护栏维修施工合同范本

护栏维修施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX科技有限公司，地址：XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人/负责人：张三，联系方式甲方系一家依法注册成立的企业，拥有独立法人资格，主要从事XX领域的产品研发、生产及销售业务。甲方在XX市XX区XX路段拥有一处用于XX用途的建筑物，该建筑物周边需设置护栏以保障安全及符合相关法规要求。鉴于现有护栏已出现损坏、老化等问题，影响正常使用及安全标准，甲方经评估后决定委托乙方进行维修施工，以恢复护栏的完整性与功能性。

甲方作为项目委托方，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，有权对乙方的施工资质、技术能力及服务质量进行监督与管理。甲方需向乙方提供必要的施工条件及资料，并确保施工区域符合安全规范，同时承担因自身原因导致施工延误或纠纷的责任。甲方在合同履行过程中应遵守相关环保、安全及消防规定，确保施工活动不损害第三方利益，并配合乙方完成进场、施工及验收等环节。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX工程服务有限公司，地址：XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人/负责人：李四，联系方式乙方系一家依法注册成立的专业工程服务企业，拥有相关施工资质及丰富的护栏维修经验，具备承接本合同项下业务的全部能力。乙方在护栏维修、安装及维护领域拥有多年行业经验，曾完成多个类似项目，具备完善的技术团队、设备储备及质量管理体系。

乙方作为项目施工方，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，应严格按照合同约定及行业标准进行施工，确保维修后的护栏达到设计要求及安全标准。乙方需配备专业的施工人员及设备，遵守施工现场的安全规范，并对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。乙方应向甲方提供施工方案、进度计划及质量保证承诺，并接受甲方的监督与验收。在合同履行过程中，乙方需确保施工质量，如因乙方原因导致护栏损坏或出现安全隐患，乙方应承担全部责任并负责修复或赔偿。

双方合作的背景或前提条件如下：

甲方因现有护栏存在损坏、变形、锈蚀等问题，无法满足日常使用及安全防护需求，经市场调研及需求评估后，决定委托具备相应资质的乙方进行维修施工。乙方在收到甲方委托后，经评估自身能力及资源，同意承接该项目，并双方就合作事宜达成初步共识。甲方需向乙方提供必要的施工条件及资料，包括但不限于护栏现状照片、设计图纸及相关技术标准，乙方则根据甲方要求及自身技术方案进行施工。双方在平等自愿、诚实信用的基础上，依据本合同约定履行各自义务，确保护栏维修项目顺利完成。

本合同项下双方的合作基于以下前提条件：

（1）甲方保证其有权委托乙方进行护栏维修施工，且项目符合国家及地方相关法律法规要求；

（2）乙方保证其具备承接本合同项下业务的全部资质、能力及资源，并能按时、按质完成施工任务；

（3）双方均认可本合同约定的权利义务及违约责任，并愿意严格遵守；

（4）施工期间，双方应积极配合，确保项目顺利推进，并共同承担因不可抗力导致的损失。

双方基于上述背景及前提条件，经充分协商后达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是委托乙方对甲方指定的地点（XX市XX区XX路段）的现有护栏进行维修施工，以恢复护栏的完整性和安全防护功能，确保符合相关法律法规及安全标准。具体范围包括但不限于：对损坏、变形、锈蚀的护栏进行修复或更换，涉及的具体内容包括护栏立柱、横梁、连接件、围网等构件的检查、维修、更换及加固，同时进行必要的防腐处理及整体结构调校，确保维修后的护栏达到设计使用年限及安全要求。此外，乙方还需负责施工现场的管理，包括人员调度、设备使用、安全防护及废弃物清理等，最终通过甲方的验收。

第二条定义

1.“护栏”：指沿建筑物周边或危险区域设置的，用于隔离、防护及警示的围护结构，包括立柱、横梁、连接件、围网等组成部分。

2.“维修施工”：指对现有护栏进行的修复、更换、加固及防腐处理等作业活动，旨在恢复护栏的原始功能及安全性能。

3.“设计要求”：指甲方提供的护栏维修技术标准及施工图纸中的相关约定，包括材料规格、结构尺寸、安全等级等。

4.“验收”：指甲方依据合同约定及行业标准，对乙方完成的护栏维修工程进行检查、测试及确认的过程。

5.“不可抗力”：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等，导致合同无法履行或延迟履行。

6.“质量保证期”：指护栏维修工程完成后，乙方承诺在规定时间内对维修质量负责的期限，一般为自验收合格之日起12个月。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定及设计要求进行护栏维修施工，并对乙方的施工过程进行监督与管理。

（2）甲方应向乙方提供必要的施工条件，包括施工场地、水电接入、作业空间等，并确保施工区域符合安全规范。

（3）甲方需向乙方提供完整的护栏现状资料、设计图纸及相关技术标准，包括但不限于照片、测量数据、材料清单等，并保证资料的真实性及有效性。

（4）甲方有权对乙方的施工方案、进度计划及质量标准进行审核，并提出合理化建议，但不得无故拖延或变更合同约定。

（5）甲方应配合乙方完成进场、施工及验收等环节，并在验收合格后及时支付合同款项，但支付比例及时间应符合合同约定。

（6）甲方应遵守相关环保、安全及消防规定，确保施工活动不损害第三方利益，并对因自身原因导致的纠纷或损失承担全部责任。

（7）甲方在合同履行过程中应提供必要的协助，包括但不限于协调周边关系、办理施工许可（如需）等，以保障项目顺利推进。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件及资料，并有权拒绝在条件不具备的情况下开始施工。

（2）乙方应按照合同约定及设计要求，编制详细的施工方案及进度计划，并报甲方审核。施工方案应包括人员安排、设备使用、安全措施、质量控制等关键内容，确保施工的科学性与可行性。

（3）乙方应配备专业的施工团队及设备，所有参与施工的人员均需具备相应的资质及经验，并严格遵守安全操作规程，确保施工过程零事故。

（4）乙方应严格按照设计标准及行业规范进行施工，对损坏的护栏进行修复或更换，并对维修后的护栏进行整体调校及防腐处理，确保维修质量符合合同要求。

（5）乙方应负责施工现场的管理，包括人员调度、设备维护、材料保管、安全防护、废弃物清理等，确保施工现场整洁、有序、安全。

（6）乙方应向甲方提供施工过程中的关键节点报告，包括材料进场、隐蔽工程验收、竣工报告等，并接受甲方的监督与检查。

（7）乙方应承担因自身原因导致的施工延误、质量问题或安全事故的全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。如需延长工期，应提前书面通知甲方，并经甲方同意后方可实施。

（8）乙方应确保维修后的护栏在质量保证期内保持正常使用，如因乙方原因出现质量问题，应无条件免费修复或赔偿。

（9）乙方应遵守相关环保法规，妥善处理施工废弃物，并确保施工活动不对周边环境造成污染或损害。

（10）乙方应配合甲方完成验收工作，并按要求提供维修记录、质量保证书等相关文件，确保项目顺利交付。

第四条价格与支付条件

本合同项下护栏维修施工的总价款为人民币叁拾伍万元整（¥350,000.00元），该价格为固定价格，包含乙方为完成本合同约定的所有工作所需的一切费用，如材料费、人工费、设备费、运输费、管理费、利润及税金等。

付款方式采用分期支付，具体支付节点及比例如下：

（1）合同签订生效后7日内，甲方支付总价款的30%，即人民币壹拾伍万元整（¥150,000.00元），作为乙方进场施工的预付款；

（2）乙方完成全部护栏维修施工，并经甲方初步验收合格后7日内，甲方支付剩余总价款的40%，即人民币壹拾肆万元整（¥140,000.00元）；

（3）本合同约定的质量保证期届满且无质量问题后7日内，甲方支付最后总价款的30%，即人民币壹拾壹万元整（¥110,000.00元），作为竣工结算款。

甲方应将款项支付至乙方指定的以下银行账户：

开户名称：XX工程服务有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XX123456789012345

乙方应在收到每笔款项后，向甲方提供等额的发票。甲方逾期支付任何款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金，但累计违约金不超过总价的10%。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成护栏维修施工并经甲方最终验收合格之日止，为合同的履行期限。

乙方应自合同生效之日起15日内完成进场准备及施工方案报批（如需），并按照施工方案在60日内完成全部护栏维修施工工作。具体进度安排如下：

（1）第1-2周：完成施工区域勘察、人员及设备进场、安全防护措施设置；

（2）第3-4周：完成护栏构件的拆卸、修复或采购、防腐处理；

（3）第5-6周：完成护栏构件的安装、调试及整体结构加固；

（4）第7周：完成施工现场清理、质量自检及初验报告提交。

如遇特殊情况需延期施工，乙方应提前14日书面通知甲方，并说明原因及预计工期，经甲方书面同意后方可延期。但延期时间累计不得超过20日，超过20日乙方仍未能完成施工的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

本合同的质量保证期为自甲方验收合格之日起12个月。在此期间，如因乙方原因出现质量问题，乙方应无条件免费修复。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应按应付未付金额的千分之一向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失，包括但不限于乙方已投入的人工费、材料费、设备租赁费等。

（2）甲方未按时提供必要的施工条件或资料，导致乙方无法按时开工或施工延误的，每延误一日，应按合同总价款的千分之一向乙方支付延误赔偿金。延误超过30日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

（3）甲方无故要求解除合同的，应向乙方支付合同总价款的20%作为违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。已支付的款项不予退还。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定的时间、标准完成施工任务的，每逾期一日，应按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

（2）乙方施工质量不符合合同约定或国家标准的，甲方有权要求乙方在规定期限内免费修复或返工，并承担由此产生的全部费用。修复或返工后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，包括但不限于甲方因此遭受的第三方索赔、罚款等。

（3）乙方在施工过程中发生安全事故或造成第三方损失的，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。如因乙方原因导致合同解除，乙方应退还甲方已支付的款项，但已支付的款项不得低于合同总价款的50%。

（4）乙方未按合同约定提供相关文件或发票的，每逾期一日，应按未提供金额的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

（5）乙方在质量保证期内因自身原因出现质量问题，应无条件免费修复，并承担由此产生的全部费用。如乙方拒绝修复或修复后仍不符合要求，甲方有权委托第三方进行修复，费用由乙方承担，并按合同总价款的20%向乙方收取违约金。

3.违约金的计算与支付：

违约金应以书面形式通知对方，并在收到通知后7日内支付。逾期支付违约金的，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向对方支付加收违约金。

4.不可抗力导致的违约：

如因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力消除后，应继续履行合同。

5.紧急情况处理：

如发生紧急情况，导致合同无法继续履行或履行存在重大风险，双方应立即协商解决，并可根据情况调整合同条款或解除合同。由此产生的损失，双方应按实际情况分担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收、征用等）、疫情及其防控措施等，这些情况导致合同部分或全部无法履行。

2.通知义务：任何一方因不可抗力导致无法履行或延迟履行合同义务时，应在不可抗力发生后24小时内书面通知对方，说明不可抗力的具体情况、影响范围及预计持续期限，并附相关证明文件。如不可抗力持续时间超过7日，双方应再次协商确定合同处理方案。

3.责任免除：因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行的，受影响一方根据不可抗力的影响程度，可部分或全部免除违约责任。不可抗力影响消除后，双方应协商决定是否继续履行合同、延期履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担，但合同另有约定的除外。

4.不可抗力证明：发生不可抗力的一方应向对方提供有效的证明文件，如政府公告、法院判决、公证机构证明等，以证明不可抗力的存在及其对合同履行的影响。如无法提供证明，对方有权要求其进一步说明或提供证据。

5.合同解除：如不可抗力导致合同目的无法实现，经双方协商一致，可解除合同。合同解除后，双方应根据实际履行情况及损失情况，互相返还已获得的利益，并协商处理合同款项的结算事宜。

第八条争议解决

1.争议解决原则：双方在履行本合同过程中发生任何争议，应首先本着友好协商、互谅互让的原则，通过书面形式进行沟通解决。协商不成的，应提交以下第（一）种方式解决。

2.协商与调解：双方应指定专门联系人负责争议协商，协商应在合同履行地或双方约定的地点进行。如协商不成，可共同委托第三方进行调解，调解协议经双方签字盖章后具有约束力。

3.仲裁：如协商或调解无法解决争议，任何一方均有权将争议提交XX仲裁委员会（或其他双方约定的仲裁机构）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为合同履行地或双方约定的地点。仲裁过程中产生的仲裁费由败诉方承担，双方均有责任提交证据及出庭。

4.诉讼：如双方未约定仲裁，且协商调解无法解决争议，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。诉讼期间，不影响双方根据合同约定继续履行非争议部分的义务。人民法院将依法对争议进行审理并作出判决。

5.争议解决适用法律：争议解决过程中，所有程序适用中华人民共和国法律。双方在争议解决前达成的任何和解协议或仲裁调解协议，均应遵守并履行。

6.专属管辖：双方确认，本合同项下争议解决均适用本条款约定，任何一方不得以协议变更管辖方式，但法律另有规定的除外。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件及通讯均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、专人递送）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的，签收日或邮寄发出后第3日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更合同内容。口头约定或非正式的变更尝试均不具法律效力。

3.分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何部分工作分包给第三方。如需分包，乙方应确保分包方具备相应的资质和能力，并承担分包方的全部责任。分包方的行为视为乙方自身的行为，乙方对分包方的任何违约或损害均负有连带责任。

4.保密义务：双