坟地施工合同范本

坟地施工合同范本甲方（发包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：鉴于甲方拥有坟地相关事宜需要进行施工建设，乙方具备坟地施工的专业能力和资质，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下合同协议：一、标的物或服务具体描述1.坟地位置：位于[详细地址]，其四至范围为东至[具体边界描述]，西至[具体边界描述]，南至[具体边界描述]，北至[具体边界描述]。2.施工内容坟地基础建设，包括土方挖掘、平整，深度达到[具体深度要求]，夯实处理，确保基础稳固。坟体建造，按照双方约定的设计方案进行建造，采用[具体建筑材料及规格]，确保坟体质量坚固、外观符合要求。周边附属设施建设，如铺设通道、设置防护围栏等，通道宽度为[具体宽度]，防护围栏高度为[具体高度]，材质为[具体材质]。绿化工程，在坟地周边及指定区域种植[具体植被种类]，保证植被成活率达到[具体成活率要求]。3.施工期限本工程自合同签订之日起[开始日期]开始施工，预计于[结束日期]完工，总工期为[工期天数]天。如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的质量标准、施工进度和安全要求进行施工。2.义务向乙方提供坟地施工所需的相关资料，包括土地权属证明、规划设计要求等，并确保资料的真实性和完整性。协助乙方办理施工过程中可能涉及的相关手续，如临时用地审批、施工许可证办理等，费用由[承担方]承担。按照合同约定的时间和方式支付工程款，如因甲方原因逾期付款，应承担相应的违约责任。在施工期间，负责协调与坟地周边相关方的关系，确保施工顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。在施工过程中，如遇甲方提供的资料不准确、不完整或其他不可抗力因素导致施工无法正常进行，有权要求工期顺延，并要求甲方承担相应的损失。2.义务具备从事坟地施工的合法资质和相关许可证件，并向甲方提供资质证明文件。按照合同约定的质量标准、施工进度和安全要求组织施工，制定详细的施工方案，并报甲方审核同意。负责施工现场的安全管理，设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。施工过程中产生的废弃物、垃圾等应按照环保要求及时清理和处理，不得随意丢弃，造成环境污染。工程竣工后，负责按照合同约定进行质量保修，保修期限为[保修期限]年。在保修期限内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[响应时间]天内派人维修。三、工程款支付方式1.合同签订后，甲方支付工程款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元。2.坟地基础建设完成并经甲方验收合格后，支付工程款的[基础建设款比例]，即人民币[基础建设款金额]元。3.坟体建造完成并经甲方验收合格后，支付工程款的[坟体建造款比例]，即人民币[坟体建造款金额]元。4.周边附属设施建设完成并经甲方验收合格后，支付工程款的[附属设施建设款比例]，即人民币[附属设施建设款金额]元。5.绿化工程完成并经甲方验收合格后，支付工程款的[绿化工程款比例]，即人民币[绿化工程款金额]元。6.工程竣工结算后，支付至工程款总额的[结算款比例]，预留工程款总额的[质保金比例]作为质保金，质保期满后如无质量问题，一次性无息返还。甲方应在每次付款前[通知时间]天通知乙方，乙方应在接到通知后[提交资料时间]天内提交相关发票及结算资料，经甲方审核无误后支付相应款项。四、质量标准1.坟地施工应符合国家及地方现行的相关工程建设标准、规范和质量验收标准，确保工程质量达到优良等级。2.坟体的尺寸、结构、材质等应符合双方约定的设计方案要求，坟体表面应平整光滑，无裂缝、渗漏等质量问题。3.周边附属设施的建设应牢固可靠，符合安全使用要求，防护围栏应安装牢固，通道应平整畅通。4.绿化工程应按照设计要求进行种植，植被生长良好，成活率达到合同约定标准。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付工程款，则每逾期一天，应按照未付款项的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款期限]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时工期相应顺延。若甲方未按照合同约定提供相关资料或协助办理手续，导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等。若甲方擅自变更合同约定的施工内容或要求，应承担乙方因此增加的费用，并赔偿乙方相应的损失。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准、施工进度和安全要求进行施工，应负责无偿返工直至达到合同要求，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。如因乙方原因导致工程质量不符合要求，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照合同总价款的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[逾期竣工期限]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价款的[解除合同违约金比例]向甲方支付违约金。若乙方在施工过程中违反安全管理规定，导致发生安全事故，应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。若乙方擅自转包或分包本工程，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价款的[转包分包违约金比例]向甲方支付违约金。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）