光伏代建合同范本

光伏代建合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行光伏项目建设，缺乏相关专业技术和经验，特委托乙方提供光伏代建服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方代建光伏项目事宜达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：[具体光伏项目名称]2.项目地点：[详细地址]3.项目规模：[光伏电站装机容量、占地面积等具体规模指标]4.项目内容：包括但不限于光伏电站的设计、采购、施工、安装调试、并网接入以及项目验收等全过程服务，确保光伏电站能够正常稳定运行并实现预期发电效益。具体如下：设计：乙方应根据项目所在地的光照资源、地理条件等因素，按照国家和行业相关标准规范，进行光伏电站的整体设计，包括但不限于光伏阵列布置、电气系统设计、土建工程设计等，确保设计方案满足项目要求和安全可靠性。采购：负责采购光伏电站所需的全部设备和材料，包括光伏组件、逆变器、支架、电缆、配电箱等，所采购的设备和材料应符合国家质量标准和行业规范，具备良好的性能和质量保证。施工：组织专业施工队伍进行光伏电站的土建施工和设备安装调试工作，严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工质量和进度，施工过程中应采取必要的安全防护措施，保障施工人员和周边环境安全。并网接入：负责办理光伏电站并网接入相关手续，与电网企业沟通协调，确保光伏电站能够顺利接入电网，并实现稳定可靠运行。项目验收：在项目竣工后，乙方应组织相关人员进行自验收，确保项目各项指标符合设计要求和验收标准。自验收合格后，协助甲方组织相关部门进行正式验收，并提供验收所需的全部资料和文件。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的代建工作进行监督检查，提出意见和建议。有权了解光伏项目建设进展情况，获取项目相关信息和资料。在乙方违反本合同约定或未能履行代建职责时，有权要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务按照本合同约定向乙方支付代建费用。协助乙方办理项目建设所需的相关审批手续，提供必要的文件和资料，配合乙方协调与项目所在地政府部门、周边单位及居民的关系。为乙方开展代建工作提供必要的工作条件和支持，包括但不限于提供项目场地、水电接入等。对乙方提交的项目设计方案、施工图纸、设备采购清单等文件进行审核确认，并在合理时间内给予答复。（二）乙方权利义务1.权利按照本合同约定收取代建费用。根据项目实际情况和工作需要，自主组织实施代建工作，包括选择设计单位、施工单位、设备供应商等，但所选择的单位应具备相应资质和良好信誉，并符合国家和行业相关规定。在代建过程中，有权要求甲方提供必要的协助和支持，如因甲方原因导致代建工作延误或无法正常进行，乙方有权要求甲方承担相应责任并给予合理补偿。2.义务严格按照国家和行业相关标准规范以及本合同约定，履行光伏代建职责，确保项目质量、安全和进度。定期向甲方汇报项目建设进展情况，提交项目月报、季报、年报等报告，及时反馈项目建设过程中出现的问题和解决方案。建立健全项目管理档案，妥善保管项目建设过程中的各类文件、资料、图纸等，项目竣工后按照档案管理规定移交甲方。在项目建设过程中，如发现设计变更、工程量增加等情况，应及时通知甲方，并按照甲方的要求办理相关变更手续。负责光伏电站建成后的运维服务，确保电站正常运行，提供一定期限的质保期服务，质保期内对设备质量问题负责免费维修或更换。质保期届满后，继续为甲方提供有偿运维服务，具体服务内容和费用另行协商确定。三、代建费用及支付方式（一）代建费用本项目代建费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]），此费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方提出的设计变更、工程量增加等原因导致费用增加的除外。（二）支付方式1.合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付代建费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.项目主体工程完工并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付代建费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.光伏电站全部设备安装调试完毕，并网接入成功且项目整体验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付代建费用的剩余[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、项目工期1.本项目工期自合同签订之日起计算，总工期为[X]天。乙方应按照此工期要求合理安排施工进度，确保项目按时竣工。2.如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照代建费用总额的[X]%向甲方支付违约金；延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的代建费用，并按照代建费用总额的[X]%向甲方支付违约金。五、质量标准及验收1.光伏项目建设应符合国家和行业现行有关工程建设标准规范的要求，工程质量应达到合格标准。乙方应建立质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量符合合同约定。2.项目竣工后，乙方应按照国家和行业相关验收规范以及本合同约定组织自验收。自验收合格后，向甲方提交竣工验收申请报告及相关资料。甲方在收到乙方申请报告后，应在[X]个工作日内组织相关部门进行正式验收。如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格，由此产生的费用由乙方承担，且工期不予顺延。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定按时支付代建费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停代建工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金。2.若乙方未按照本合同约定履行代建职责，导致项目质量不符合要求、工期延误或出现其他违约情形，乙方应承担违约责任，负责采取补救措施，如造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。3.任何一方违反本合同约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。七、保密条款1.双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本合同生效之日起[X]年。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.合同变更与解除：本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。如一方提出解除合同，需提前[X]天书面通知对方，并经对方书面同意，同时按照合同约定承担相应违约责任。2.不可抗力：因不可抗力事件导致一方无法履行本合同约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对