院墙粉刷合同范本

院墙粉刷合同范本甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有院墙粉刷的需求，乙方具备提供院墙粉刷服务的专业能力和资质，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方院墙粉刷事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.院墙范围：甲方位于[具体地址]的院墙，院墙长度约为[X]米，高度约为[X]米，总面积约为[X]平方米。2.粉刷要求基层处理：乙方需对院墙基层进行全面检查，对于存在裂缝、空鼓等问题的部位，应进行相应的修补处理，确保基层平整、牢固。粉刷材料：使用符合国家标准的环保外墙涂料，颜色为甲方指定的[具体颜色]，涂料品牌为[品牌名称]。粉刷工艺：采用滚涂或喷涂的方式进行粉刷，确保墙面色泽均匀，无流坠、起皮、漏刷等现象，粉刷厚度应符合行业标准要求。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的质量标准和工期完成院墙粉刷工作。2.义务向乙方提供院墙的相关资料，协助乙方进行施工前的准备工作。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。为乙方施工提供必要的便利条件，如施工用水、用电等，并承担相应费用（如有）。在乙方施工过程中，如因甲方原因导致施工中断或延误，应承担相应责任。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。在施工过程中，如因甲方原因导致施工条件发生变化，有权要求甲方给予合理的补偿或延长工期。2.义务按照本合同约定的质量标准、工期要求和施工工艺进行院墙粉刷工作，确保工程质量达到优良标准。负责施工过程中的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和财产安全。如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任。遵守施工现场的各项规章制度，文明施工，保持施工现场的整洁卫生。施工过程中，如发现院墙存在其他问题或需要变更施工方案，应及时通知甲方，并与甲方协商解决。工程竣工后，负责清理施工现场，将施工垃圾运至指定地点。按照本合同约定的质保期承担质量保修责任。三、工程款及支付方式（一）工程款金额本合同项下院墙粉刷工程的总工程款为人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。此价格为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部工作所需的材料、人工、设备、运输、管理、利润、税金等一切费用，除本合同约定的调整情况外，不因任何因素调整。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。2.进度款：乙方完成院墙基层处理并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。3.竣工款：院墙粉刷工程全部完成并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。4.质保金：工程款的[X]%作为质保金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。质保期自工程竣工验收合格之日起计算[X]年，质保期满且乙方履行完质保义务后，甲方在[X]日内无息返还质保金。四、工期（一）开工日期本合同项下院墙粉刷工程的开工日期为[具体开工日期]。乙方应在开工日期前做好施工准备工作，包括人员、材料、设备的进场等。如因甲方原因导致开工日期延误，工期相应顺延。（二）竣工日期本合同项下院墙粉刷工程的竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[X]日历天。乙方应按照本合同约定的工期要求组织施工，确保按时竣工。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照本合同总工程款的[X]%向甲方支付违约金。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。五、质量标准及验收（一）质量标准乙方应按照国家及行业现行的外墙粉刷工程质量验收规范进行施工，确保院墙粉刷工程质量达到优良标准。具体质量标准如下：1.墙面平整度偏差不超过[X]毫米。2.墙面色泽均匀一致，无色差。3.无流坠、起皮、漏刷、透底等现象。4.涂层与基层粘结牢固，无空鼓、开裂等缺陷。（二）验收1.中间验收：在乙方完成院墙基层处理后，甲方应在接到乙方验收通知后[X]日内组织进行中间验收。如验收合格，双方应签署中间验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。2.竣工验收：院墙粉刷工程全部完成后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，并提供相关质量证明文件。甲方应在接到乙方竣工验收报告后[X]日内组织进行竣工验收。如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，整改期间不计入工期。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的工程款及违约金，同时工期相应顺延。2.如因甲方原因导致乙方施工中断或延误，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、窝工损失、材料损失等，并相应延长工期。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照本合同约定的质量标准进行施工，甲方有权要求乙方返工，直至达到质量标准。返工费用由乙方承担，如因返工导致工期延误，乙方应按照本合同约定承担工期延误违约金。如乙方拒绝返工或返工后仍不符合质量标准，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并按照本合同总工程款的[X]%向甲方支付违约金。2.如乙方未按照本合同约定的工期要求完成施工，每延误一天，应按照本合同总工程款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并按照本合同总工程款的[X]%向甲方支付违约金。3.如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失、承担相关法律责任等。如因安全事故导致工期延误，乙方应按照本合同约定承担工期延误违约金。4.如乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的损失，并按照本合同总工程款的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字