版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、(2021年真题)根据《标准材料采购招标文件》,全部合同材料质量保证期届满后,买方应在一定时间内向卖方支付合同价格()的结清款。
A.10%
B.5%
C.3%
D.2%
【答案】:B2、下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件,在专用条款没有另行约定的情况下,其正确的解释次序是()。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书
B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书
C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款
D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款
【答案】:C3、根据《标准材料设备采购合同》以下合同文件中:1.投标函;2.商务和技术偏差表;3.技术服务和质保期服务计划;4.中标设备技术性能指标的详细描述;5.分项报价表;6.供货要求。效力排序正确的是()。
A.1-6-2-4-5-3
B.1-6-2-5-4-3
C.1-2-6-5-4-3
D.1-2-5-6-3-5
【答案】:C4、承包人未能按照合同计划完成工作时,监理人要求采取措施加快进度,此时承包人()。
A.可以拒绝执行
B.应当执行,但可获得费用补偿
C.应当执行,但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行,不能获得补偿
【答案】:D5、施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式
【答案】:D6、某工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确
【答案】:B7、设备采购的评标时,关境内制造的产品,如有不同的价格条件,以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整,下列计算式应采用()。
A.出厂价(含增值税)+消费税(如适用)+运输.保险费+其他相关费用
B.销售价(含进口环节税.销售环节增值税)+运输.保险费+其他相关费用
C.CIF价+进口环节税+消费税(如适用)+关境内运输.保险费+其他相关费用
D.出厂价(含增值税)+消费税(如适用)+关境外运输.保险费+其他相关费用
【答案】:A8、在建设工程材料设备采购合同中,关于分期交付买卖说法正确的是()。
A.购买的标的物要分批交付
B.工程建设的工期较长时一般不用
C.买受人如果对其中一批标的物解除,无法解除与之相关的已交付标的物
D.买受人如果对其中一批标的物解除,无法解除与之相关的未交付标的物
【答案】:A9、下列关于招标阶段现场考察的说法中,正确的是()
A.由招标人组织,费用也由招标人承担
B.由招标人组织,费用由投标人承担
C.由投标人组织,费用也由投标人承担
D.由投标人组织,费用由招标人承担
【答案】:B10、下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是()。
A.专用条款
B.通用条款
C.中标通知书
D.合同协议书
【答案】:D11、设计施工总承包合同的订立中,专用条款内应明确约定由()提供的文件的内容、数量和期限。
A.承包人
B.发包人
C.分包人
D.监理人
【答案】:B12、某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时,对已支付的工程款()。
A.经乙签字的均无效,全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效,甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定
【答案】:B13、(2017年真题)根据《标准施工合同》,施工期的结束日期是指()。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日
B.工程施工合同中双方约定的完工日
C.工程接收证书中写明的实际竣工日
D.承包人施工任务的实际完工日
【答案】:C14、(2018年真题)《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
【答案】:D15、在最近()年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位,应拒绝其通过资格预审。
A.1
B.2
C.3
D.5
【答案】:C16、公开招标过程中,资格预审应当在()之前完成。
A.发标
B.开标
C.评标
D.决标
【答案】:A17、(2015年真题)在借款合同中,货币表现为合同法律关系的()。
A.主体
B.客体
C.权利
D.义务
【答案】:B18、由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为()。
A.合同条款
B.合同内容
C.合同附件
D.合同协议
【答案】:C19、关于承担违约责任的说法,正确的是()
A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当向合同对方承担违约责任
C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当由第三方向合同对方承担违约责任
D.因不可抗力造成的违约,也应当承担违约责任
【答案】:B20、(2020年真题)大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时,正确的处理方式()。
A.业主根据变更重新与承包商签订合同
B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准
C.业主按照规定程序办理变更审批手续
D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计
【答案】:C21、问话的方式包括()。
A.试探型问题
B.封闭型问题
C.倾向型(诱导性、暗示性)问题
D.开放型问题
E.探索型问题
【答案】:A22、在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效
【答案】:A23、采用合格制资格审查方法时,详细审查因素不包括()。
A.营业执照
B.安全生产许可证
C.业绩
D.法人资格
【答案】:D24、根据《招标投标法实施条例》,()是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。
A.优秀的建设方案
B.最低的报价
C.最好的工作质量
D.最快的工期
【答案】:A25、在调查表的编制过程中,以下说法不正确的是()。
A.主体问题从形式上可分为开放式问题、封闭式问题和量表应答式问题
B.对于问题的排列,一般将开放式问题放在调查表的最前面
C.问题的数量和调查表的长度要适中,通常以20min内完成为宜
D.答案的穷尽性是指答案要包括所有可能的情况
【答案】:B26、价格指数应首先采用()提供的价格指数。
A.合同签订地有关行政管理部门
B.工程项目所在地工程咨询造价机构
C.合同签订地工程咨询造价机构
D.工程项目所在地有关行政管理部门
【答案】:D27、ECC合同的内容组成中,主要选项条款有6个不同的合同计价模式,选项E表示的合同类型是()。
A.带有分项工程表的目标合同
B.带有工程量清单的目标合同
C.成本补偿合同
D.管理合同
【答案】:C28、依据监理合同示范文本规定,下列职权中,不属于监理人的是()
A.工程规划设计的建议权
B.工程款支付审核和签认权
C.工程项目设计标准的认定权
D.协调工程项目有关协作单位的主持权
【答案】:C29、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法,正确的是()。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
【答案】:B30、设计合同的发包人,根据工程实际情况需要修改设计文件时,应按照法定程序进行变更,即()
A.发包人报原审批机关批准,选择设计单位设计
B.由原设计合同承包人完成设计修改
C.发包人经审批机关批准后,自行修改
D.发包人报原审批机关批准,由原设计单位修改后,报有关部门审批
【答案】:D31、某施工合同履行过程中,承包人发现由于公路管理部门的责任,连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件,则承包人由此增加的费用应由()承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同
【答案】:C32、依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向监理人递交()。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知书
C.索赔报告
D.索赔证据
【答案】:B33、按照化学组成分类,蛋白质可分为()。
A.组合蛋白质值
B.纤维类蛋白质
C.单纯蛋白质
D.结合蛋白质
E.球状蛋白质
【答案】:C34、依照标准施工合同通用条款的规定,()属于监理人应当完成的工作。
A.负责施工现场的安全保卫
B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作
C.审查施工实施方案
D.组织设计交底
【答案】:C35、ECC合同的典型特点是()
A.在核心条款的基础上,加上选定的主要选项条款和次要选项条款
B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议
C.鼓励当事人采取合作,而不是采取对抗行为
D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同
【答案】:C36、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日后第14天
C.投标截止日前第28天
D.投标截止日后第28天
【答案】:C37、建设工程勘察中需要占用临时用地,位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地,由()向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人
【答案】:B38、工程设计招标与工程材料供应招标,在程序上的特点是()。
A.招标文件的内容不同
B.对投标书的编制要求相同
C.开标形式相同
D.评标原则相同
【答案】:A39、(2017年真题)建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。
A.监理人对工程实施的监督力度降低
B.承包人的工程索赔增多
C.工程投资控制难度增加
D.发包人的工程风险加大
【答案】:A40、FIDIC标准合同文本中的(),适用于由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同。
A.《施工合同条件》
B.《生产设备和设计一施工合同条件》
C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》
D.《简明合同格式》
【答案】:B41、建设工程合同的公证和鉴证,在法律上的相同之处是()
A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同,即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同,即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证
【答案】:D42、设计施工总承包合同未用开工通知是由于()收到开始工作通知后首先开始设计工作。
A.工程师
B.承包人
C.分包人
D.监理人
【答案】:B43、(2017年真题)根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
【答案】:D44、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法,正确的是()。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
【答案】:B45、编制招标条件相关信息的时候应注意很多事项,其中不包括()。
A.必须与其他地方所公开的信息一致
B.项目名称需要与预审文件封面一致
C.项目业主必须与相关核准文件载明的项目单位一致
D.投标人也应该与预审文件封面一致
【答案】:D46、在合同履行过程中,承包人违反合同规定,监理人发出整改通知()天后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.1
B.14
C.28
D.56
【答案】:C47、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法,正确的是()。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要
【答案】:B48、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目,为了合理分担风险,施工合同中约定的计价方式应为()
A.固定价格
B.可调价格
C.综合单价
D.成本加酬金
【答案】:D49、某施工合同履行时,因施工现场尚不具备开工条件,已进场的承包人不能按约定日期开工,则发包人()。
A.应赔偿承包人的损失,相应顺延工期
B.应赔偿承包人的损失,但工期不予顺延
C.不赔偿承包人的损失,但相应顺延工期
D.不赔偿承包人的损失,工期不予顺延
【答案】:A50、下列承包人的施工索赔,按索赔目的分类的是()
A.工期索赔
B.工程变更索赔
C.合同中默示的索赔
D.意外风险索赔
【答案】:A51、被担保的债权既有物的担保又有人的担保,当事人对债权实现未做约定,当物保由债务人自己提供时,下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是()。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.与债务人协商确定
【答案】:A52、根据九部委发布的《标准勘察合同》,勘察费用实行()。
A.发包人签证制度
B.勘察人签证制度
C.监理人签证制度
D.共同签订制度
【答案】:A53、建设工程勘察合同中,发包人通常可能是工程建设项目的()。
A.建设单位或者工程设计单位
B.监理单位或者设计单位
C.监理单位或者工程总承包单位
D.建设单位或者工程总承包单位
【答案】:D54、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险责任期限的说法中,正确的有()。
A.工程提前竣工,保险责任仍至保险单约定的时间止
B.工程延误竣工,保险责任仍至保险单约定的时间止
C.工程因故停工,保险单约定的责任期限应当顺延
D.工程停工期间,保险人继续承担保险责任
【答案】:C55、施工单位采购5吨水泥,现场过秤时发现,实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款为()。
A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金
B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
【答案】:A56、发包人要求承包人提前竣工,发包人应承担承包人由此增加的费用,并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。奖励金额可为发包人实际效益的()。
A.20%
B.30%
C.35%
D.40%
【答案】:A57、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列情形中,业主不能凭履约保函索赔的是()。
A.因承包商的严重违约行为,业主解除合同
B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准
C.对业主与承包商的合同纠纷,仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款,承包商拒绝支付
D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后,超过42天未派人修补缺陷工程,业主请其他承包商修复
【答案】:B58、招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
【答案】:C59、担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。
A.债权人和债务人
B.保证人和债权人
C.保证人和债务人
D.主合同当事人
【答案】:B60、下列关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()
A.发包人只能是建设单位
B.发包人不能是工程总承包单位
C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人
D.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
【答案】:C61、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见,如果分歧较大,再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在()后的42天内,将索赔处理结果答复承包人。
A.不批准承包人的索赔要求
B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料
C.将该事件确认为承包人责任
D.认定索赔不成立
【答案】:B62、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。
A.监理人对工程实施的监督力度降低
B.承包人的工程索赔增多
C.工程投资控制难度增加
D.发包人的工程风险加大
【答案】:A63、设计施工总承包合同模式下,一般其履约担保需要在()一直有效。
A.竣工验收前
B.颁发工程接收证书前
C.工程移交前
D.竣工后试验通过前
【答案】:B64、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险,并选择按照被保险人人数计收保险费,则下列有关说法正确的是()。
A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上
B.投保人数不低于3人
C.被保险人年龄可以低于18周岁
D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起
【答案】:C65、以下有关发包人代表的说法,不正确的是()。
A.发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表,并将相关信息书面通知勘察人
B.发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任
C.发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行,勘察人可以直接更换发包人代表
D.发包人代表代表发包人处理合同事宜
【答案】:C66、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容,在分包工程施工前的正确说法是()
A.应获得业主批准
B.应获得工程师的批准
C.应获得质量监督机构的许可
D.不需再办理任何批准、许可手续
【答案】:A67、根据《标准施工合同》,施工合同文件包括()。
A.招标文件
B.投标企业定额标准
C.委托监理协议书
D.投标函及投标函附录
【答案】:D68、某工程项目由于异常不利的气侯条件,导致施工单位工期拖延且产生费用损失,则()。
A.工期可以顺延,但费用不予补偿
B.工期可以顺延,可以补偿费用,不能补偿利润
C.工期可以顺延,费用和补偿都可以补偿
D.工期、费用、利润均不能补偿
【答案】:A69、关于《标准施工招标文件》合同专用条款的说法,正确的是()。
A.专用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序
B.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
C.具体招标工程在编制合同时,应针对项目的特点、招标人的要求,在专用条款内针对通用条款涉及的内容进行补充、细化
D.专用条款需要补充细化的内容不应与通用条款的条或款的序号一致
【答案】:C70、在中小学生的食谱中,每份午餐提供的钙应保持在()mg水平以上。
A.300
B.200
C.400
D.500
【答案】:C71、不属于九部委联合印发的相关招标文件的是()。
A.简明标准施工招标文件
B.标准材料采购招标文件
C.标准设计招标文件
D.建设工程施工合同(示范文本)
【答案】:D72、根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在()。
A.与中标人签订书面合同后的15日内
B.与中标人签订书面合同后的5日内
C.招投标结束后的30日内
D.招投标结束后的15日内
【答案】:B73、根据九部委的勘察合同的规定,()应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下埋藏物等资料由勘察人收集时,费用由()承担。
A.发包人,发包人
B.勘察人,勘察人
C.发包人,勘察人
D.勘察人,发包人
【答案】:A74、根据《标准施工合同》,发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内,将进度应付款支付给承包人。
A.7
B.14
C.28
D.56
【答案】:C75、依据《建设工程设计招标投标管理办法》,关于建筑工程设计可以不进行招标的做法,错误的是()。
A.采用不可替代的专利或者专有技术的
B.建设单位承诺能够自行设计的
C.对建筑艺术造型有特殊要求,并经有关主管部门批准的
D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造,需要由原设计单位设计,否则影响功能配套要求的
【答案】:B76、采用《简明施工合同》的工程,负责材料和设备的供应人通常为()。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人
【答案】:B77、根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
【答案】:A78、NEC系列合同条件,()用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。
A.工程施工合同
B.裁决人合同
C.工程施工分包合同
D.专业服务合同
【答案】:D79、根据《标准施工合同》,关于承包人施工安全责任的说法,正确的是()。
A.承包人应按招标文件约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担,安全作业环境所需费用由发包人承担
C.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担
【答案】:C80、履约保证金不同于定金,履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同,主要担保()符合合同的约定。
A.工期和成本
B.工期和质量
C.质量和成本
D.工期和施工安全
【答案】:B81、根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,差额部分应由()进行补偿。
A.发包人
B.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D.造价咨询机构
【答案】:C82、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的,应在提前竣工协议中明确的内容是().
A.承包人修订的进度计划和赶工措施,发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款,承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法,承包人提出的赶I措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求,发包人的工期要求和追加的合同价款
【答案】:A83、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法,正确的是()。【相关知识点新教材已删除】
A.投标人同意延长时,可以修改投标文件
B.投标人同意延长时,投标保证金的有效期不变
C.投标人拒绝延长时,仍应当继续对其投标文件进行评审
D.投标人拒绝延长时,有权收回其投标保证金
【答案】:D84、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定,合同履行过程中,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料
B.委托人订购的设备到货延误,导致施工停工超过半年
C.委托人增加的监理工作内容过多
D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工
【答案】:B85、下列选项中,不属于公开招标缺点的是()。
A.评标工作量大
B.招标时间长
C.所需费用高
D.投标竞争不激烈
【答案】:D86、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中,发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是()。
A.移交施工场地是发包人的义务,必须一次移交完成
B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务,应在施工场地设置专门的质量检查机构,配备兼职质量检查人员
C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见,则该进度计划视为未得到批准
D.监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知,合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
【答案】:D87、关于招标文件的澄清说法错误的是()。
A.招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人
B.澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的,并且澄清内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间
C.投标人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间15日前,以书面形式提出
D.招标人将在收到异议之日起3日内作出答复
【答案】:C88、(2017年真题)建设工程项目招标采用资格后审方式的,资格后审时间应为()。
A.提交投标书后,开标前
B.提交投标书后,评标前
C.开标后,定标前
D.提交投标书前
【答案】:C89、施工评标过程中,发现投标报价大写金额与小写金额不一致时,评标委员会正确的处理办法是()。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
C.由投标人书面澄清,按大写或按小写来计算投标报价
D.将该投标文件直接作废标处理
【答案】:B90、下列关于施工合同标准文本,说法不正确的是()
A.专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触,否则抵触内容无效
B.标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件
C.合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书
D.合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选
【答案】:D91、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只,即完成交货,卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用,费用包含在报价中。是指()
A.FO
B.FCA
C.CIP
D.CIP
【答案】:A92、FIDIC.《施工合同条件》中,对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是()。
A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分
B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%
C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积,超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%
D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%
【答案】:D93、设计施工总承包合同模式下,不可预见物质条件的风险由发包人承担,承包人遇到不可预见物质条件时,及时通知了监理人,监理人没有发出指示,承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误,由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
【答案】:A94、以下关于设备采购招标的表述中,正确的是()。
A.技术性能指标应具有适当的广泛性
B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制
C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称
D.招标文件里可以表明原产地或者供应商
【答案】:A95、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于()。
A.可给予工期补偿
B.可给予费用补偿
C.承包人应承担的风险责任
D.可以补偿工期、费用补偿
【答案】:A96、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段进行的是()。
A.联动试车
B.保证工程满足合同要求的试验
C.功能性试验
D.产能及环保指标测试
【答案】:C97、设备采购合同,卖方按合同约定交付全部合同设备后,买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内,向卖方支付合同价格的()
A.20%
B.30%
C.50%
D.60%
【答案】:D98、不属于数据库基本结构的是()。
A.原始数据
B.概念数据层
C.数据共享
D.逻辑数据层
【答案】:C99、投标截止时间前已经进口的货物,可报()。
A.出厂价
B.仓库交货价
C.施工现场交货价
D.货交承运人指定地点
【答案】:B100、(2017年真题)根据《标准施工合同》,施工期的结束日期是指()。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日
B.工程施工合同中双方约定的完工日
C.工程接收证书中写明的实际竣工日
D.承包人施工任务的实际完工日
【答案】:C101、某工程采用的是不足额投保方式(保险金额少于工程实际价值)投保的工程一切险,工程受到保险事件的损害时,保险金不足以赔偿损失,其中临时性工程的损失差额由()补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同
【答案】:C102、材料采购合同的质量验收方法中,通过目测、手触或以常用的检测工具量测后,判定质量是否符合要求的是()。
A.化学试验法
B.物理试验法
C.经验鉴别法
D.强化试验法
【答案】:C103、标准施工招标文件中的()包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。
A.通用合同条款
B.常用合同条款
C.专用合同条款
D.合同附件格式
【答案】:A104、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的,招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少()日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7
B.14
C.15
D.28
【答案】:C105、索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的()天内向监理人递交索赔意向通知书。
A.5
B.15
C.21
D.28
【答案】:D106、下列合同计价方式中,最有利于业主投资控制,业主承担较小风险的是()。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同
【答案】:B107、根据《标准施工合同》,采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价格的影响,仅适用于工程量清单中的()部分。
A.单价支付
B.工程材料费用
C.总价支付
D.人工费用
【答案】:A108、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权,但施工企业并不知其具体的确认权限。某日,施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。
A.发包人承担责任
B.发包人代表承担责任
C.发包人与发包人代表承担连带责任
D.施工企业决定责任承担人
【答案】:A109、下列合同法律关系的客体中,属于行为的是()。
A.建筑材料
B.建筑设备
C.勘察设计
D.知识产权
【答案】:C110、在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管,当施工需要使用时发现部分玻璃丢失,则应由()。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任
【答案】:C111、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照()作出结论。
A.招标人的意见
B.评标委员会主席的意见
C.多数成员的意见
D.政府主管部门的意见
【答案】:C112、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书,2009年10月25日双方依法签订合同,2009年10月27日发包人支付了定金,2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中,设计期限起始时间应为()。
A.2009年10月6日
B.2009年10月25日
C.2009年10月27日
D.2009年10月28日
【答案】:D113、《标准施工招标文件》中,有关综合评估法评标的说法中,不正确的是()。
A.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
B.评审的综合评分,最接近标底的优先
C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目
【答案】:B114、根据《标准施工合同》,不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。
A.不利地质条件
B.不利水文条件
C.有毒作业环境
D.不利气候条件
【答案】:D115、关于分包的说法错误的是()。
A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包
B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定
C.接受分包的人就分包项目承担连带责任
D.分包人应当就分包项目向招标人负责
【答案】:D116、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定,自监理人收到承包人设计文件之日起,对承包人设计文件的审查期限不应超过()。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】:C117、以下关于勘察合同管理的说法中,正确的是()。
A.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意,并应在更换28天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人
B.在情况紧急且无法与发包人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产的紧急措施,并在采取措施后48小时内向发包人提交书面报告
C.发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函
D.项目负责人7天内不能履行职责的,应事先征得发包人同意,并委派代表代行其职责
【答案】:C118、根据《标准设计施工总承包招标文件》,投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。
A.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保
B.承包人和监理人应投保,发包人和分包人不需要投保
C.承包人、分包人及监理人应投保,发包人不需要投保
D.承包人和分包人应投保,发包人和监理人不需要投保
【答案】:A119、(2021年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,工程接收证书颁发后,承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由()承担。
A.发包人
B.监理人
C.发包人和承包人共同
D.承包人
【答案】:D120、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于设计管理的说法,正确的是()。
A.设计的实际进度滞后计划进度,发包人无权要求承包人修改进度计划
B.发包人无权对设计文件进行审查
C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案
D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本
【答案】:D121、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的(),编制建设工程勘察文件的协议。
A.地质环境特征
B.地质岩土特征条件
C.地质地理环境特征和地下水分布情况
D.地质地理环境特征和岩土工程条件
【答案】:D122、(2017年真题)建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()承担。
A.招标代理机构
B.建设单位
C.政府监管机构
D.项目评标委员会
【答案】:B123、监理人征得发包人同意后,应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。
A.3
B.7
C.14
D.28
【答案】:B124、根据《施工合同标准文本》的规定,因承包人违约而解除合同,发包人的行为正确的是()。
A.发包人不可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施
C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备,则发包人不能再享有索赔的权利
D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
【答案】:D125、下列关于“缔约过失责任”的说法中,正确的是()
A.当事人按照合同约定履行义务时,给第三人造成损失的,应承担赔偿责任
B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的,应承担赔偿责任
C.订立合同时,当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负
D.订立合同时,一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的,应承担赔偿责任
【答案】:D126、某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款,则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法不正确的是()。
A.只有当承包人复核时发现了该错误,才能由发包人承担
B.如承包人复核时未发现该错误,则由承包人承担
C.原始数据错误复核时未发现,则由承包人承担
D.检验标准错误复核时未发现,则由发包人承担
【答案】:C127、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的说法,正确的是().
A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复
C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不得超过1年
【答案】:A128、下列招标项目中,不能采用最低评标价法评标的是()。
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标
【答案】:D129、(2017年真题)根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
【答案】:C130、关于必须招标项目的说法,正确的是()
A.必须招标的项目仅指施工项目
B.项目总投资达到限额标准的,招标代理机构也必须通过招标来确定
C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标
D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标
【答案】:C131、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于采用专利技术的说法,正确的是()。
A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中
B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿
C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担
D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担
【答案】:A132、勘察服务完成之前,由于不可抗力造成合同解除,则定金()
A.不予退还
B.全部退还
C.双倍退还
D.减半退还
【答案】:A133、设计施工总承包合同模式下,关于承包人义务说法正确的是()。
A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量
B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行
C.承包人完成设计工作,直接按照最新的规范和标准
D.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后,承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度
【答案】:D134、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地,临时占地使用完毕后,()应当清理并恢复临时占地。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人
【答案】:B135、缺陷责任期从()起算。
A.投标函中写明的竣工日开始
B.开工通知中写明的开工日开始
C.投标函中写明的开工日开始
D.工程接收证书中写明的竣工日开始
【答案】:D136、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权,如多重抵押权均未进行登记,则()。
A.按抵押合同签订的顺序清偿
B.按债权比例进行清偿
C.未进行登记抵押权无效,不能进行清偿
D.以银行申请清偿的先后顺序清偿
【答案】:B137、按照FIDIC《施工合同条件》规定,指定分包商条款的合理性的具体表现,以下说法正确的是()
A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
C.应由承包商和指定分包商共同承担责任
D.承包商对指定分包商的违约不承担责任
【答案】:D138、必须招标的某施工项目,采用评标价法评标,中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下:甲报价1000万元,评标价950万元;乙报价980万元,评标价990万元。此时()
A.中标人为甲,合同价为950万元
B.中标人为甲,合同价为1000万元
C.中标人为乙,合同价为980万元
D.中标人为乙,合同价为990万元
【答案】:B139、(2018年真题)招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
【答案】:C140、施工合同中,不可预见物质条件的风险由发包人承担,承包人遇到不可预见物质条件时,及时通知了监理人,监理人没有发出指示,承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误,由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
【答案】:A141、下列各项中,不属于担保活动应当遵循的原则的是()。
A.平等
B.公平
C.公正
D.诚实信用
【答案】:C142、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是().
A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求
B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书
C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书
D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求
【答案】:B143、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元,投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素,则评标价和合同价应分别为()。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元
【答案】:A144、《标准施工招标文件》(2007年版),在其通用合同条款中规定,除专用合同条款另有约定外,()应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
【答案】:B145、根据勘察设计招标的规定,关于资格审查的描述正确的是()。
A.邀请招标的项目,应当发布资格预审公告
B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日
C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改,应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前
D.资格审查委员会有招标人(招标代理机构)熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成,专家人数为5人以上单数
【答案】:B146、根据《施工合同标准文本》的规定,施工工期在12个月以上的工程,由于市场价格浮动对合同价格的影响,此风险应由()。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.由发包人和承包人分担
D.发包人和承包人均不承担
【答案】:C147、合同担保方式中,既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。
A.保证
B.定金
C.留置
D.质押
【答案】:D148、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()。
A.合同责任单一,责任明确
B.固定工期、固定费用
C.可以减少设计变更
D.增加承包人的索赔
【答案】:D149、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分(PDCAAS)与氨基酸评分(AAS)的关系正确的是()。
A.PDCAAS=AAS×n%
B.PDCAAS=AAS×真消化率
C.PDCAAS=AAS×表观消化率
D.PDCAAS=AAS×氮吸收量
【答案】:B150、采用综合评估法进行机电产品采购评标时,投标文件对评价因素的最优响应值称为()。
A.独立评价值
B.加权评价值
C.综合评价值
D.基准评价值
【答案】:D151、下列各项中,关于担保的表述中,不正确的是()。
A.担保合同是被担保合同的从合同
B.从合同无效,主合同也无效
C.担保通常由当事人双方订立担保合同
D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则
【答案】:B152、根据《标准施工合同》,关于签约合同价总金额的说法,正确的是()。
A.只包括暂列金额,不包括暂估价
B.既不包括暂列金额,也不包括暂估价
C.不包括暂列金额,只包括暂估价
D.既包括暂列金额,也包括暂估价
【答案】:D153、根据《标准施工招标文件》,关于进度款支付证书的说法,正确的是()。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发
B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作
C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具
D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改
【答案】:C154、(2012年真题)某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。
A.A银行1000万元,B银行2000万元
B.A银行1800万元,B银行1200万元
C.AB银行各1500万元
D.A银行2000万元,B银行1000万元
【答案】:A155、工程勘察设计招标与工程施工招标相比较,具有的特点是()。
A.开标形式相同,评标原则不同
B.招标文件内容相同,评标原则相同
C.投标书的编制要求不同,开标形式相同
D.评标原则不同,招标条件不同
【答案】:D156、FIDIC《施工合同条件》中,对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是()。
A.合同中没有规定此项工作为固定费率
B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%
C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积,超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%
D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%
【答案】:D157、缺铁性贫血时可参考的实验室检查指标有()。
A.红细胞压积
B.血红蛋白
C.原嘌呤
D.总铁结合力
E.血清铁
【答案】:A158、工程进度款支付的依据是()
A.合同文件
B.已完成合格工程量计量的数据
C.竣工验收
D.进度款支付证书
【答案】:B159、根据《标准施工招标文件》,施工评标办法应在()中明确规定。
A.招标文件
B.招标公告
C.资格预审文件
D.资格预审公告
【答案】:A160、以下()不属于健康状况信息。
A.个人疾病史
B.体检信患
C.生化指标
D.行为信息
【答案】:D161、下列属于合同法律关系中的客体的是()。
A.买卖合同中约定在买家收到货物后3天内付款
B.建设工程合同中建设单位
C.担保合同中的担保权人
D.设计合同中的设计工作
【答案】:D162、施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的单价,则下列计算变更合同价款的方法正确的是()。
A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款
B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价
C.根据成本加利润的原则商定或确定单价
D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价
【答案】:B163、AIA系列合同条件中,C系列是()。
A.业主与建筑师之间的标准合同文件
B.合同和办公管理中使用的文件
C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件
D.建筑师行业内部使用的文件
【答案】:C164、根据《标准施工合同》,“合同进度计划”是指()。
A.承包人投标书内提交的进度计划
B.施工准备阶段承包人编制的进度计划
C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划
D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划
【答案】:C165、(2019年真题)施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成()。
A.表见代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理
【答案】:D166、关于工程设计招标管理的说法,正确的是()。
A.一般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目,才属于必须公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对投标人的资格不进行审查
【答案】:B167、与邀请招标相比,公开招标的特点是()
A.竞争程度低
B.评标工作量小
C.招标时间长
D.费用低
【答案】:C168、骨软化病的实验室检查结果不正确的是()。
A.血清碱性磷酸酶活性升高
B.高血钙
C.25-(OH)D3<20nmol/mL
D.低血磷
【答案】:B169、下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法,不正确的是()。
A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书
B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标
C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外,其他工作不得分包
D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包
【答案】:B170、甲向银行贷款50万元,乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章,甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是()。
A.银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任
B.乙公司在担保合同中没有约定是连带保证,可拒绝银行的要求
C.在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章,不能视为担保
D.银行必须先向甲追偿,经强制执行仍不能获得清偿时,才能要求乙公司承担责任
【答案】:A171、在建设项目各类招标中,招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容,而无具体工作量的是()招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购
【答案】:C172、对逾期送达的资格预审申请文件,招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
A.1
B.2
C.3
D.5
【答案】:D173、(2021年真题)根据FIDIC《施工合同条件》,承包商应从开工之日起,承担工程照管责任,直到()之日止。
A.承包商提交工程竣工验收申请
B.业主颁发工程接收证书
C.承包商提交工程竣工结算申请
D.业主颁发工程缺陷责任证书
【答案】:B174、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,缺陷责任期满(包括延长的期限终止)后14天内,应当向承包人出具缺陷任期终止证书,该证书应()。
A.发包人出具经监理人审核
B.监理人出具经发包人签认
C.发包人和监理人共同签认
D.监理人签认
【答案】:B175、在AIA合同中的C序列,是()。
A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同
B.总承包商与分包商之间合同的文本
C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本
D.雇主与建筑师之间合同的文本
【答案】:C176、下列不属于保证合同包括的内容的是()。
A.被保证的主债权数额
B.保证人履行债务的期限
C.保证的方式
D.保证担保的范围
【答案】:B177、某设备采购合同履行中,卖方交付合同设备已迟延10周,则第4周迟延交付违约金的计收正确的是()。
A.迟交合同设备价格×0.5%
B.迟交合同设备价格×1%
C.合同价格×0.5%
D.合同价格×1%
【答案】:A178、设备采购的评标时,关境内制造的产品,如有不同的价格条件,以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整,下列计算式应采用()。
A.出厂价(含增值税)+消费税(如适用)+运输、保险费+其他相关费用
B.销售价(含进口环节税、销售环节增值税)+运输、保险费+其他相关费用
C.CIF价+进口环节税+消费税(如适用)+关境内运输、保险费+其他相关费用
D.出厂价(含增值税)+消费税(如适用)+关境外运输、保险费+其他相关费用
【答案】:A179、在海边及严重酸雨地区,当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时,要求其涂层厚度应大于()
A.15μm
B.25μm
C.30μm
D.40μm
【答案】:D180、取得工程设计()的企业,可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。
A.行业资质
B.专业资质
C.通用资质
D.专项资质
【答案】:A181、在勘察设计招标中,国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目,关于如何确定中标人的说法,正确的是()。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人
B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人
C.排名第一的中标候选人放弃中标,可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的,应当重新招标
【答案】:C182、工程施工合同(ECC)中,()是对核心条款的补充和细化。
A.合同条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款
【答案】:B183、根据九部委材料采购合同的规定,迟延付款违约金的最高限额为合同价格的()。
A.10%
B.0.08%
C.60%
D.0.8%
【答案】:A184、根据《标准设计施工总承包招标文件》,投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是().
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序
【答案】:B185、关于建设工程合同的说法,错误的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.建设工程合同的标的是各类建筑产品
B.建设工程合同主体一般应是法人
C.建设工程合同订立需经较长的准备期
D.建设工程合同应采用不要式合同
【答案】:D186、根据FIDIC《施工合同条件》,履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()
A.从签订合同日起,至颁发工程接收证书日止
B.从签订合同日起,至颁发履约证书日止
C.从工程开工日起,至颁发工程接收证书日止
D.从工程开工日起,至颁发履约证书日止
【答案】:D187、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标,则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时,为买方进行考核的机会不超过()次。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】:C188、风险型CM合同采用()的计价方式,成本部分由业主承担,CM承包商获取约定的酬金。
A.成本加酬金
B.成本加费用
C.酬金加费用
D.成本加奖金
【答案】:A189、某施工项目施工完成后,承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人的竣工日应确认为()
A.承包人自检合格日
B.承包人递交竣工验收报告日
C.竣工验收开始日
D.竣工验收完毕,有关各方在竣工验收报告签字日
【答案】:B190、对于联合体的承包人,合同履行过程中发包人和监理人仅与()联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
A.联合体牵头人或联合体授权的代表
B.联合体牵头人或联合体的代表
C.联合体牵头人
D.联合体的代表
【答案】:A191、(2020年真题)联合体资质等级的确定()。
A.由多家单位组成的联合体,按资质事故较低的确定
B.由多家单位组成的联合体,按资质事故较高的确定
C.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较低的确定
D.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较高的确定
【答案】:C192、某建设工程预计2019年4月1日开工,2019年3月1日,发包人和保险公司签订了保险合同,为避免延误工期,承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地,4月10日工程正式开工,则保险期限开始的时间为()。
A.4月1日
B.3月1日
C.3月20日
D.4月10日
【答案】:C193、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是()。
A.勘察或设计费用清单
B.勘察设计机构设置及岗位职责
C.联合体协议书
D.法人代表人身份证明
【答案】:B194、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是()
A.自行负责
B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延
C.不予补偿,但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延
【答案】:D195、高层建筑中,非承重100mm厚加气混凝土砌块墙(未抹灰粉刷)的耐火极限是()
A.1.50h
B.2.50h
C.3.75h
D.4.50h
【答案】:C196、某施工合同履行过程中,承包人发现由于公路管理部门的责任,连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件,则承包人由此增加的费用应由()承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同
【答案】:C197、乙未经授权,却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
【答案】:A198、根据《标准施工招标文件》,“合同进度计划”是指()。
A.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划
B.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度汁划
C.承包人投标书内提交的进度计划
D.承包人在施工准备阶段编制的进度计划
【答案】:B199、()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A.高空作业工程
B.地下暗挖工程
C.大爆破工程
D.深水作业工程
【答案】:B200、理论换算法的依据是()
A.风俗习惯
B.计量单位
C.监理工程师的决定
D.合同约定的换算标准
【答案】:D201、在建设工程中,建设工程材料设备采购合同属于()。
A.买卖合同
B.无偿合同
C.实践性合同
D.单务合同
【答案】:A202、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险,工程受到保险事件的损害时,保险金不足以赔偿损失,其中临时工程的损失差额由()补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同
【答案】:C203、甲向乙采购空调设备,双方因各种原因一直未签订书面合同,乙将空调设备安装调试后,甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时,合同的状态应当认定为()。
A.已经成立
B.完备形式后成立
C.效力待定
D.未成立
【答案】:A204、根据《标准设计招标文件》,除投标人须知前附表另有约定的,投标有效期为()日。
A.30
B.60
C.90
D.120
【答案】:C205、招标项目开标时,检查投标文件密封情况的应当是()
A.投标人
B.招标人
C.招标代理机构人员
D.招标单位的纪检部门人员
【答案】:A206、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指()
A.《施工合同条件》
B.《简明合同格式》
C.《土木工程施工合同条件》
D.《设计施工和运营合同条件》
【答案】:A207、根据FIDIC《施工合同条件》,可以调整合同约定单价的条件之一是:与工程量清单中估计工程量相比,实际计量的工程量变化超过()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
【答案】:B208、担保方式中的保证是指(),当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
A.债务人和债权人的约定
B.保证人和债务人的约定
C.保证人和债权人的约定
D.公证人和债权人的约定
【答案】:C209、下列情况中,投标保证金不会被没收的是()。
A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标
B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同,或根据规定接受对错误的修正
C.中标人根据规定未能提交履约保证金
D.投标人按照正常的程序获得中标
【答案】:D210、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位,关于指定分包商施工中协调管理的说法,正确的是()
A.指定分包商的施工自行管理,不需要协调
B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理
C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理
【答案】:C211、某项目的招标人委托中介机构代理招标,下列说法正确的是()。
A.由招标人办理备案
B.由招标人办理审批
C.由招标代理机构办理备案
D.由招标代理机构办理审批
【答案】:A212、某工程项目,由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工,工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()
A.无须补偿经济损失,合同工期不予顺延
B.无须补偿经济损失,合同工期相应顺延
C.补偿承包人的经济损失,合同工期相应顺延
D.补偿承包人的经济损失,合同工期不予顺延
【答案】:C213、ECC合同,项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,并将记录发给()。
A.雇主
B.承包商
C.分包商
D.工程师
【答案】:B214、在有限数量制的资格审查中,如通过详细审查的申请人为7个,而资格审查文件规定的数量为9个,则()。
A.不需要评分,选其中前3名通过资格审查
B.需要进行评分,7家均通过资格审查
C.不需要进行评分,7家均通过资格审查
D.需重新进行资格审查
【答案】:C215、采用有限数量制审查时,通过详细审查的申请人不少于()个且没有超过规定数量的,均通过资格预审,不再进行评分。
A.3
B.4
C.2
D.1
【答案】:A216、下列关于物价浮动的合同价格调整说法,错误的是()。
A.是否允许调整合同价格,要视合同工期的长短来决定
B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分
C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价
D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款
【答案】:B217、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人应对勘察方法的()完全负责。
A.完备性、可靠性、先进性
B.完备性、正确性、经济性
C.适用性、先进性、经济性
D.正确性、适用性、可靠性
【答案】:D218、合同总结报告的重点内容是()。
A.合同履行情况总结
B.相关经验和教训总结
C.合同订立情况评价总结
D.合同管理工作评价总结
【答案】:B219、(2019年真题)关于工程设计招标管理的说法,正确的是()。
A.一般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目,才属于必须公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对投标人的资格不进行审查
【答案】:B220、设计施工总承包合同模式下,承包人只可以索赔费用的是()。
A.发包人提供的材料、设备不符合要求
B.发包人原因指示的暂停施工
C.发包人要求提前交货
D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格
【答案】:C221、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是()。【相关知识点新教材已删除】
A.设计单位
B.工程咨询单位
C.监理单位
D.材料设备供应单位
【答案】:A222、材料采购的评标中,响应性评审主要审查的内容不包括()
A.投标内容
B.投标有效期
C.投标保证金
D.履约保证金
【答案】:D223、()是指设计人依据约定向发包人提供建设工程设计文件,发包人受领该成果并按约定支付酬金的合同。
A.九部委设计合同文本
B.建设工程设计合同
C.建设工程设计合同的内容
D.合同文件
【答案】:B224、对工程项目招标人而言,与邀请招标相比,公开招标的优点是()。
A.评标的工作量大
B.选择中标人的范围广
C.评标时间长
D.招标费用高
【答案】:B225、合同管理贯穿于工程项目全过程,是工程项目管理的()
A.偏心
B.大纲
C.细则
D.核心
【答案】:D226、一个人日为一个人一日用()。
A.早餐
B.中餐
C.晚餐
D.三餐
【答案】:D227、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,工程竣工试验分三个阶段,其中第二阶段进行的是()。
A.性能测试
B.联动试车
C.单车实验
D.系统联调
【答案】:B228、《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括()。
A.履约担保
B.预付款担保
C.合同协议书
D.投标保证金
【答案】:D229、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为()日。
A.要约生效
B.承诺生效
C.附生效条件的合同条件具备
D.附生效期限的合同期限届满
【答案】:B230、关于投标保证金的递交说法错误的是()。
A.不作为其投标文件的组成部分
B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金
C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金
D.联合体投标的,其投标保证金可以由牵头人递交
【答案】:A231、根据建设工程勘察合同履行管理,关于勘察要求的说法中错误的是(
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 培训公司合同协议
- 日结工合同协议书
- 2025年仿生机器人技术开发项目可行性研究报告
- 2025年电动汽车生产线可行性研究报告
- 2025年区域创新驱动发展项目可行性研究报告
- 2025年智能公共信息服务平台项目可行性研究报告
- 北京市第二十七中学2026届生物高二上期末学业质量监测试题含解析
- 2026年初中绝对值的理论试题
- 合同模板申请(3篇)
- 合同模板恋爱文案(3篇)
- 浏阳市社区工作者招聘笔试真题2024
- 红外线治疗的操作流程讲课件
- 广东建筑介绍
- 美容管理营销课程培训
- 高层建筑火灾风险评估与管理策略研究
- GB/T 37507-2025项目、项目群和项目组合管理项目管理指南
- 华为管理手册-新员工培训
- 社保补缴差额协议书
- 2025成人有创机械通气气道内吸引技术操作
- 2025年江苏省职业院校技能大赛高职组(人力资源服务)参考试题库资料及答案
- 东北农业大学教案课程肉品科学与技术
评论
0/150
提交评论