改厕施工合同范本

改厕施工合同范本甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有改厕需求，乙方具备提供改厕服务的专业能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行改厕事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.改厕范围：甲方位于[具体地址]的[房屋类型及数量]进行改厕。2.改厕标准：按照国家及地方相关改厕标准和规范进行施工，确保改厕后的设施符合卫生、环保等要求。具体标准包括但不限于化粪池的建设规格、材质要求，便器的选型与安装规范等。3.改厕内容：拆除原有不符合卫生要求的厕所设施。建造新的化粪池，采用[具体材质]，确保化粪池的有效容积为[X]立方米，具备防渗漏、防溢出功能。安装符合国家标准且质量合格的便器，包括[便器具体型号]，并确保其安装稳固、排水通畅。对改厕区域进行地面硬化和周边环境整治，确保施工后的环境整洁美观。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的改厕工作进行监督，提出合理的意见和建议。在乙方未按照合同约定履行义务时，有权要求乙方整改或采取其他补救措施。2.义务向乙方提供改厕所需的场地，并确保场地具备施工条件，如场地平整、通水通电等。按照合同约定及时支付改厕费用。协助乙方办理施工过程中可能涉及的相关手续，如临时占地许可等（如有需要）。对乙方在施工过程中因甲方原因导致的误工、窝工等情况给予合理补偿（如有）。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定收取改厕费用。根据施工需要，要求甲方提供必要的协助和配合。2.义务按照本合同约定的改厕范围、标准和内容进行施工，确保施工质量达到国家及地方相关标准和规范要求。自行承担施工过程中的安全责任，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，因乙方原因造成的安全事故由乙方负责处理并承担相应责任。施工过程中遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，减少施工对周边环境的影响，妥善处理施工废弃物。在施工前向甲方提供详细的施工计划和进度安排，定期向甲方汇报施工进展情况，接受甲方的监督检查。负责改厕设施的售后服务，在质保期内对出现的质量问题及时进行维修或更换，质保期自改厕工程竣工验收合格之日起计算[X]年。三、费用及支付方式（一）费用1.本合同改厕总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）此费用为包干价，包含改厕所需的全部费用，除因甲方提出的超出合同约定范围的变更导致费用增加外，乙方不得另行收取其他费用。2.费用明细如下：化粪池建设费用：人民币[X]元，包括[具体型号及规格]化粪池及相关配件的采购、运输、安装费用。便器及配件费用：人民币[X]元，包括[便器具体型号]便器及配套的冲水装置、连接管件等的采购费用。拆除及清运费用：人民币[X]元，用于拆除原有厕所设施及将施工废弃物清运出场的费用。地面硬化及环境整治费用：人民币[X]元，包括改厕区域地面的硬化材料及人工费用，以及周边环境整治所需的材料和人工费用。施工费用：人民币[X]元，涵盖乙方施工团队的劳务费用、管理费、利润等。其他费用（如有）：人民币[X]元，具体说明[如有其他费用的详细内容]。（二）支付方式1.合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。2.化粪池基础完工并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。3.改厕工程全部完工并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总费用的剩余部分（即合同总费用减去已支付款项），即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。乙方应在每次付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.本合同改厕工程的工期为自合同签订且甲方支付预付款之日起[X]天内完成。2.因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担责任，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。3.因不可抗力或乙方自身原因导致工期延误的，乙方应采取措施尽快恢复施工，并承担由此给甲方造成的损失（如有），同时工期不顺延。若因乙方原因延误工期超过[X]天，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按照合同总费用的[X]%向甲方支付违约金。五、质量验收1.改厕工程完工后，乙方应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方验收通知后[X]个工作日内组织验收。2.验收标准按照本合同约定的改厕范围、标准和内容进行，包括但不限于化粪池的建设质量、便器的安装质量、地面硬化及周边环境整治情况等。验收合格的，双方应签署验收合格文件。3.若验收不合格，乙方应按照甲方的要求在[X]个工作日内进行整改，直至达到验收标准。整改后再次验收仍不合格的，甲方有权扣除合同总费用的[X]%作为违约金，并要求乙方继续整改或采取其他补救措施。因乙方整改导致的工期延误由乙方自行承担责任。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定及时支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此导致的工期延误及其他损失由甲方承担。2.若甲方违反本合同约定，无故干涉乙方正常施工或拒绝接受乙方按照合同约定提供的服务，应赔偿乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失及预期利益损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的改厕范围、标准和内容进行施工，应负责无偿整改直至达到合同要求。若整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总费用的[X]%向甲方支付违约金。2.若乙方未按照合同约定的工期完成改厕工程，每逾期一天，应按照合同总费用的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按照合同总费用的[X]%向甲方支付违约金。3.若乙方提供的改厕设施及材料不符合质量要求，乙方应负责免费更换，并承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方因使用不合格产品导致的人身损害赔偿、财产损失赔偿等。4.若乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照合同总费用的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签