波形栏杆安装合同范本

波形栏杆安装合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX有限公司，注册地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：张三，联系电话甲方系一家依法成立并有效存续的有限责任公司，具备完全民事行为能力，拥有独立签订和履行本合同的权利及义务。甲方因业务发展需要，拟在XX市XX区XX路段建设波形栏杆，并委托乙方提供安装服务。

甲方的主要经营范围涉及XX领域，具备相应的资金实力和项目管理能力，能够确保本合同项下的款项按时支付及项目顺利推进。甲方已根据项目需求完成相关的前期规划及设计工作，并已获得必要的施工许可或用地批准，具备实施波形栏杆安装项目的合法前提条件。甲方的委托代理人（如有）应具备相应的授权证明，其所有行为均代表甲方利益，并受本合同约束。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX安装工程有限公司，注册地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：李四，联系电话乙方系一家依法成立并有效存续的建筑工程企业，具备波形栏杆安装所需的资质等级、技术能力和施工经验，且在过往项目中积累了丰富的类似工程经验。

乙方的主要经营范围涵盖金属栏杆安装、市政工程、钢结构施工等领域，拥有一支专业的技术团队和施工队伍，能够按照国家及行业标准完成波形栏杆的安装工作。乙方已具备完成本合同项下工程所需的设备、材料和人力资源，并承诺严格遵守相关法律法规及施工规范。乙方的报价方案已通过市场调研和成本核算，具有合理性和竞争力，且已获得甲方认可。

3.合同简介：

本合同由甲方与乙方于XX年XX月XX日签订，旨在明确双方在波形栏杆安装项目中的权利与义务。甲方委托乙方按照约定的技术标准、质量要求和工期完成XX市XX区XX路段的波形栏杆安装工程，乙方则负责提供符合甲方需求的安装服务。双方基于平等、自愿、公平的原则，经友好协商达成一致，特制定本合同。

项目的背景为甲方因XX原因（如交通安全管理、场地围栏需求等）需建设波形栏杆，而乙方具备相应的技术实力和施工经验，能够满足甲方的项目要求。甲方已支付部分预付款以启动项目，乙方承诺在收到剩余款项后立即组织施工，双方共同监督工程进度和质量，确保项目按计划完成。本合同不仅涉及波形栏杆的物理安装，还包括后续的验收、保修及维护等环节，整体构成一个完整的法律关系框架。

双方的合意在于，通过本合同的有效履行，甲方能够获得符合预期的波形栏杆安装服务，乙方则能够完成项目并收取相应报酬。双方均认识到本合同的重要性，将严格依照约定履行各自责任，任何一方违约均需承担相应法律后果。本合同范本后续章节将详细约定双方的权利义务、价格条款、履行期限、违约责任等内容，以保障双方的合法权益。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确约定甲方委托乙方在XX市XX区XX路段安装波形栏杆的具体事宜，确保安装工程符合双方事先确定的技术标准、质量要求和进度安排。合同范围包括但不限于以下内容：乙方根据甲方提供的图纸或现场要求，负责波形栏杆的原材料采购（如需）、运输、卸货、安装、调试及清理现场等工作；确保安装的波形栏杆符合国家相关标准（如GB/T26941.1-2011《波形钢护栏第1部分：公路波形钢护栏》）及甲方提出的具体技术参数；完成安装后配合甲方进行竣工验收，并承担约定的保修责任。具体安装范围以甲方提供的现场勘测报告或施工图纸为准，涉及长度约为XX米，安装位置覆盖XX区域。

第二条定义

1.“波形栏杆”指采用热浸镀锌钢板或不锈钢板经辊压成型，具有波形轮廓的金属围栏结构，用于交通隔离、场地围护等用途。

2.“技术标准”指本合同项下波形栏杆安装工程应遵循的国家、行业及地方相关规范、标准，包括但不限于波形钢护栏的设计、施工及验收规范。

3.“竣工验收”指安装工程完成后，由甲方依据合同约定及国家相关标准对工程质量、数量、进度等进行检查验收，并签署书面确认文件的过程。

4.“保修期”指乙方对安装完成的波形栏杆承担质量保修的期限，自竣工验收合格之日起计算。

5.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)权力：甲方有权要求乙方按照合同约定的技术标准和时间节点完成波形栏杆安装工程，并有权对乙方的施工过程进行监督和检查；甲方有权在乙方施工不符合合同约定时，要求其限期整改；甲方有权在工程验收时提出合理意见，并最终决定是否通过验收；甲方有权依据合同约定向乙方收取工程款项。

(2)义务：甲方应向乙方提供安装现场的相关资料，包括但不限于地形图、地质报告、地下管线分布情况等，并确保资料的真实性和完整性；甲方应按时支付合同约定的预付款及进度款，确保乙方有足够的资金进行材料采购和工程施工；甲方应在收到乙方提交的竣工验收申请后XX日内组织验收，如无正当理由逾期不验收，视为验收合格；甲方应配合乙方办理施工期间可能需要的临时许可或协调周边关系；甲方应承担因自身原因导致的工程变更或延误所产生的额外费用。

2.乙方的权力和义务：

(1)权力：乙方有权要求甲方按时提供必要的施工条件和技术支持；乙方有权根据合同约定收取工程款项；乙方有权拒绝执行违反法律法规或不符合技术标准的施工要求；乙方在获得甲方授权后，有权将部分非核心工作分包给具有相应资质的分包单位，但需向甲方备案，并连带承担分包单位的违约责任。

(2)义务：乙方应组建专业的项目管理团队，配备经验丰富的技术人员和施工人员，严格按照合同约定的技术标准和施工图纸进行安装；乙方应确保所使用的波形栏杆原材料符合国家相关标准，并可应甲方要求提供出厂合格证或检测报告；乙方应合理安排施工计划，确保工程按期完成，如遇非自身原因导致的延期，应及时通知甲方并采取措施缩短工期；乙方应做好施工现场的安全管理，配备必要的安全设施，确保施工人员的人身安全，并承担因自身原因造成的安全事故责任；乙方应爱护安装现场的现有设施，避免不必要的损坏；乙方应在工程竣工验收合格后，向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于安装图纸、材料清单、自检报告等；乙方应承担合同约定的保修责任，在保修期内对出现的质量问题免费维修或更换；乙方应遵守施工区域的环保要求，妥善处理施工垃圾，做到工完场清。

第四条价格与支付条件

本合同项下的波形栏杆安装工程总价款为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含波形栏杆的原材料费、运输费、卸货费、安装费、调试费、人工费、机械费、安全文明施工费、税金以及合同约定的保修费用等所有与工程安装相关的费用，为固定总价。价格已考虑XX米安装范围及特定技术要求，且已包含乙方为完成本合同项下义务所需的一切成本和利润。

甲方应按照以下方式向乙方支付合同价款：

(1)预付款：合同签订生效后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整），作为项目启动预付款。乙方收到预付款后应立即组织材料采购和人员设备进场。

(2)进度款：波形栏杆安装完成XX%，且经甲方现场初步验收合格后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）。

(3)尾款：工程通过最终竣工验收合格后XX日内，甲方向乙方支付剩余合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）。乙方应在收到尾款前向甲方开具等额合法发票。

甲方支付款项应通过银行转账方式，乙方应向甲方提供收款银行账户信息。任何一方变更联系方式或银行账户信息，均应提前XX日书面通知对方，否则由此造成的款项延迟支付责任由未通知方承担。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程最终竣工验收合格、甲方支付全部工程款项并乙方完成所有保修义务之日终止，共计有效期为XX年。

2.履行期限：乙方应在收到甲方预付款后XX日内，完成所有波形栏杆的进场、卸货和安装工作；最迟应于XX年XX月XX日前完成全部安装任务，并提交竣工验收申请。甲方应在收到乙方竣工验收申请后XX日内组织验收，如验收合格，则工程正式完成；如需整改，乙方应在收到甲方整改通知后XX日内完成，并再次申请验收。

3.保修期限：本合同项下的波形栏杆安装工程保修期为自双方签署的竣工验收合格之日起XX年，自乙方提交竣工验收申请之日起计算XX日。

4.时间节点：除本合同另有约定外，所有时间承诺均从对方发出书面通知或履行义务之日起计算，且均为工作日时间。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)若甲方未按本合同第四条约定的时间支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付预付款金额XX%的违约金，但违约金累计不超过合同总价款的XX%；逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失，损失金额为乙方已发生且合理的费用加上合同总价款的XX%。

(2)若甲方未按本合同第四条约定的进度款或尾款支付时间支付款项，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项XX%的违约金；逾期超过XX日，乙方有权暂停施工，甲方应支付暂停期间乙方的合理费用，并继续履行付款义务；若甲方最终未能支付任何款项，乙方有权解除合同，甲方除支付已完成工作的相应费用外，还应承担合同总价款XX%的违约金。

(3)若甲方未按时组织竣工验收，或因甲方原因导致验收逾期，每逾期一日，甲方应向乙方支付合同总价款XX%的违约金，但累计不超过XX元；逾期超过XX日，视为验收合格。甲方逾期验收给乙方造成的其他损失（如窝工费、设备租赁费等），由甲方承担。

(4)若因甲方提供的资料错误或未及时提供施工条件导致工期延误，延误期间乙方人员、设备的窝工损失由甲方承担，且乙方不承担因此延误造成的违约责任。

2.乙方违约责任：

(1)若乙方未按本合同第五条约定的期限完成安装工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，但累计不超过合同总价款的XX%；逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项（扣除已完成工作的合理价值后），并承担合同总价款XX%的违约金。

(2)若乙方安装的波形栏杆质量不符合本合同第一条约定的技术标准或国家相关规范，甲方有权要求乙方在XX日内免费修复或更换，修复或更换期间造成的工期延误由乙方承担，且乙方应承担修复或更换的全部费用。若修复或更换后仍不符合要求，甲方有权解除合同，乙方除承担修复费用外，还应支付合同总价款XX%的违约金。

(3)若乙方在施工过程中发生重大安全事故或造成第三方财产损失，乙方应承担全部赔偿责任，且甲方有权立即解除合同，已支付的款项（扣除乙方应赔偿的损失后）予以没收，并保留向乙方追偿的权利。

(4)若乙方未按本合同第四条约定的时间开具发票，导致甲方无法按时支付尾款，每逾期一日，乙方应向甲方支付未开票金额XX%的违约金。

(5)若乙方在保修期内未能履行保修义务，或维修响应不及时、维修质量不合格，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用由乙方承担，且甲方有权要求乙方支付保修期内的实际维修费用加上合同总价款XX%的违约金。

3.赔偿责任：任何一方违约给对方造成的直接经济损失，违约方应予以赔偿，赔偿金额应以实际损失为限。若违约金不足以弥补实际损失的，守约方有权要求违约方补足差额。

4.解除合同后果：若本合同因任何一方违约被解除，除本条已约定违约责任外，违约方还应返还收受的对方款项（如有），并承担由此产生的所有费用。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整导致项目停建或取消）以及法律、法规规定无法履行合同的其他情形。

2.通知义务：任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力发生后XX日内书面通知对方，说明不可抗力的具体情况、影响范围以及预计持续期限。通知应附有相关证明材料（如政府部门公告、新闻报道、保险理赔文件等）。

3.责任免除：遭遇不可抗力的一方，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。若不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解除合同或变更合同条款；若不可抗力仅影响部分履行，则受影响方只需相应延长履行期限，但不承担逾期履行的违约责任。

4.持续影响：若不可抗力影响持续超过XX日，双方应再次协商合同后续处理方案。协商不成的，任何一方均有权单方解除合同，但需提前XX日书面通知对方，并就合同履行情况、已产生费用及财产处置等达成书面协议。因不可抗力解除合同的，双方互不承担违约责任，已支付款项（扣除不可抗力发生前乙方已完成工作的合理价值后）予以返还。

5.不可免除的责任：因不可抗力导致合同解除或部分条款无法履行的，若该部分履行与合同主要目的直接相关，遭遇不可抗力一方仍需承担因此产生的直接损失赔偿责任。

第八条争议解决

1.协商解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。协商应在合同有效期内，由双方授权代表进行，地点在XX市。双方应本着诚实信用原则，积极寻求达成书面和解协议的解决方案。

2.调解：若协商未能在XX日内达成一致，双方同意将争议提交给XX市XX区市场监督管理局或XX行业协会进行调解。调解由调解委员会在查明事实的基础上，依据相关法律法规和合同约定进行。调解结果形成调解协议的，经双方签字盖章后具有约束力，双方应自觉履行。

3.法律途径：若协商或调解失败，或双方在XX日内未能达成调解协议，任何一方均有权选择以下第（一）或第（二）种方式解决争议：

（一）诉讼：将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。约定管辖法院为合同履行地或被告住所地的人民法院，即XX市XX区人民法院。诉讼过程中，诉讼费用（包括案件受理费、保全费、律师费等）由败诉方承担，但双方均需承担自身律师的合理费用。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他项下的义务，非争议部分的履行不应因诉讼而中断。

（二）仲裁：将争议提交XX仲裁委员会（或具体名称）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁请求应在争议发生后XX日内提出。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX市。仲裁费用由败诉方承担，但双方均需承担各自提交证据和参与仲裁的合理费用。

4.选择唯一：双方确认，在本合同有效期内，就本合同项下的争议，应优先选择协商解决，协商不成的，则优先选择调解。除非双方在争议发生前明确书面约定选择诉讼或仲裁，否则按本条前款顺序处理。一旦选择了诉讼或仲裁，双方应将争议提交至约定的管辖法院或仲裁机构，并应在该管辖法院或仲裁机构解决所有后续相关争议，直至最终裁决或判决生效。

5.保密：无论争议通过何种方式解决，双方均应遵守保密义务，不得将争议解决过程中获悉的对方商业秘密、技术信息等泄露给任何第三方，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件、要求或其他通信均应以书面形式作出，可以通过专人递送、挂号信、快递服务、传真或电子邮件（电子邮件地址：[甲方邮箱/乙方邮箱]）等方式送达。通知的送达以送达日或发送日（如电子邮件已成功发送）为准。若通过电子邮件发送，发出方应保留发送记录作为送达证明。地址变更应及时书面通知对方，否则按原地址送达即视为有效送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改、补充或变更，均须经双方授权代表签署书面文件，方为有效。任何口头承诺或约定均不构成合同变更，除非双方另有明确书面记录。

3.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、经营数据等所有非公开信息承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露，但法律法规要求披露或为履行本合同所必需的除外。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。

4.不可转让性：任何一方未经另一方事先书面同意，不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。但甲方有权将其在本合同项下的权利义务转让给项目承继主体，只需提前XX日书面通知乙方。

5.法律适用与争议解决优先：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。本合同第八条关于争议解决的约定具有优先性，排除了适