施工瓷砖合同范本

施工瓷砖合同范本甲方（发包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：乙方（承包方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟进行[具体施工项目名称]的施工工程，需要采购瓷砖并由乙方负责施工安装，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方提供瓷砖及施工服务事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.瓷砖规格及质量要求乙方提供的瓷砖应符合以下规格及质量标准：品牌：[指定瓷砖品牌]型号：[具体型号]尺寸：长[X]厘米，宽[X]厘米，厚度[X]厘米颜色：[详细颜色描述]质量标准：瓷砖应具备良好的耐磨性、耐腐蚀性、防滑性等性能指标，符合国家现行的相关质量标准及行业规范。乙方应提供瓷砖的质量检测报告及产品合格证书。2.施工范围及要求乙方负责瓷砖的施工范围包括但不限于[详细说明施工区域，如客厅、卧室、厨房、卫生间等各个房间的具体墙面和地面]。施工要求如下：瓷砖铺贴应平整、牢固，无空鼓、开裂现象。相邻瓷砖之间的缝隙均匀一致，误差不得超过[具体误差范围]毫米。阴阳角处瓷砖应采用45度倒角拼接或使用阴阳角瓷砖配件，拼接处应严密、美观。对于有图案或纹理的瓷砖，应保证图案拼接完整、连贯，无明显错位。施工过程中应做好成品保护，避免对已完成的部分造成损坏。如因乙方原因导致其他已完成工程受损，乙方应负责修复或赔偿。二、权利义务1.甲方权利义务权利有权对乙方提供的瓷砖及施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。对乙方提供的瓷砖质量及施工质量不符合约定时，有权要求乙方采取补救措施或重新施工，直至达到约定标准。义务按照本合同约定向乙方支付款项。为乙方施工提供必要的施工条件，包括但不限于施工现场的清理、水电供应等。在施工前，应确保施工现场具备施工条件，并向乙方提供准确的施工图纸或施工要求说明。协助乙方协调与其他施工单位或相关部门的关系，以确保施工顺利进行。2.乙方权利义务权利有权按照本合同约定收取款项。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权要求甲方履行义务或采取相应的补救措施，如因甲方原因导致乙方损失的，有权要求甲方赔偿。义务按照本合同约定的规格、质量要求及施工范围和要求，按时、保质、保量地提供瓷砖并完成施工任务。自行负责施工所需的工具、设备及材料（除甲方提供的瓷砖外），并确保其性能良好、符合施工要求。在施工过程中应遵守国家相关法律法规及安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任。定期向甲方汇报施工进度，接受甲方的监督检查。在施工完成后，应及时通知甲方进行验收。对施工过程中产生的建筑垃圾进行清理，并按照甲方指定的地点存放或处理。在质保期内，对因施工质量问题出现的瓷砖损坏、空鼓等情况，负责免费维修或更换。三、价格及付款方式1.价格本合同项下瓷砖及施工服务的总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价格为固定总价，不因任何因素调整，除非本合同另有约定。2.付款方式预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：在瓷砖全部到货并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付总价款的[X]%作为进度款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。验收款：施工完成并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付总价款的[X]%作为验收款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。质保金：质保期满后[X]日内，如无质量问题，甲方向乙方无息支付总价款的[X]%作为质保金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。四、交货及施工期限1.交货期限乙方应在合同签订后[X]日内将全部瓷砖运输至甲方指定的施工现场。运输过程中应确保瓷砖不受损坏，如有损坏，乙方应负责免费更换。2.施工期限自甲方支付预付款且乙方收到全部瓷砖之日起[X]日内完成全部施工任务。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照总价款的[X]%向甲方支付违约金。五、验收标准及方式1.验收标准按照本合同约定的瓷砖规格、质量要求及施工范围和要求进行验收。瓷砖的外观应无瑕疵、色泽均匀一致，尺寸符合约定标准；施工质量应符合国家现行的相关质量标准及行业规范，瓷砖铺贴平整、牢固，无空鼓、开裂等现象。2.验收方式瓷砖到货验收：瓷砖到货后，甲方应在[X]日内组织乙方及相关人员进行验收。验收内容包括瓷砖的数量、规格、型号、质量等。如发现瓷砖存在质量问题或数量短缺，乙方应及时更换或补足。施工过程验收：在施工过程中，甲方有权随时对施工质量进行检查。乙方应配合甲方的检查工作，并按照甲方提出的意见和建议及时整改。竣工验收：施工完成后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到报告后[X]日内组织验收。验收合格的，双方签署验收合格文件；验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。六、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照本合同约定按时支付款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程对应的款项及违约金。如因甲方原因导致乙方无法按时施工或施工中断，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于乙方的停工损失、窝工损失、设备租赁费用等，并相应顺延工期。2.乙方违约责任如乙方未按照本合同约定的规格、质量要求提供瓷砖或进行施工，乙方应负责免费更换、整改，直至达到约定标准。如因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方未按照本合同约定的交货期限或施工期限完成任务，每逾期一天，应按照总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照总价款的[X]%向甲方支付违约金。如乙方在质保期内未按照本合同约定履行质保义务，甲方有权自行或委托第三方进行维修或更换，费用由乙方承担。乙方应在接到甲方通知后[X]日内支付维修或更换费用，否则每逾期一天，应按照维修或更换费用的[X]%向甲方支付违约金。乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的损失，并按照总价款的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.