厂矿公路施工合同范本

厂矿公路施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX矿业集团股份有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

甲方为XX矿业集团股份有限公司，依法注册成立，具备完全民事行为能力，是一家专业从事矿产资源开采、加工及销售的企业。为满足矿业生产及运营需求，甲方拟建设一条连接矿区与外部运输网络的厂矿公路。鉴于该工程涉及专业技术性强、施工环境复杂等特点，甲方经审慎评估，决定委托具备相应资质和经验的乙方承担厂矿公路的施工任务。甲方在此次合作中作为委托方，负责提供施工所需的相关资料、协调周边关系，并对工程进度、质量和安全进行全程监督与管理。

甲方在矿业领域拥有丰富的运营经验，且厂矿公路的建设对提升矿区运输效率、保障安全生产具有重要意义。为此，甲方严格按照国家相关法律法规及行业标准，制定本合同，明确双方权利义务，确保工程顺利实施。甲方承诺将全力配合乙方施工，提供必要的支持和协助，共同完成厂矿公路建设任务。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑工程有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

乙方为XX建筑工程有限公司，依法注册成立，具备国家住房和城乡建设部核发的公路工程施工总承包叁级及以上资质，拥有丰富的厂矿公路建设经验。公司成立以来，长期致力于矿山、能源等行业的工程建设项目，在复杂地质条件下的公路施工方面积累了大量技术优势和成功案例。乙方具备承担本合同项下厂矿公路施工任务的能力，且在人员、设备、技术等方面均能满足工程要求。

乙方在本次合作中作为服务提供方，负责按照合同约定及设计图纸完成厂矿公路的施工任务，确保工程质量达到国家及行业相关标准。乙方承诺将组建专业的项目管理团队，采用先进施工工艺和设备，严格控制施工成本，并在保证工程质量和安全的前提下，按时完成施工任务。同时，乙方将严格遵守甲方提出的特殊要求，如环保措施、安全规范等，确保施工过程符合法律法规及甲方管理标准。

双方基于平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合作意向。甲方委托乙方承担厂矿公路施工任务，乙方同意接受委托并提供专业服务。双方通过签订本合同，明确各自的权利义务，共同推动厂矿公路建设项目的顺利实施。本合同范本的制定，旨在为双方合作提供法律保障，确保工程项目的规范性和可操作性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在厂矿公路建设项目中的权利与义务，确保厂矿公路按照设计要求、国家及行业相关标准顺利建成并投入使用。合同范围包括但不限于厂矿公路的勘察（如需）、设计（如需）、施工、质量验收、安全管理和竣工验收等全过程。具体内容涵盖厂矿公路的路基、路面、桥梁、涵洞、排水系统、交通安全设施及附属工程的建设，以及施工期间的环境保护、水土保持等要求。本合同旨在通过双方协作，完成一条满足矿区运输需求、安全可靠、经济适用的厂矿公路，为甲方的矿产资源开发提供有力支撑。厂矿公路的建设地点位于XX省XX市XX区XX矿区范围内，全长约XX公里，采用XX技术标准，具体以双方确认的设计图纸及规范为准。

第二条定义

为本合同之目的，下列术语具有以下含义：

1.**“厂矿公路”**：指甲方委托乙方建设的，连接矿区与外部运输网络的专用公路，包括所有附属设施。

2.**“设计图纸”**：指经甲方确认并书面提供的厂矿公路施工设计图纸及相关技术文件。

3.**“施工组织设计”**：指乙方为完成本合同项下工程而编制的，包括施工方案、进度计划、资源配置等内容的方案文件。

4.**“工程变更”**：指在合同履行过程中，任何一方提出的对设计图纸、工程范围、技术标准等方面的修改或补充。

5.**“竣工验收”**：指厂矿公路建设完成后，由甲方组织相关单位依据国家及行业标准进行的最终验收程序。

6.**“不可抗力”**：指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

7.**“工期延误”**：指因非乙方原因导致工程无法按合同约定时间完成的情况。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

(1)**权力**：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程符合设计图纸及合同约定标准；甲方有权要求乙方提交施工组织设计、进度报告及质量检测报告，并审查其合理性；甲方在工程验收时，有权根据国家及行业规范对工程质量进行最终评定，并决定是否通过验收。如乙方违约，甲方有权要求其承担违约责任，包括但不限于工期赔偿、质量整改或解除合同。

(2)**义务**：

-**提供必要条件**：甲方应向乙方提供施工所需的场地、地质资料、周边环境信息等必要文件，并确保施工区域具备开工条件。

-**协调外部关系**：甲方负责协调施工期间涉及的征地、拆迁、管线迁改等事宜，并承担相关费用。

-**支付款项**：甲方应按照合同约定及时支付工程款，任何延迟支付均需承担违约责任。

-**组织验收**：甲方应在工程完成后30日内组织竣工验收，如无正当理由拖延，视为验收通过。

-**提供变更指令**：如需变更工程范围或设计，甲方应提供书面指令，并承担由此产生的额外费用（若非乙方责任引起）。

**2.乙方的权力和义务**

(1)**权力**：乙方有权要求甲方提供合同约定的施工条件及资料，如甲方未履行义务，乙方有权暂停施工并要求其限期整改；乙方在施工过程中，对工程自主采用合理的技术方案，但需经甲方书面确认；乙方完成工程后，有权要求甲方及时支付工程款及质保金。如甲方违约，乙方有权解除合同并要求赔偿损失。

(2)**义务**：

-**履行施工责任**：乙方应按照设计图纸、施工规范及合同要求，独立完成厂矿公路的全部建设任务，包括但不限于路基开挖、路面铺设、桥梁涵洞施工、排水系统建设及安全设施安装。乙方需确保工程质量达到国家《公路工程质量检验评定标准》相关等级要求，并承担因施工质量导致的全部责任。

-**保证工期**：乙方应编制科学合理的施工组织设计，并在合同约定的工期内完成建设任务。如遇非不可抗力因素导致的工期延误，乙方需承担违约责任，包括但不限于支付逾期赔偿金。乙方应定期向甲方提交进度报告，并接受甲方监督。

-**确保安全生产**：乙方需严格遵守国家安全生产法规，制定专项安全方案，配备必要的安全设施，并对施工人员进行安全培训。施工期间发生的安全事故，由乙方承担全部责任及由此产生的费用。

-**承担管理责任**：乙方负责施工现场的管理，包括人员调配、设备维护、材料采购及环境保护。乙方需确保施工不影响周边环境，并按甲方要求提交环保验收文件。

-**配合验收**：乙方应主动配合甲方的竣工验收，提供完整的竣工资料及质量检测报告，如因乙方原因导致验收不合格，乙方需承担整改费用及工期损失。

-**不可告密**：乙方需严格保密甲方提供的商业信息及技术资料，未经甲方书面同意，不得泄露给任何第三方。

-**缺陷责任**：工程质保期内，如出现非使用不当导致的缺陷，乙方需负责免费维修，直至合格为止。

（注：本部分内容可根据实际项目需求进一步细化，如增加“知识产权归属”“保险购买要求”等条款。）

第四条价格与支付条件

本合同项下厂矿公路施工总价款为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含但不限于设计、材料、设备、人工、施工、管理、利润及税金等所有与工程相关的费用。价格已考虑市场价格波动及风险因素，固定不变。支付方式采用按进度付款与竣工结算相结合的方式：

(1)工程开工后，甲方支付合同总价款的20%作为预付款，用于乙方采购前期材料及设备；

(2)工程完成路基工程并经甲方验收合格后，甲方支付至合同总价款的40%；

(3)工程完成路面工程并经甲方验收合格后，甲方支付至合同总价款的50%；

(4)工程竣工验收合格后30日内，甲方支付至合同总价款的80%，剩余20%作为工程质量保证金，于工程质保期满且无质量问题后一次性无息返还乙方。所有支付均通过银行转账完成，乙方需提供合规发票。任何一方逾期支付，均需按逾期金额每日万分之五支付违约金。甲方支付款项前，乙方应提交经甲方审核确认的付款申请及相关凭证。

第五条履行期限

本合同有效期为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，总工期为XX天，自开工之日起计算。具体开工日期以甲方书面通知为准，但须在合同签订后XX日内开工。关键时间节点如下：

(1)开工通知：甲方应于合同签订后10日内向乙方发出正式开工通知；

(2)里程碑节点：路基工程应于XX年XX月XX日前完成，路面工程应于XX年XX月XX日前完成，重要桥梁涵洞工程应于XX年XX月XX日前完成；

(3)竣工验收：乙方应于工程实体工程完工后30日内提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后60日内组织验收；

(4)质保期：竣工验收合格后，质保期为2年，自验收合格之日起计算。如因乙方原因导致工程缺陷，乙方应在收到甲方通知后15日内完成修复。

如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方书面确认后，工期可相应顺延。乙方不得以任何理由无故拖延工期，否则需承担违约责任。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

(1)**未按时支付款项**：甲方未按合同约定支付任何一期工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，违约金累计不超过合同总价款的10%。逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方需支付已完成工程量90%的工程款作为赔偿，并承担乙方因此遭受的全部损失。

(2)**提供资料延迟或错误**：甲方未按时提供施工所需资料（如地质报告、设计变更等），导致乙方停工或延误，每逾期一日，甲方应按乙方停工期间人员、设备闲置费用的30%向乙方支付赔偿。因资料错误导致乙方返工的，所有返工费用由甲方承担。

(3)**验收拖延**：甲方无正当理由拖延竣工验收超过60日，视为工程合格，并应支付至合同总价款95%的款项。逾期超过180日，乙方有权单方面解除合同并要求甲方支付合同总价款120%的赔偿金。

**2.乙方违约责任**

(1)**工期延误**：

-因乙方原因（非不可抗力）导致工期延误，每逾期一日，乙方应按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，违约金累计不超过合同总价款的5%。

-若工期延误超过合同约定的总工期20%，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价款50%的违约金，并承担甲方因此寻找其他施工单位所产生的一切费用。

-逾期超过6个月仍未完工，甲方有权单方面终止合同，乙方需赔偿甲方合同总价款150%的损失。

(2)**工程质量不合格**：

-工程竣工验收不合格，乙方应在收到验收报告后30日内完成免费整改，整改后仍不合格的，甲方有权委托第三方检测，费用由乙方承担，且乙方需按检测不合格项目价值的200%支付赔偿金。

-整改期间造成工期延误，按本条第1款第（1）项处理。

-若工程存在严重质量缺陷（如主体结构无法修复），甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价款200%的赔偿金，并承担甲方全部损失。

(3)**安全生产责任**：施工期间发生重大安全事故，乙方需承担全部法律责任及经济赔偿，并解除合同，已支付款项不予退还。

(4)**擅自分包或转包**：乙方不得将工程转包或违法分包，一经查实，甲方有权立即解除合同，乙方需支付合同总价款300%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

**3.双方共同责任**

(1)因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供证明文件，协商变更或解除合同。

(2)一方违约导致合同解除，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失，包括但不限于预期利润、已投入成本等。

**4.赔偿上限**：除本合同另有约定外，任何一方承担的违约责任总额不超过合同总价款的300%。所有赔偿款项应在违约方收到守约方书面通知后30日内支付完毕，逾期支付需按每日万分之五支付滞纳金。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、泥石流、战争、动乱、政府行为（如征收、征用决定）以及法律、法规规定的其他不可抗力事件。

2.**举证责任**：发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在合理期限内（不超过15日）提供不可抗力事件的详细书面证明文件，包括政府公告、新闻报道、公证文书等。

3.**责任免除**：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，受影响方根据不可抗力的影响程度，可部分或全部免除责任，但应采取合理措施减少损失。不可抗力影响消除后，双方应协商恢复合同履行或变更合同条款。

4.**合同解除**：如不可抗力导致合同目的无法实现（如工程场地被永久占用），经双方协商一致或根据法律规定，可解除合同。解除后，已履行的部分双方互不承担责任，但已产生的费用（如设备闲置费）应合理分摊。

5.**不可免除的责任**：因不可抗力导致的一方固有义务（如保密义务）仍需履行，且因不可抗力产生的第三方索赔由责任方自行承担。

6.**不可抗力期限**：本合同所称不可抗力自事件发生之日起计算，持续时间超过180日，双方有权协商解除合同。

第八条争议解决

1.**协商与调解**：双方应首先通过友好协商解决合同履行中发生的任何争议。协商不成的，可请求第三方（如行业协会、建设主管部门）进行调解，调解达成协议的，双方应签署调解书并履行。

2.**仲裁**：如协商或调解失败，任何一方均有权将争议提交XX仲裁委员会（或双方书面指定的其他仲裁机构），按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX市，仲裁语言为中文。

3.**诉讼**：如选择仲裁，则不得向人民法院提起诉讼；如未约定仲裁，任何一方可直接向合同签订地（XX省XX市XX区）有管辖权的人民法院提起诉讼。法院判决后，如一方不履行，另一方可申请强制执行。

4.**证据规则**：双方应妥善保存与争议相关的所有证据（包括往来函件、会议记录、验收报告、工程照片等），并在争议发生时及时提交。电子证据（如邮件、微信记录）经双方确认有效后可作为认定事实的依据。

5.**法律适用**：本合同及争议解决的全部事项均适用中华人民共和国法律（为免疑义，不包括香港、澳门、台湾地区法律）。双方在争议解决过程中发生的费用（如仲裁费、诉讼费、律师费）原则上由败诉方承担，调解或和解的，按实际支出分摊。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方所有正式通知、请求、文件等均应采用书面形式，可通过专人递送、挂号信、快递服务、传真或双方确认的电子邮箱/电话发送。以电子方式发送的，需在发送后24小时内进行书面确认。地址以本合同首部载明为准，任何变更应及时书面通知对方。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均需经双方授权代表签署书面文件方为有效。口头约定或非正式协议不产生合同效力。变更内容与本合同原条款有冲突的，以书面变更为准。

3.**保密义务**：双方应对在合作中获悉的对方商业秘密（包括技术信息、经营数据、客户名单等）承担保密责任，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后3年。

4.**不可转让**：未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。

5.**合同生效**：本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

6.**完整协议**：本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解。

7.**第三方受益人**：如甲方委托其他单位（如监理方）参与管理，该等第三方虽非合同当事人，但其管理行为对合同履行有直接影响，双方均应尊重其合法管理权限，但第三方行为超出授权范围的，由授权方承担责任。

8.**不可分割性**：本合同各条款为相互独立且完整的部分，任一条款的无效不影响其他条款的效力。

9.**税费承担**：除合同另有约定外，双方各自承担因其履约行为产生的税费（