《工程建设法规与案例分析》习题及答案

《工程建设法规与案例分析》习题及答案本习题集严格依据工程建设法规核心知识点设计，涵盖《中华人民共和国民法典》（合同编）、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等核心法规，题型包括单项选择题、多项选择题、判断题及案例分析题，附完整答案与详细解析，助力学习者巩固法规知识、提升案例分析能力。答题说明：1.本习题集总分100分，答题时间120分钟；2.客观题（单选、多选、判断）需准确作答，主观题（案例分析）需结合法规条文规范表述；3.案例分析题应先明确核心法律问题，再引用对应法规条文，最后得出分析结论。一、单项选择题（共20题，每题1.5分，共30分）1.根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程施工许可的表述，正确的是（）A.工程投资额在30万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证B.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工C.因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以3次为限D.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位无需向发证机关报告2.某建设单位将一项工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，根据《建设工程质量管理条例》，该行为应承担的法律责任是责令改正，并处（）的罚款A.50万元以上100万元以下B.20万元以上50万元以下C.工程合同价款2%以上4%以下D.工程合同价款1%以上2%以下3.根据《中华人民共和国招标投标法》，下列项目中，必须进行招标的是（）A.施工单项合同估算价为200万元的市政公用项目B.重要设备采购单项合同估算价为150万元的水利项目C.勘察服务采购单项合同估算价为40万元的通信项目D.监理服务采购单项合同估算价为30万元的房屋建筑项目4.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院（）A.不予支持B.应予支持C.协商解决D.驳回起诉5.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全生产责任的表述，错误的是（）A.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员B.施工单位负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责C.施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装6.关于建设工程竣工验收，下列说法正确的是（）A.建设工程竣工验收应当由建设单位组织B.建设工程竣工验收应当由施工单位组织C.未经验收的建设工程，建设单位可以先行使用D.验收合格的建设工程，方可交付使用7.根据《中华人民共和国民法典》，建设工程施工合同的法定解除权，不包括下列哪种情形（）A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行C.当事人一方迟延履行债务致使不能实现合同目的D.当事人一方未按约定支付工程进度款8.某施工单位在施工过程中，未按照工程设计图纸施工，造成建设工程质量不符合约定，根据《建设工程质量管理条例》，该施工单位应承担的法律责任是（）A.责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.吊销资质证书D.赔偿损失9.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的（）A.1%B.2%C.3%D.5%10.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案A.7B.15C.20D.3011.下列关于建设工程分包的说法，正确的是（）A.总承包单位可以将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位B.分包单位可以将其承包的建设工程再分包C.总承包单位未经建设单位认可，不得将承包工程中的部分工程分包给其他单位D.建设工程主体结构的施工可以分包给其他单位完成12.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于特种作业人员的表述，正确的是（）A.特种作业人员不需要取得特种作业操作资格证书即可上岗作业B.特种作业人员应当按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业C.特种作业人员的特种作业操作资格证书有效期为3年D.特种作业人员在资格证书有效期内，不需要参加继续教育13.某建设工程施工合同约定，工程价款为1000万元，工期为12个月。施工单位在施工过程中，因不可抗力导致工期延误3个月，根据《中华人民共和国民法典》，关于工期延误的责任承担，下列说法正确的是（）A.施工单位应当承担工期延误的责任B.建设单位应当承担工期延误的责任C.双方互不承担工期延误的责任D.双方协商确定责任承担方式14.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的最低保修期限，下列说法错误的是（）A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年15.下列关于投标的说法，错误的是（）A.投标人应当具备承担招标项目的能力B.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点C.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件D.投标人可以以低于成本的报价竞标16.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑施工企业应当依法为职工参加（）缴纳保险费A.工伤保险B.养老保险C.医疗保险D.失业保险17.建设单位与施工单位签订的建设工程施工合同中，约定了争议解决方式为仲裁。后双方因工程质量问题发生争议，根据《中华人民共和国仲裁法》，下列说法正确的是（）A.双方只能通过仲裁解决争议B.双方可以通过诉讼解决争议C.双方既可以通过仲裁解决争议，也可以通过诉讼解决争议D.仲裁裁决作出后，双方可以就同一争议向人民法院提起诉讼18.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工现场安全防护的表述，错误的是（）A.施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施等危险部位，设置明显的安全警示标志B.施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施C.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由建设单位承担D.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施19.某招标项目，招标文件要求投标人提交投标保证金，投标截止时间为2025年5月10日。某投标人于2025年5月8日提交了投标保证金，但未在投标截止时间前提交投标文件，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，该投标保证金应（）A.不予退还B.予以退还C.减半退还D.退还本金及利息20.根据《中华人民共和国民法典》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任不包括（）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.消除影响、恢复名誉二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分；多选、少选、错选均不得分）1.根据《中华人民共和国建筑法》，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件包括（）A.有符合国家规定的注册资本B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.法律、行政法规规定的其他条件2.下列关于建设工程招标投标的说法，正确的有（）A.招标分为公开招标和邀请招标B.公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标D.招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人3.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位的质量责任和义务包括（）A.不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标C.应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查D.应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训4.建设工程施工合同履行过程中，下列情形中，承包人可以顺延工期的有（）A.发包人未按约定提供施工场地B.发包人未按约定提供施工图纸C.发包人未按约定支付工程进度款D.承包人自身原因导致施工机械故障5.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于工程监理单位安全生产责任的表述，正确的有（）A.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改C.情况严重的，工程监理单位应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告6.下列关于建设工程质量保修的说法，正确的有（）A.建设工程实行质量保修制度B.建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书C.质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等D.建设工程的保修期限，自工程完工之日起计算7.根据《中华人民共和国民法典》，下列关于建设工程合同的表述，正确的有（）A.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同B.建设工程合同应当采用书面形式C.建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人D.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款8.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有（）A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D.招标人授意投标人撤换、修改投标文件9.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务包括（）A.施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人B.施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料C.施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字D.施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录10.建设工程领域的法律责任形式包括（）A.民事责任B.行政责任C.刑事责任D.违宪责任三、判断题（共10题，每题1分，共10分；正确填“√”，错误填“×”）1.建设工程施工合同的发包人可以是自然人、法人或者其他组织。（）2.禁止承包单位将其承包的全部建设工程转包给他人。（）3.投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。（）4.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院应予支持。（）5.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。（）6.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。（）7.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。（）8.建设工程的最低保修期限由施工单位自行确定。（）9.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。（）10.因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。（）四、案例分析题（共2题，每题20分，共40分）案例一：2024年3月，A建设单位与B施工单位签订了一份建设工程施工合同，约定由B施工单位承建A建设单位的办公楼工程，工程价款为800万元，工期为10个月。合同签订后，B施工单位未经A建设单位同意，将该工程的主体结构施工分包给C施工单位（C施工单位不具备相应资质等级）。施工过程中，A建设单位发现B施工单位的分包行为后，要求B施工单位解除与C施工单位的分包合同，B施工单位未予理会。2024年12月，工程竣工，A建设单位组织竣工验收，发现工程存在质量问题，经鉴定，该质量问题是由于C施工单位的施工工艺不符合规范要求所致。A建设单位遂拒绝支付工程价款，B施工单位诉至法院，要求A建设单位支付工程价款。问题：1.B施工单位将主体结构施工分包给C施工单位的行为是否合法？为什么？（6分）2.该建设工程施工合同是否有效？为什么？（6分）3.A建设单位拒绝支付工程价款的做法是否合法？为什么？（8分）案例二：2024年5月，D建设单位就某住宅小区工程进行招标，E施工单位、F施工单位等多家单位参与投标。在投标过程中，D建设单位向E施工单位泄露了标底信息。最终，E施工单位以低于成本的报价中标。2024年6月，D建设单位与E施工单位签订了建设工程施工合同，约定工程价款为1200万元，工期为15个月。施工过程中，E施工单位因资金周转困难，未按约定支付农民工工资，导致农民工罢工，工程停工。D建设单位要求E施工单位尽快解决农民工工资问题，恢复施工，E施工单位未能及时解决。2025年1月，D建设单位向法院提起诉讼，请求解除与E施工单位的建设工程施工合同，并要求E施工单位承担违约责任。问题：1.D建设单位向E施工单位泄露标底信息的行为属于什么性质？应承担什么法律责任？（6分）2.E施工单位以低于成本的报价中标的行为是否合法？为什么？（6分）3.D建设单位是否有权解除与E施工单位的建设工程施工合同？为什么？（8分）五、标准答案与详细解析（一）单项选择题答案及解析1.答案：A解析：根据《中华人民共和国建筑法》第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。A项正确。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，B项错误。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月，C项错误。中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证，D项错误。2.答案：A解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十四条规定，违反本条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。A项正确。3.答案：B解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第三条规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。《必须招标的工程项目规定》明确，施工单项合同估算价在400万元人民币以上、重要设备、材料等货物的采购单项合同估算价在200万元人民币以上、勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须招标。B项重要设备采购单项合同估算价150万元，未达到200万元，原本不必须招标，但水利项目属于关系社会公共利益、公众安全的项目，因此必须招标。A项施工单项合同估算价200万元，未达到400万元；C项勘察服务40万元，D项监理服务30万元，均未达到100万元，且无特殊情形，不必须招标。B项正确。4.答案：B解析：根据《中华人民共和国民法典》第七百九十三条第一款规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。B项正确。5.答案：C解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十九条规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。C项错误。A、B、D项均符合该条例关于施工单位安全生产责任的规定。6.答案：D解析：根据《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A、B项错误。建设工程经验收合格的，方可交付使用。C项错误，D项正确。7.答案：D解析：根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。A、B、C项均属于法定解除权的情形。D项当事人一方未按约定支付工程进度款，属于一般违约行为，并非法定解除权的情形，承包人可以催告发包人支付，但不能直接解除合同。D项正确。8.答案：A解析：根据《建设工程质量管理条例》第六十四条规定，违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。A项正确。9.答案：B解析：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。B项正确。10.答案：B解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十九条规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。B项正确。11.答案：C解析：根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。C项正确，A、B、D项错误。12.答案：B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。B项正确，A项错误。特种作业操作资格证书有效期为6年，C项错误。特种作业人员应当按照国家有关规定参加继续教育，D项错误。13.答案：C解析：根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。本题中，不可抗力导致工期延误，双方互不承担工期延误的责任。C项正确。14.答案：D解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。D项错误，A、B、C项正确。15.答案：D解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第三十三条规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。D项错误。A、B、C项均符合该法关于投标的规定。16.答案：A解析：根据《中华人民共和国建筑法》第四十八条规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。A项正确。17.答案：A解析：根据《中华人民共和国仲裁法》第五条规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。本题中，双方约定争议解决方式为仲裁，且仲裁协议有效，因此双方只能通过仲裁解决争议。A项正确，B、C项错误。仲裁裁决是终局的，裁决作出后，当事人就同一争议再向人民法院提起诉讼的，人民法院不予受理，D项错误。18.答案：C解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十八条规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。A项正确。第二十九条规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。C项错误。第三十条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。D项正确。19.答案：B解析：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十一条规定，招标人终止招标的，应当及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人。已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。本题中，投标人未提交投标文件，不属于投标保证金不予退还的情形，因此投标保证金应予以退还。B项正确。20.答案：D解析：根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。消除影响、恢复名誉属于侵权责任的承担方式，不属于违约责任。D项正确。（二）多项选择题答案及解析1.答案：ABCD解析：根据《中华人民共和国建筑法》第十二条规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：（一）有符合国家规定的注册资本；（二）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（三）有从事相关建筑活动所应有的技术装备；（四）法律、行政法规规定的其他条件。ABCD项均正确。2.答案：ABCD解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第十条规定，招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。A、B、C项正确。第五条规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。D项正确。3.答案：ABC解析：根据《建设工程质量管理条例》第十条、第十一条规定，建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。A、B、C项正确。建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训是施工单位的责任，D项错误。4.答案：ABC解析：根据《中华人民共和国民法典》第五百二十七条、第五百二十九条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。A、B、C项均属于发包人未按约定履行义务的情形，承包人可以顺延工期。D项属于承包人自身原因导致的工期延误，不能顺延工期。ABC项正确。5.答案：ABCD解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。ABCD项均正确。6.答案：ABC解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十九条规定，建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。A、B、C项正确。第四十条规定，建设工程的保修期限，自竣工验收合格之日起计算。D项错误。7.答案：ABCD解析：根据《中华人民共和国民法典》第七百八十八条、第七百八十九条、第七百九十三条、第八百零七条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程合同应当采用书面形式。建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。ABCD项均正确。8.答案：ABCD解析：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十一条规定，禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。ABCD项均正确。9.答案：ABCD解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十六条、第二十九条、第三十条规定，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。ABCD项均正确。10.答案：ABC解析：建设工程领域的法律责任形式主要包括民事责任、行政责任和刑事责任。民事责任是指民事主体违反民事义务所应承担的法律后果，如赔偿损失、支付违约金等。行政责任是指行政主体和行政相对人违反行政法律规范所应承担的法律后果，如罚款、吊销资质证书等。刑事责任是指犯罪主体违反刑事法律规范所应承担的法律后果，如有期徒刑、罚金等。违宪责任是指违反宪法规定所应承担的法律后果，在建设工程领域不常见。ABC项正确，D项错误。（三）判断题答案及解析1.√解析：建设工程施工合同的发包人可以是自然人、法人或者其他组织，只要其具备相应的民事权利能力和民事行为能力，能够履行合同义务即可。2.√解析：根据《中华人民共和国建筑法》第二十八条规定，禁止承包单位将其承包的全部建设工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。3.√解析：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。4.×解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。5.√解析：根据《中华人民共和国建筑法》第三十四条规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。6.√解析：根据《中华人民共和国建筑法》第九条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。7.√解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第五十三条规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。8.×解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十条规定，建设工程的最低保修期限由国务院建设行政主管部门规定，并非由施工单位自行确定。9.√解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十八条规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。10.√解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第七条规定，缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同，发包人请求出借方与借用方对建设工程质量不合格等因出借资质造成的损失承担连带赔偿责任的，人民法院应予支持。第二十六条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以