工组织设计中的安全技术措施应重点审查（）。A.是否符合工程建设强制性标准B.是否经施工单位技术负责人签字C.是否包含应急预案D.是否明确安全管理人员职责6.某工程施工合同约定“因设计变更导致工程量增减超过15%时，超出部分综合单价调整”。施工中因设计变更增加工程量20%，监理单位应（）。A.要求建设单位与施工单位重新协商全部工程量单价B.按原合同单价计算全部增加工程量C.对超出15%部分按调整后的单价计算D.要求施工单位提交单价调整申请后审核7.工程质量事故处理完成后，监理单位应组织（）进行验收。A.建设单位、施工单位、设计单位B.施工单位、质量监督机构C.建设单位、设计单位、检测单位D.施工单位、设计单位、监理单位8.关于工程进度控制的说法，错误的是（）。A.监理工程师应审查施工单位提交的进度计划B.当实际进度滞后于计划进度时，应签发监理通知单要求整改C.进度控制的关键是协调设计、施工、材料供应等单位的进度关系D.监理单位可直接调整施工进度计划9.监理人员在巡视中发现施工单位未按专项施工方案进行高支模搭设，正确的处理措施是（）。A.立即签发工程暂停令B.要求施工单位项目负责人到场说明情况C.记录问题并在监理日志中备注D.先口头制止，若无效则签发监理通知单10.根据《建设工程监理文件资料管理规定》，下列监理文件中，需永久保存的是（）。A.监理规划B.监理月报C.工程竣工总结D.工程暂停令11.某工程采用公开招标，监理单位在招标文件审核阶段发现“投标保证金为投标报价的5%”，此时应（）。A.认为条款有效，要求投标人按此提交B.向建设单位指出该条款违反《招标投标法实施条例》C.建议将投标保证金调整为不超过招标控制价的2%D.直接修改招标文件中的保证金比例12.关于监理例会的说法，正确的是（）。A.例会由建设单位主持召开B.会议纪要经总监理工程师签字后分发C.会议内容应包括检查上次例会决议执行情况D.施工单位项目技术负责人可不参加13.某工程混凝土浇筑过程中，监理人员发现商品混凝土坍落度不符合要求，正确的处理是（）。A.允许使用，记录问题并要求后续加强检测B.要求施工单位立即停止使用，退场处理C.与施工单位协商后降低验收标准D.通知建设单位决定是否使用14.下列属于监理单位合同管理工作的是（）。A.编制施工承包合同文本B.审查分包单位资质C.确定合同争议解决方式D.代签材料采购合同15.工程竣工验收时，监理单位应提交的文件是（）。A.质量评估报告B.竣工图C.安全文明施工评价表D.主要材料进场检验报告16.某工程施工中发生触电事故，造成2人死亡，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故17.监理实施细则应在（）编制完成。A.签订监理合同后B.工程开工前C.相应工程施工开始前D.第一次工地会议后18.关于监理人员职业道德的要求，错误的是（）。A.不得同时在两个以上监理单位执业B.可以接受施工单位赠送的小额礼品C.保守在执业中知悉的商业秘密D.不得泄露设计单位的技术方案19.某工程进度计划中，工作A的总时差为3天，自由时差为1天。若工作A实际进度拖延4天，则会影响（）。A.紧后工作的最早开始时间B.总工期1天C.紧后工作的总时差D.后续工作的自由时差20.工程监理文件资料的组卷应遵循（）。A.工程文件资料形成时间顺序B.专业分类和项目形成顺序C.监理工作流程顺序D.建设单位要求的顺序二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.下列属于监理大纲内容的有（）。A.监理工作范围B.监理机构组织形式C.拟投入的监理人员D.监理实施细则E.监理服务报价22.工程质量控制的依据包括（）。A.工程勘察设计文件B.施工组织设计C.工程建设强制性标准D.承包合同中约定的质量标准E.施工单位企业标准23.监理单位在安全监理中的主要工作包括（）。A.审查施工单位安全生产许可证B.编制安全专项施工方案C.检查施工机械的验收手续D.参与安全事故调查E.定期组织安全检查24.建设工程合同争议的处理方式有（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政裁决25.监理工程师审核施工进度计划的要点包括（）。A.进度计划是否符合施工合同中工期的约定B.施工顺序是否符合工艺要求C.资源供应计划是否满足进度计划需求D.进度计划是否由施工单位技术负责人签字E.进度计划是否考虑气候影响因素26.监理日志应记录的内容包括（）。A.当日施工进展情况B.监理人员巡视、旁站情况C.发现的问题及处理结果D.建设单位人员的现场指令E.施工单位的人员变动27.材料进场验收的主要步骤有（）。A.核对材料品种、规格、数量B.检查质量证明文件C.进行外观质量检查D.见证取样送检E.直接投入使用28.工程变更的处理程序包括（）。A.施工单位提出变更申请B.监理单位审查变更必要性C.设计单位出具变更图纸D.建设单位确认变更费用E.施工单位按变更内容施工29.监理工作总结应包含的内容有（）。A.监理合同履行情况B.监理工作成效C.施工单位违约记录D.存在的问题及改进建议E.建设单位支付监理费情况30.工程竣工验收应具备的条件包括（）。A.完成设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件D.有施工单位签署的工程保修书E.已缴纳工程质量保证金三、案例分析题（共3题，每题20分）案例一：某住宅工程监理问题分析背景：某20层住宅工程，建筑面积3.2万㎡，框架剪力墙结构，监理单位承担施工阶段监理任务。事件如下：（1）监理规划由专业监理工程师编制，总监理工程师签字后报建设单位；（2）基础底板混凝土浇筑时，监理员实施旁站，发现混凝土运输时间过长导致初凝，要求施工单位加入缓凝剂继续浇筑；（3）主体结构施工中，三层梁混凝土强度检测报告显示未达设计强度，经检测机构验证为施工配合比错误；（4）外脚手架搭设时，监理人员发现立杆间距超过方案要求，口头要求整改后未跟踪复查；（5）工程完工后，施工单位提交竣工报告，总监理工程师立即组织建设、设计单位进行竣工验收。问题：1.指出事件（1）中的错误，说明正确做法。（4分）2.事件（2）中监理员的做法是否正确？说明理由。（4分）3.事件（3）中，监理单位应如何处理质量事故？（6分）4.事件（4）中监理人员的行为存在哪些问题？应如何处理？（3分）5.事件（5）中的竣工验收程序是否正确？说明理由。（3分）案例二：某市政道路工程进度控制背景：某市政道路工程合同工期180天，施工单位提交的进度计划显示关键线路为A→B→C→D→E，总工期180天。施工中发生以下情况：（1）因拆迁延迟，工作A推迟20天完成；（2）工作B施工期间暴雨停工10天（合同约定暴雨为不可抗力）；（3）工作C施工时，施工单位机械故障停工5天；（4）建设单位要求增加人行道铺装工作F（非关键工作，总时差15天），需10天完成。问题：1.分别分析上述事件对总工期的影响。（8分）2.监理单位应如何处理施工单位提出的工期索赔？（6分）3.若最终实际工期为200天，监理单位应重点审查哪些内容以确认责任？（6分）案例三：某厂房工程质量监理背景：某单层工业厂房，跨度24m，采用钢结构屋面。监理单位在施工过程中发现：（1）钢构件进场时，施工单位仅提供了出厂合格证，未提供材质检测报告；（2）高强螺栓连接施工中，工人未按规定进行初拧、终拧，直接终拧固定；（3）屋面防水施工时，施工单位未经验收即覆盖保温层；（4）设备基础混凝土浇筑后，表面出现宽度0.3mm的裂缝，经检测为温度裂缝，不影响结构安全。问题：1.针对事件（1），监理应如何处理？（5分）2.事件（2）中，监理应提出哪些整改要求？（5分）3.事件（3）违反了哪些质量验收规定？监理应如何处理？（5分）4.事件（4）的裂缝是否需要处理？说明理由及处理建议。（5分）参考答案一、单项选择题1.D2.B3.B4.B5.A6.C7.D8.D9.A10.D11.B12.C13.B14.B15.A16.C17.C18.B19.B20.B二、多项选择题21.ABCE22.ACD23.ACDE24.ABCD25.ABCE26.ABC27.ABCD28.ABCDE29.ABD30.ABCD三、案例分析题案例一答案：1.错误：监理规划由专业监理工程师编制。正确做法：监理规划应由总监理工程师组织编制，经监理单位技术负责人审批后报建设单位。（4分）2.不正确。理由：混凝土初凝后加入缓凝剂会改变配合比，影响强度；监理员应要求停止浇筑，立即报告专业监理工程师，由总监理工程师组织研究处理方案。（4分）3.处理程序：①要求暂停施工；②要求施工单位提交质量事故调查报告；③组织设计、施工单位制定处理方案；④监督方案实施；⑤验收处理结果；⑥编写质量事故处理报告。（6分）4.问题：仅口头要求整改，未签发监理通知单，未跟踪复查。处理：应签发监理通知单，要求施工单位整改并提交整改报告，监理复查合格后签字确认。（3分）5.不正确。理由：竣工验收前应先由总监理工程师组织竣工预验收，预验收合格后，施工单位整改完毕，方可由建设单位组织正式竣工验收。（3分）案例二答案：1.事件（1）：A为关键工作，延迟20天导致总工期延长20天；事件（2）：B为关键工作，暴雨属不可抗力，工期顺延10天；事件（3）：C为关键工作，机械故障属施工单位责任，工期不顺延；事件（4）：F为非关键工作，总时差15天，增加10天不影响总工期。（8分）2.处理：①事件（1）：建设单位责任，批准索赔20天；②事件（2）：不可抗力，批准索赔10天；③事件（3）：施工单位责任，驳回；④事件（4）：建设单位要求，批准工期10天（但F总时差15天，实际不影响总工期，可协商）。（6分）3.审查内容：①施工进度计划与实际进度对比；②各方责任事件的证明材料；③工期延误的因果关系；④合同中关于工期索赔的约定。（6分）案例三答案：1.处理：