和混凝土公司合同范本

和混凝土公司合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程集团有限公司，住所地位于中国XX省XX市XX区XX路XX号。法定代表人：张三，性别：男，出生年月：1980年01月，身份证号码甲方联系方式电子邮箱：zhangsan@。

甲方是一家具有国家房屋建筑工程施工总承包壹级资质的综合性建筑企业，成立于XXXX年，注册资本人民币壹亿元整。公司主营业务涵盖房屋建筑、市政公用工程、地基基础工程、机电安装工程等多个领域，具备承接各类大型工程项目的综合实力。近年来，甲方在XX地区承接了多项重点工程项目，包括XX标志性建筑、XX高速公路改扩建工程等，积累了丰富的工程管理和施工经验。为进一步推进XX项目的建设进度，甲方经审慎评估，决定与具备专业混凝土生产及供应能力的乙方建立长期稳定的合作关系，确保项目所需混凝土的供应质量和时效性。

在本次合作中，甲方作为买方，将向乙方采购符合国家及行业标准的预拌混凝土，用于XX项目的主体结构施工。该项目的建筑规模为XX平方米，层数XX层，工期要求严格，对混凝土的强度等级、供应稳定性及质量要求均较高。甲方基于对乙方生产技术、质量管理体系及市场信誉的综合考量，选择乙方作为主要混凝土供应商，以保障项目建设的顺利进行。双方的合作基于平等互利、诚实信用的原则，旨在通过专业化分工和资源整合，共同提升工程项目的整体效益。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX混凝土有限公司，住所地位于中国XX省XX市XX区XX路XX号。法定代表人：李四，性别：女，出生年月：1975年05月，身份证号码乙方联系方式电子邮箱：lisi@。

乙方是一家专业从事预拌混凝土生产及销售的企业，成立于XXXX年，注册资本人民币伍仟万元整。公司拥有两条现代化预拌混凝土生产线，配备全自动搅拌站、智能计量系统及专业的运输车队，具备年产XX万立方米的混凝土生产能力。乙方通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，产品涵盖C30-C80不同强度等级的预拌混凝土，广泛应用于各类建筑工程项目。近年来，乙方为XX市多个重点工程提供了混凝土供应服务，如XX体育中心、XX商业综合体等，凭借稳定的品质和高效的供应能力赢得了市场认可。

在本次合作中，乙方作为卖方，将按照甲方的要求生产、运输及供应预拌混凝土，确保满足XX项目施工需求。甲方XX项目对混凝土的供应周期、运输距离及质量稳定性提出了较高要求，乙方基于自身完善的供应链管理和质量控制体系，能够为甲方提供定制化的混凝土解决方案。具体而言，乙方将根据甲方提供的工程进度计划，制定详细的混凝土供应方案，并通过GPS监控系统实时跟踪运输车辆状态，确保混凝土在到达施工现场前仍保持最佳性能。双方的合作不仅有助于提升XX项目的建设效率，也将进一步巩固乙方在XX地区的市场地位。

双方基于长期战略合作的考虑，在签订本合同前已进行充分的技术交流和商务谈判，双方对合作内容、权利义务及风险责任达成一致意见。本合同是双方建立稳定合作关系的重要法律依据，双方将严格履行合同约定，共同推动XX项目的顺利实施。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX项目预拌混凝土供应过程中的权利义务关系，确保乙方按照甲方的要求及时、保质、足量地供应混凝土，满足XX项目建设的需要。合同范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的工程量清单、强度等级、坍落度等技术要求生产预拌混凝土；乙方负责混凝土的运输至甲方指定的施工现场，并承担相应的运输风险；乙方保证所供应的混凝土符合国家现行相关标准及甲方提出的特殊性能要求；甲方有权对乙方的生产过程、产品质量及运输服务进行监督和检验。本合同涵盖混凝土的采购、生产、运输、交付、质量保证等全部环节，是双方合作的法律基础。

第二条定义

1.预拌混凝土：指由水泥、砂、石、水、外加剂等原材料按一定比例在搅拌站集中拌制，运至施工现场使用的商品混凝土。

2.技术要求：指甲方在采购订单中明确指明的混凝土强度等级、坍落度、抗渗性等性能指标。

3.交付地点：指甲方在采购订单中指定的施工现场位置。

4.检验标准：指国家现行有效的《预拌混凝土》（GB/T14902）及相关行业规范，以及甲方提出的特殊质量要求。

5.运输风险：指混凝土从搅拌站运至交付地点过程中因不可抗力或乙方运输管理原因导致的质量变化或数量损失的风险。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的技术要求生产混凝土，并有权对乙方的生产设备、原材料配比、搅拌工艺等环节进行抽查和监督。

(2)甲方应向乙方提供准确的工程量清单、混凝土使用部位及性能要求，并保证相关技术文件的完整性。如需变更技术要求，甲方应提前24小时书面通知乙方，双方协商确认后调整合同内容。

(3)甲方应按照合同约定及时支付混凝土货款，逾期支付的应按日向乙方支付合同总价5‰的违约金。

(4)甲方有权对乙方交付的混凝土进行现场抽样检验，检验费用由甲方承担，检验结果作为判定混凝土质量的依据。如检验不合格，甲方有权要求乙方立即整改或退货，乙方应承担由此产生的全部费用。

(5)甲方应指定专人负责混凝土的接收和验收工作，并配合乙方进行交付确认，因甲方原因导致的交付延误由甲方承担责任。

2.乙方的权力和义务：

(1)乙方有权要求甲方提供明确的混凝土技术要求和工程进度计划，并有权根据合同约定向甲方收取混凝土货款。

(2)乙方应建立完善的质量管理体系，确保所供应的混凝土符合国家及行业标准，并满足甲方的特殊性能要求。每盘混凝土出站前应进行自检，并提供质量证明文件。

(3)乙方应按照甲方提供的采购订单准时生产混凝土，运输车辆应配备GPS定位系统，确保混凝土在到达交付地点前不超过国家标准规定的运输时间。如因乙方原因导致交付延误，每延误1小时应向甲方支付合同总价1‰的违约金，但延误超过48小时的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

(4)乙方应负责混凝土的运输及交付工作，运输车辆应符合环保要求，并配备防污染设施。交付时乙方应向甲方提供混凝土送货单，双方签字确认。如因乙方运输管理不善导致混凝土污染或损失，乙方应承担全部责任。

(5)乙方应配备专业的技术人员驻场服务，及时解决甲方在施工过程中提出的混凝土质量问题，并配合甲方完成相关技术整改。如因乙方原因导致混凝土质量不合格，乙方应无条件返工或更换，并承担由此产生的全部费用。

(6)乙方应妥善保管甲方提供的工程资料和技术文件，并在合同履行完毕后30日内返还甲方。如因乙方保管不当导致资料损毁，应承担赔偿责任。

(7)乙方应遵守国家环保法律法规，混凝土生产及运输过程中产生的废弃物应依法处理，如因乙方违法排污导致环境损害，应承担全部法律责任。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：乙方供应的预拌混凝土单价根据XX市场价格行情及双方协商确定，具体价格标准详见附件一《混凝土采购价格表》。该价格包含原材料成本、生产费用、运输费用、装卸费用及合理的利润，并已考虑XX地区的税费因素。如遇国家政策调整、原材料价格波动等不可归责于双方的原因导致成本变化的，双方应友好协商调整价格，并签订补充协议。

2.支付方式：甲方采用银行转账方式支付混凝土货款。每批次混凝土交付并经甲方验收合格后15个工作日内，乙方应提供等额发票及《混凝土结算单》，甲方核对无误后支付相应款项。甲方应指定收款账户：开户行：XX银行XX支行，账号：XX，户名：XX建设工程集团有限公司。

3.支付时间：甲方应按合同约定及时支付货款，任何逾期支付均构成违约。首期付款比例不超过合同总价的30%，剩余70%款项在XX项目主体结构完工并经甲方最终验收合格后一次性付清。如甲方逾期支付，每逾期1日应按逾期支付金额的2‰向乙方支付违约金，逾期超过30日的，乙方有权暂停混凝土供应或解除合同，并要求甲方支付合同总价20%的违约金。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自XX项目开工之日起至项目主体结构混凝土供应完毕之日止，但最长不超过XXXX年XX月XX日。

2.供应期限：乙方应按照甲方提供的施工进度计划及时供应混凝土，具体交付时间以甲方书面采购订单为准。甲方应在每月XX日前提交下月混凝土需求计划，乙方应提前XX小时完成生产及运输准备。如遇紧急情况需紧急供应，甲方应另行书面通知，乙方应在收到通知后4小时内响应。

3.关键时间节点：

-XX项目开工日期：XXXX年XX月XX日；

-XX项目主体结构混凝土供应完毕日期：XXXX年XX月XX日；

-最终结算付款完成日期：XXXX年XX月XX日。

4.延期处理：如因不可抗力或甲方原因导致供应延期，经双方书面确认后可顺延合同期限。乙方因自身原因导致延期，每延期1天应向甲方支付合同总价1‰的违约金，但累计延期不超过XX天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)甲方未按约定支付货款，每逾期1日应按逾期金额的2‰向乙方支付违约金，逾期超过30日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总价20%的违约金。违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应补足差额。

(2)甲方提供的混凝土技术要求错误或未及时确认，导致乙方生产或运输损失的，甲方应承担相应责任，包括但不限于返工费用、延误损失及合理的直接费用。

(3)甲方无正当理由拒绝验收合格混凝土，每批次混凝土交付后超过15日未办理验收手续，视为默认验收合格，甲方仍可被要求支付相应货款。但如因甲方原因导致乙方混凝土长期积压，乙方有权单方面按市场最低价结算，差额部分由甲方承担。

2.乙方违约责任：

(1)混凝土质量不合格：乙方供应的混凝土强度等级、坍落度等指标不符合合同约定或国家标准的，甲方有权要求乙方立即整改或退货，乙方应承担全部返工费用及延误损失。整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价30%的违约金。

(2)供应延误：乙方未按约定时间交付混凝土，每延误1小时应向甲方支付合同总价1‰的违约金，累计延误超过XX小时或XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿合同总价50%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应补足差额。

(3)运输及交付违约：乙方运输车辆未按时到达交付地点，或交付过程中造成混凝土污染、泄漏等质量问题，每发生1次应向甲方支付合同总价5%的违约金，并承担甲方因此遭受的直接损失。乙方运输过程中发生交通事故或被盗抢，虽非乙方原因导致混凝土损失，但乙方仍需承担协调补救责任，并协助甲方向责任方索赔。

(4)票据及文件提供违约：乙方未按约定提供发票或质量证明文件，导致甲方无法及时付款或税务问题的，每延误1天应向甲方支付合同总价1‰的违约金，并承担甲方因此产生的罚款或滞纳金。

3.不可抗力免责：因地震、洪水、战争等不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，协商调整合同内容或解除合同。

4.损失赔偿：任何一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方直接损失及合理的间接损失，包括但不限于工程延误费、替代材料差价、诉讼费及律师费等。赔偿金额以实际损失为限，但最高不超过合同总价。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、禁止令等）、疫情及其防控措施、火灾、爆炸、极端天气（如暴雪、冰冻）以及其他类似事件。

2.通知义务：任何一方发生不可抗力事件，应在事件发生后48小时内书面通知对方，并提供政府公告、事故报告等有效证明文件。如不可抗力持续超过15天，双方应协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。不可抗力影响消除后，双方应尽快恢复履行合同，已发生的费用按实际支出结算。

4.后果承担：因不可抗力造成的财产损失或人员伤亡，由各方自行承担，双方互不追责。如不可抗力导致合同解除，双方应按实际履行情况结算货款，多退少补，并互不承担违约责任。但违约方已取得的预付款应在结算时抵扣相应损失。

第八条争议解决

1.协商解决：双方应本着友好合作的态度，就合同履行过程中产生的任何争议，首先通过书面或口头方式进行协商解决。协商期间，任何一方不得单方面采取强制措施或损害对方利益。

2.调解程序：如协商不成，双方可共同向XX省XX市建设工程调解委员会申请调解。调解协议经双方签字盖章后具有约束力，双方应自觉履行。调解失败的，可进入仲裁或诉讼程序。

3.仲裁程序：凡未约定仲裁或约定不明的争议，任何一方均有权向XX省XX市仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有法律约束力。仲裁过程中，双方应遵守仲裁规则，仲裁费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。

4.诉讼程序：如选择诉讼，双方应向XX省XX市人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应配合法院审理，共同推进案件解决。法院判决生效后，任何一方不履行的，对方可申请强制执行。

5.法律适用：本合同争议解决均适用中华人民共和国法律，任何一方不得援引国际惯例或外国法律。争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，不受影响。

第九条其他条款

1.通知方式：双方所有正式通知、文件往来均应采用书面形式，可通过邮寄（挂号信或快递）、传真、电子邮件或双方确认的联系方式进行。以邮寄方式发送的，挂号信发出后3日或快递发出后1日视为送达；以电子方式发送的，发出时视为送达。通知内容应明确、完整，并包含发送方、接收方、事由及发送日期。

2.合同变更：本合同任何条款的变更，均须经双方书面协商一致，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更合同内容。

3.保密义务