建设工程简易合同范本

建设工程简易合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：[甲方公司全称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[法定代表人职务]，注册地址：[甲方公司注册地址]，实际经营地址：[甲方公司实际经营地址]，联系方式：[甲方公司官方联系方式]。甲方是一家依法成立并有效存续的企业法人，具备完整的民事行为能力和履行合同的能力。甲方在[行业领域]拥有丰富的业务经验和良好的市场信誉，主要经营范围涉及[甲方主营业务范围]。甲方根据自身业务发展需要，拟委托乙方提供[具体服务内容或建设内容]相关的服务或工程，以实现[甲方合同目的或项目目标]。甲方已充分了解本合同约定的权利与义务，并自愿与乙方建立合作关系。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：[乙方公司全称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[法定代表人职务]，注册地址：[乙方公司注册地址]，实际经营地址：[乙方公司实际经营地址]，联系方式：[乙方公司官方联系方式]。乙方是一家依法成立并有效存续的企业法人，具备完整的民事行为能力和履行合同的能力。乙方在[行业领域]拥有专业的技术实力和丰富的项目经验，主要经营范围涉及[乙方主营业务范围]。乙方已充分理解本合同约定的权利与义务，并自愿接受甲方的委托或合作请求，为甲方提供[具体服务内容或建设内容]相关的服务或工程。乙方承诺将按照合同约定，以专业、高效、优质的方式完成服务或工程，确保满足甲方的实际需求。

**合同简介**

甲方因[合作背景或前提条件，例如：业务拓展需求、项目开发计划、资产租赁需求等]需要，经市场调研与评估，选择乙方作为合作方，就[具体服务内容或建设内容]相关事宜签订本合同。乙方作为具备相应资质和能力的服务或工程提供方，同意按照本合同约定，为甲方提供[具体服务内容或建设内容]，双方基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。

本合同范本适用于双方在建设工程领域内的简易合作模式，主要围绕[服务或工程的具体性质，例如：工程设计、施工建设、设备采购、租赁服务等]展开。甲方委托乙方提供的服务或工程需符合国家法律法规及相关行业规范，并满足甲方的实际使用要求。乙方在履行合同过程中，应严格遵守行业标准和操作规程，确保服务或工程的质量与安全。双方通过本合同的签订，明确各自的权利与义务，以保障合作顺利进行。甲方将按照合同约定支付相关费用，乙方将按照合同约定交付服务或工程成果，双方共同维护合作关系的稳定与可持续发展。本合同范本的制定，旨在为双方提供一个清晰、规范的合作框架，减少潜在的法律风险，促进交易的顺利达成。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在[具体服务内容或建设内容，例如：某工程项目的设计与施工]方面的合作目标与具体范围。甲方委托乙方按照本合同约定，完成[详细说明合同涉及的具体工作范围，例如：施工图设计、土建工程、安装工程、设备调试等]相关事宜。乙方将根据甲方提出的需求和标准，提供专业化的服务或工程成果，确保最终交付物符合国家及行业相关规范，并满足甲方的实际使用需求。本合同的范围包括但不限于[进一步列举具体工作内容，例如：项目前期咨询、方案设计、材料采购、施工组织、质量监督、竣工验收等]，双方均应在本合同框架内履行各自职责，确保合作目标的顺利实现。

第二条定义

1.**服务或工程成果**：指乙方根据本合同约定，为甲方提供的设计文件、施工工程、安装调试、设备交付等最终成果。

2.**验收标准**：指国家及行业相关法律法规、技术规范以及甲方在合同中明确提出的质量、安全、进度等要求。

3.**付款节点**：指本合同约定的各阶段付款时间及比例，依据乙方完成的工作量或进度进行支付。

4.**不可抗力**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

5.**保密条款**：指双方在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等，未经对方书面同意不得泄露或使用。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

(1)**权力**：甲方有权对乙方提供的服务或工程进行监督和检查，并要求乙方按照合同约定进行修正或补充。甲方有权根据项目实际需求，在不违反合同原则的前提下，提出合理变更请求，乙方应予以配合。甲方有权在合同约定的付款节点，根据乙方完成的工作量审核并支付相应款项。如乙方违约，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。

(2)**义务**：甲方应向乙方提供必要的项目资料、技术要求及协助，确保乙方能够顺利开展工作。甲方应在合同约定的期限内支付款项，逾期支付应承担违约责任。甲方应按照合同约定履行验收程序，并在验收合格后签署确认文件。甲方应对乙方在服务或工程过程中产生的合理成本给予补偿，并承担因自身原因导致的延误责任。

**2.乙方的权力和义务**

(1)**权力**：乙方有权要求甲方提供必要的工作条件及配合，如甲方未履行义务导致延误，乙方有权顺延工期并要求赔偿。乙方有权按照合同约定收取服务或工程费用，如甲方未按时支付，乙方有权暂停工作或解除合同。乙方在完成阶段性工作后，有权要求甲方进行验收并支付相应款项。如甲方提出不合理变更请求，乙方有权拒绝并书面说明理由。

(2)**义务**：乙方应按照合同约定的服务或工程范围，在约定的期限内完成工作，并确保成果符合验收标准。乙方应配备专业的技术团队，严格遵守行业规范，确保服务或工程的质量与安全。乙方应承担因自身原因导致的错误或缺陷，并负责无偿修正直至合格。乙方应妥善保管甲方提供的资料及信息，履行保密义务，未经甲方同意不得泄露。乙方应按时提交进度报告及验收申请，并配合甲方的监督检查。乙方应确保所使用材料及设备的合法性，如因第三方纠纷导致问题，由乙方承担全部责任。乙方应购买相关保险，覆盖施工或服务过程中可能产生的风险，并通知甲方。

第四条价格与支付条件

1.**价格条款**：本合同总价为人民币[合同总金额]元（大写：[合同总金额大写]），该价格包含乙方为完成本合同约定服务或工程所发生的一切费用，包括但不限于设计费、材料费、施工费、人工费、管理费、利润及税金等。最终价格以双方签署的详细预算或报价单为准，如有调整，需经双方书面确认。

2.**支付方式**：甲方应采用银行转账方式支付合同款项，乙方应向甲方提供符合要求的发票。支付方式分为[阶段数]阶段支付，具体如下：

(1)合同签订后[天数]日内，甲方向乙方支付合同总价[百分比]%，即人民币[金额]元，作为预付款；

(2)[阶段描述，例如：完成设计图纸]后[天数]日内，甲方向乙方支付合同总价[百分比]%，即人民币[金额]元；

(3)[阶段描述，例如：工程竣工验收合格]后[天数]日内，甲方向乙方支付合同总价[百分比]%，即人民币[金额]元；

(4)余额[百分比]%，即人民币[金额]元，作为质保金，于乙方完成全部工程并符合合同约定后[天数]日内支付。质保金自最终付款之日起[质保期年限]年内有效，期满后无息返还乙方。

3.**支付条件**：乙方应在收到每笔款项前，向甲方提供符合财务要求的付款申请及相关证明文件。甲方逾期支付，每逾期一日，应按逾期金额的[百分比]%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的[百分比]%。如甲方未按时支付导致乙方无法继续履行合同，乙方有权解除合同并要求甲方支付已完成工作的相应费用及赔偿损失。

第五条履行期限

1.**合同有效期**：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[年数]年，自[起始日期]至[终止日期]。如合同在有效期内未履行完毕，经双方协商一致可延期。

2.**关键时间节点**：

(1)乙方应于本合同签订后[天数]日内完成[具体任务，例如：初步方案设计]并提交甲方审核；

(2)乙方应于[日期或条件]前完成[具体任务，例如：主体工程施工]，并通知甲方进行阶段性验收；

(3)全部服务或工程应于[最终完成日期]前交付甲方使用，并取得必要的验收合格文件。

3.**延期条款**：如因不可抗力、甲方原因或双方书面同意的变更导致延期，经甲方书面确认后，履行期限相应顺延。因乙方原因导致的延期，乙方应承担违约责任，并按第四条约定支付逾期违约金。乙方应在延期前[天数]日书面通知甲方，说明原因及预计新的完成时间。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

(1)**未按时支付款项**：甲方未按第四条约定支付任何阶段款项，每逾期一日，应按应付未付金额的[百分比]%向乙方支付违约金，并承担乙方因催款产生的合理费用（包括但不限于律师费、差旅费）。逾期超过[天数]日，乙方有权暂停工作或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的[百分比]%费用及全部损失。

(2)**提供虚假信息**：如甲方提供的设计、技术要求等关键信息虚假或遗漏，导致乙方返工或损失，甲方应承担全部返工费用及损失，并赔偿乙方因此遭受的间接损失。

(3)**无故解除合同**：甲方单方面解除合同，除支付乙方已完成工作的相应费用外，还应支付合同总价[百分比]%的违约金；如该违约金不足以弥补乙方损失，乙方有权进一步索赔。

**2.乙方违约责任**

(1)**未按期交付**：乙方未按第五条约定的时间节点完成工作，每逾期一日，应按合同总价的[百分比]%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的[百分比]%。逾期超过[天数]日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付款项的[百分比]%作为赔偿。

(2)**质量不符合约定**：乙方交付的服务或工程成果存在质量问题，经甲方书面要求后[天数]日内未能修正至符合合同约定，甲方有权要求乙方无偿修正或部分/全部重做，并有权扣除相应款项。若修正后仍不合格，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

(3)**泄露保密信息**：乙方违反第二条定义中的保密条款，泄露甲方商业秘密或技术信息，应向甲方支付合同总价[百分比]%的违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于经济损失、商誉损失及维权费用。

(4)**第三方索赔**：因乙方原因导致第三方索赔（如侵权、安全事故等），乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除赔偿金。

**3.违约金与赔偿**：双方约定的违约金不足以弥补实际损失的，违约方应赔偿对方全部实际损失，包括直接损失与间接损失。若违约方同时存在多项违约行为，甲方有权合并追究其责任。所有违约责任均应在合同履行完毕后一并结算。双方因违约产生的争议，应通过第七条约定的争议解决方式处理。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风、干旱等）、战争、动乱、政府行为（如法律变更、政策调整、征收征用等）、疫情及其防控措施、以及其他类似无法预见、无法避免的突发事件。

2.**通知义务**：任何一方因不可抗力导致无法履行或部分无法履行合同义务时，应在不可抗力发生之日起[天数]日内书面通知对方，说明不可抗力的具体情况、影响范围及预计持续期限。通知应包含相关证明文件（如政府公告、新闻报道、公证文书等）。

3.**责任免除**：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，受影响一方不承担违约责任，但应及时采取合理措施减少损失。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。如不可抗力持续超过[天数]日，双方有权解除合同，已产生的费用按实际完成工作比例结算，无需承担违约金。

4.**不可免除的责任**：因不可抗力导致一方违反保密条款或造成对方人身、财产损害的，该方仍应承担相应责任。双方应各自承担不可抗力发生前已履行的合同义务所产生的后果。

5.**恢复履行**：不可抗力消除后，受影响一方应立即恢复履行合同，如合同履行条件发生实质性变化，双方可协商修改合同条款。

第八条争议解决

1.**协商解决**：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商应本着诚实信用原则，争取在[地点，例如：合同签订地]达成书面和解协议。

2.**调解**：如协商不成，双方可共同委托[调解机构名称，例如：中国国际贸易促进委员会某分会]进行调解。调解协议经双方签字后具有约束力，如一方不履行，另一方可向争议解决方式下一级选择申请仲裁或诉讼。

3.**仲裁**：若调解未果，任何一方均有权将争议提交[仲裁委员会名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[城市名称]，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，除仲裁机构外，任何法院或仲裁机构均无权变更。

4.**诉讼**：如选择诉讼，争议应由[被告住所地/合同履行地/合同签订地]有管辖权的人民法院专属管辖。诉讼期间，除争议标的外，双方应继续履行合同其他条款，非争议部分不受影响。

5.**法律适用**：所有争议的解决均适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区法律）。双方在争议解决前，均应遵守本合同约定，不得单方面变更或解除合同。仲裁费用由败诉方承担；诉讼费用按法院判决承担。任何一方在争议解决过程中产生的律师费等合理开支，如未获对方事先书面同意，不得在后续结算中抵扣。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方在本合同首部载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何书面通知、文件送达均应采用书面形式，通过邮寄（挂号信或快递）、传真、电子邮件或当面送达等方式进行。以邮寄方式送达的，寄出后[天数]日视为送达；以传真或电子邮件方式送达的，发送成功时视为送达。如一方变更联系方式，应提前[天数]日书面通知对方，否则按原方式送达视为有效。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。口头约定或非书面形式的变更均不生效。

3.**保密条款**：除法律规定或本合同约定外，双方应对合作过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、客户资料等承担保密义务，保密期限为本合同有效期内及终止后[年数]年。违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。

4.**完整协议**：本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解。

5.**不可分割性**：