工程分包法定合同范本

工程分包法定合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为【甲方全称】，注册地址位于【甲方注册地址】，法定代表人为【甲方法定代表人姓名】，联系电话为【甲方联系方式】。甲方作为工程项目的业主或委托方，依法享有该工程项目的所有权或处置权，并基于自身需求或项目规划，通过合法途径获取了该工程项目的全部或部分工程分包权。甲方在工程分包过程中，依据相关法律法规及本合同约定，有权对乙方的工作内容、进度、质量进行监督与管理，并享有对分包工程成果的最终验收权。甲方的主要目的是通过分包方式，降低工程成本、提高施工效率，确保工程项目能够按照既定目标顺利实施。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为【乙方全称】，注册地址位于【乙方注册地址】，法定代表人为【乙方法定代表人姓名】，联系电话为【乙方联系方式】。乙方作为具备相应资质的专业施工企业或服务提供商，根据自身业务范围及市场竞争力，承接甲方委托的工程分包任务。乙方在签署本合同前，已充分了解工程项目的具体情况及分包范围，并具备完成该分包任务的相应技术能力、设备资源及人员保障。乙方承诺按照合同约定，在规定时间内完成分包工程，确保工程质量符合国家及行业相关标准，并承担相应的安全生产责任。

**合同简介**

本合同基于甲方对工程项目的整体规划需求及乙方在相关领域的专业能力，双方经平等协商一致，就工程分包事宜达成以下协议。甲方委托乙方承担【具体工程项目名称】中的【具体分包工程内容】，乙方同意按照甲方的要求及本合同约定的条款履行义务。双方合作的前提条件是：甲方已合法取得该分包工程的所有权或处置权，且具备相应的支付能力；乙方已获得必要的施工许可或资质证明，能够独立完成分包任务。本合同明确了双方的权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任等关键条款，旨在通过规范化管理，确保分包工程顺利实施，并最终实现甲乙双方的合作目标。合同范本的制定，充分考虑了工程分包领域的法律特征及实际操作需求，既保障了甲方的合法权益，也为乙方提供了明确的行为指引，双方均应严格遵照执行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方就【具体工程项目名称】中的【具体分包工程内容】进行分包施工或服务的权利义务关系，确保分包工程按照约定的质量、进度和安全标准完成，并最终融入整体工程项目。合同范围涵盖分包工程的具体工作内容，包括但不限于施工组织设计、现场施工管理、材料采购与使用（如合同另有约定除外）、设备租赁与操作、人员组织与管理、安全生产责任承担、质量验收配合等全部或部分环节。双方应在本合同框架内，就分包工程的实施细节进行补充约定，但均不得违背本合同的整体约定及法律法规的强制性规定。

第二条定义

1.“分包工程”指本合同约定的由乙方负责实施的部分工程内容，具体范围以本合同附件或主体合同相关条款为准。

2.“工程质量”指分包工程成果必须符合国家现行法律法规、行业技术标准以及甲方在主体合同或本合同中明确的质量要求。

3.“工程进度”指乙方应按照本合同约定的期限完成分包工程的工作内容，并应接受甲方基于主体合同或本合同要求的进度监督。

4.“安全生产”指乙方在分包工程施工过程中，必须遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工人员及财产安全，并承担相应的安全责任。

5.“验收合格”指分包工程完成后，经甲方或其授权代表按照约定标准进行检查验收，确认符合质量要求并签署验收文件。

6.“不可抗力”指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

甲方有权要求乙方按照本合同约定及主体合同（如适用）的相关要求，全面、按时、保质完成分包工程。甲方有权对乙方的施工组织、进度、质量、安全等事项进行监督、检查和指导，乙方应予以配合，并根据甲方的合理指令进行必要的调整。

甲方应向乙方提供必要的分包工程相关信息资料，包括但不限于施工图纸、技术规范、现场条件、主体合同相关约定等，并确保乙方能够顺利获取执行分包任务所需的基础条件。

甲方应按照本合同约定的价格与支付条件，及时向乙方支付工程款。甲方有权参与分包工程的竣工验收，验收合格后应按照约定签署验收文件，该文件作为乙方获取尾款的重要依据。

甲方应协调解决分包工程施工过程中涉及的主体工程或其他相关方的配合问题，减少对乙方工作的影响。

甲方应遵守相关法律法规，确保其作为分包委托方的主体资格合法有效，并保证其提供的资料真实、准确。

**2.乙方的权力和义务**

**（一）核心义务与责任**

乙方必须具备履行本合同所需的合法资质、专业能力、技术设备和高素质施工队伍，确保分包工程符合国家及行业质量、安全、进度标准。乙方应制定详细的施工组织设计，报甲方审核同意后方可实施，并在施工过程中严格遵循该方案。

乙方全面负责分包工程的现场施工管理，包括但不限于人员调配、材料采购与保管、机械设备使用、现场环境维护、文明施工等，确保施工有序进行。乙方应自行承担因管理不善导致的任何损失。

乙方应严格遵守国家及地方关于安全生产的法律法规和政策，建立健全安全生产责任制，配备必要的安全生产设施和劳动防护用品，定期进行安全教育和检查，确保无重大安全事故发生。因乙方原因发生的安全事故，由乙方承担全部责任及由此产生的一切费用。

乙方应按照合同约定的进度计划组织施工，确保按时完成各阶段工作。如遇非自身原因导致的延期，应及时书面通知甲方，并提供相关证明，经甲方确认后可相应顺延工期。乙方应接受甲方的进度监督，并按要求提交进度报告。

乙方应确保所使用的材料、构配件、设备等符合设计要求和质量标准，有权要求甲方提供与主体工程相关的技术协调支持，但不得因此延误自身工作进度。乙方应对其施工质量负责，并接受甲方的质量检查和验收。

乙方应自行承担分包工程施工过程中产生的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、安全措施费、保险费等，除非合同另有约定。

**（二）配合与协作义务**

乙方应积极配合甲方及监理单位（如主体合同有约定）对分包工程的管理和监督，对于甲方的合理指令应及时执行。乙方应指定专人负责与甲方的沟通协调，及时汇报工作进展和存在的问题。

分包工程施工过程中，如涉及与主体工程或其他分包单位的交叉作业或工作接口，乙方应主动进行协调，确保施工顺利进行。因乙方协调不力造成的延误或损失，由乙方承担责任。

乙方应遵守甲方现场的各项管理规定，包括但不限于作息时间、环境保护、消防安全等，维护良好的施工秩序。乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸、技术文件及其他资料，并在合同终止后按甲方要求返还。

乙方应自行办理分包工程相关的施工许可、报建等手续（如法律法规要求），并承担所有费用。如因乙方资质或行为不当导致无法获得相关许可，责任由乙方承担。

**（三）权利主张与保障**

乙方在按约完成分包工程并获得验收合格后，有权按照本合同约定收取工程款。如甲方无正当理由拖欠工程款，乙方除要求甲方支付外，还有权根据约定或法律规定采取相应措施。

乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如甲方未能履行相关义务导致乙方窝工或延误，经确认后甲方应承担相应责任。

在分包工程范围内，乙方享有对施工质量、进度的最终处置权，但需以不违反本合同及主体合同（如适用）约定为前提。

乙方在履行合同过程中产生的合理维权行为，如催款、索赔等，只要方式符合法律和合同规定，甲方应予以理解和配合，不得恶意阻挠。

第四条价格与支付条件

分包工程的总价款为人民币【具体金额】元（大写：【金额大写】），该价格已包含乙方为完成本合同约定的分包工程所应承担的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及应承担的风险费用等。除非合同另有约定或法律法规调整，该总价款固定不变。

甲方应按照以下方式向乙方支付工程款：

1.预付款：合同生效后【具体天数】日内，甲方向乙方支付合同总价款的【百分比】%作为预付款，即人民币【具体金额】元。

2.进度款：乙方完成合同约定工作量的【百分比】%并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的【百分比】%作为进度款，即人民币【具体金额】元。后续进度款支付按照类似方式，根据乙方提交的已完成工作量证明及甲方验收结果分阶段支付，直至累计支付至合同总价款扣除预付款和尾款的【百分比】%。

3.尾款：分包工程整体竣工验收合格并提交完整结算资料后【具体天数】日内，甲方向乙方支付至结算总价款的【百分比】%，即人民币【具体金额】元作为尾款。剩余【百分比】%作为质保金，在质保期满且无遗留问题后【具体天数】日内支付。

支付方式为银行转账，乙方应在收到款项后向甲方提供等额合法有效的发票。甲方付款账户信息如下：开户行：【开户银行名称】，账户名：【账户名称】，账号：【银行账号】。任何关于价格与支付的调整，均需经双方书面协商一致。

第五条履行期限

本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，至分包工程竣工验收合格、质保期满且所有款项支付完毕之日终止，有效期为【具体天数】日或【具体日期】。

乙方的分包工程施工期限自【起始条件，如甲方发出开工通知或合同生效】之日起，至【具体完成日期】止，总工期为【具体天数】日。关键时间节点包括：

1.开工日期：乙方应在收到甲方开工通知后【具体天数】日内正式开始施工。

2.重要节点工期：如分包工程包含多个关键工序或里程碑节点，双方应在合同附件中明确各节点的完成时限及验收标准。例如，【具体工序名称】应在【具体日期】前完成，并达到【具体验收标准】。

3.竣工日期：乙方应于【具体完成日期】前完成全部分包工程，并通知甲方进行竣工验收。

4.验收期限：甲方应在收到乙方完整的竣工验收资料后【具体天数】日内完成验收工作。

5.质保期：分包工程竣工验收合格之日起，质保期为【具体天数】日。乙方在此期间需承担保修责任。

任何因不可抗力、甲方原因或双方协商一致等原因导致的工期调整，应通过书面补充协议进行确认。乙方应确保在约定工期内完成工作，如因乙方原因导致延期，应承担相应违约责任。

第六条违约责任

**一、甲方违约责任**

1.逾期支付工程款：甲方未按本合同第四条约定支付任何一期工程款，每逾期一日，应按当期应付未付款项的【百分比】%向乙方支付违约金。逾期超过【具体天数】日，乙方有权暂停施工，并要求甲方在【具体天数】日内支付全部拖欠款项及违约金。若甲方仍未能支付，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失，损失包括但不限于乙方已投入的成本、预期利润、以及为追索款项产生的合理费用。

2.未提供必要条件：若甲方未能按约定提供施工条件、技术资料或协调主体工程相关方，导致乙方无法正常施工或造成延误，甲方应承担由此造成的工期延误责任，并赔偿乙方的相应损失。工期延误天数应予以顺延，且甲方仍需按原计划支付相应进度款。

3.无故拒绝验收或拖延验收：甲方在分包工程竣工验收合格后，无正当理由拒绝验收或拖延验收超过【具体天数】日，视为验收合格，甲方应支付尾款。若因甲方拖延验收导致质保金无法按时收回，由此产生的银行利息等损失由甲方承担。

4.主体合同变更影响分包：若因甲方主体工程发生变更导致分包工程范围、内容或标准发生变化，甲方应承担由此产生的额外费用或工期影响，并与乙方协商调整合同条款。若变更给乙方造成重大损失，甲方应予以赔偿。

**二、乙方违约责任**

1.质量不合格：乙方施工的分包工程质量不符合本合同约定或国家/行业标准，甲方有权要求乙方在【具体天数】内免费修复或返工至合格。若修复或返工仍不合格，或乙方拒绝修复，甲方有权委托第三方进行处理，所需费用由乙方承担，且乙方仍需支付相应工程款扣除修复费用后的金额。若质量缺陷造成主体工程损失或甲方其他损失，乙方应承担全部赔偿责任。

2.逾期完工：乙方未按本合同第五条约定工期完成分包工程，每逾期一日，应按当期应付未付款项的【百分比】%向甲方支付违约金。逾期超过【具体天数】日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失，损失包括但不限于甲方因工期延误产生的额外费用、对第三方承诺的赔偿、以及为解决工程问题产生的管理费等。违约金总额不超过合同总价款的【百分比】%。

3.安全事故责任：分包工程施工过程中发生安全生产事故，由乙方承担全部责任，包括但不限于事故抢险、人员伤亡救治、善后处理、行政处罚、民事赔偿等所有费用。由此给甲方主体工程或其他第三方造成的损失，乙方应全额赔偿。甲方有权根据情况暂停支付所有未付款项，直至乙方承担全部责任并赔偿损失后确认。

4.未按时提交资料或发票：乙方未按约定时间提交竣工验收资料、结算资料或合法有效发票，导致甲方无法支付尾款或结算，每逾期一日，乙方应按当期应付未付款项的【百分比】%向甲方支付违约金。逾期超过【具体天数】日，甲方有权拒绝支付相应款项。

5.未经许可分包或转包：若乙方将本合同项下的分包工程再分包或转包给第三方，甲方有权立即解除合同，乙方应承担全部违约责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

**三、违约金与赔偿的适用**

双方约定，违约方支付违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部实际损失，包括直接损失和合同履行后可获得的预期利益。但赔偿总额不得超过合同履行后乙方应得的工程款总额。

任何一方违约导致合同解除的，违约方应承担合同解除前的全部应付责任，并赔偿由此给守约方造成的损失。双方应就合同解除后的善后事宜，包括已完成工作的结算、资料返还、费用承担等，进行协商处理。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、征收、征用等）、疫情及其防控措施等。不可抗力事件应导致直接影响到合同的履行，或使履行合同变得不可能或不合理。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后【具体天数】日内书面通知对方，详细说明不可抗力事件的情况及其预计影响。通知后，双方应积极采取措施减少损失。发出通知后【具体天数】日内，受影响方应向对方提供不可抗力事件的证明文件，如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行时，受影响方不承担违约责任。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

4.合同解除：若不可抗力事件持续超过【具体天数】日，且导致合同目的无法实现，受影响方有权书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应就善后事宜进行协商，包括已完成工作的结算、财产返还、费用承担等。因不可抗力解除合同的，双方互不承担赔偿责任，但已发生的、合理的费用应予以结算。

5.不可抗力解除效力：本合同关于保密、知识产权、违约责任、争议解决等条款，不受不可抗力事件的影响，仍继续有效。

第八条争议解决

1.协商：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着诚实信用原则进行，争取在【具体地点，如合同签订地或工程所在地】达成书面和解协议。

2.调解：若双方协商未能解决争议，可共同选择【指定调解机构名称或类型，如当地建设工程调解中心】进行调解。调解协议达成后，双方应自觉履行。调解不成的，或双方不愿调解的，应进入下一步争议解决程序。

3.仲裁：对于协商或调解不成的争议，任何一方均有权将争议提交【指定仲裁委员会名称，如中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）或地方性仲裁委员会】，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为【具体仲裁地点】。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款。

4.诉讼：除本合同明确约定通过仲裁解决外，任何一方也可向有管辖权的人民法院提起诉讼。若有约定仲裁，则诉讼方式不得再行主张，除非仲裁机构裁决无效或超出其权限。诉讼管辖法院为【具体法院名称，如工程所在地有管辖权的人民法院】。当事人可依据民事诉讼法相关规定选择管辖法院，但原则上应选择与合同履行地或争议发生地有管辖权的法院。

5.法律适用：所有争议的解决均适用中华人民共和国法律。在解决争议过程中，涉及的外汇兑换按仲裁或诉讼发生时中国银行公布的官方汇率进行。本合同争议解决条款的变更或解除，须经双方书面同意。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的即时通讯方式发送至本合同首部列明的地址或联系方式。以专人递送方式发送的，送达时视为送达；以挂号信方式发送的，寄出后【具体天数】日视为送达；以传真或电子邮件方式发送的，发送时视为送达。任何一方变更联系方式，应提前【具体天数】日书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件方为有效。任何口头约定或非书面形式的变更均不具法律效力。合同变更内容成为合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。

3.保密：双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等一切未公开信息承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或为履行本合同所必需的除外。保密期限为本合同有效期内及合同终止后【具体年限】年内。

4.不可分割性：本合同各条款是相互关联、不可分割的整体。若任何一条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款