2026年设备监理师考试题库（完整版）

2026年设备监理师考试题库第一部分单选题(200题)1、某工程网络计划中，工作A的最早开始时间为第20天，持续时间为7天，该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第43天、第30天和第33天，则工作A的总时差为()天。

A.3

B.6

C.10

D.16

【答案】：A2、设备工程安装合同中的性能验收()。

A.由采购方负责，供货方参加

B.由供货方负责，采购方参加

C.由采购方会同监理人员一并参加

D.由供货方会同监理人员一并参加

【答案】：A3、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。

A.1周

B.2周

C.1个月

D.2个月

【答案】：C4、PFMEA表格内各项说明，错误的是()。

A.过程功能和要求：用简明的文字说明工艺过程或工序的目的

B.潜在失效模式：根据失效严重程度制定一套设计改进和开发试验优先控制系统

C.潜在失效后果：失效模式对顾客的影响

D.严重度：是失效模式严重程度的评价指标

【答案】：B5、下列不属于设备监理工程师应履行的义务的是()。

A.在合同期内公正、客观地履行职责，对其负责的监理任务承担相应责任

B.为委托方提供合同约定的监理服务，维护委托方的合法权益

C.只在一个设备工程监理单位执业

D.代表设备工程监理机构参与设备形成各过程的监理工作

【答案】：D6、审查人员资格，尤其是特种专业人员资格，属于设备()过程规定的工作内容。

A.设计

B.制造

C.安装

D.调试验收

【答案】：B7、下列不属于设备工程投资管理原则的是()。

A.技术与经济相结合原则

B.主动控制原则

C.令人满意原则

D.最优原则

【答案】：D8、某一价值工程对象的整体功能成本为3000元，其中某部件的功能评价系数为0.2，其现实成本为800元，则该部件功能成本改进的期望值是()元。

A.-160

B.-200

C.-400

D.-600

【答案】：B9、根据质量数据的正态分布规律，在正常生产情况下，产品质量特征落在(μ-3σ)～(μ+3σ)区间的概率是()。

A.68.25%

B.85.45%

C.99.73%

D.97.93%

【答案】：C10、管理项目团队属于项目()管理的内容。

A.范围

B.时间

C.沟通

D.人力资源

【答案】：D11、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准

【答案】：A12、在一些大型复杂设备的质量形成过程中，由于某个环节或某个零部件质量失控，就有可能导致质量问题，甚至酿成质量事故。这是质量影响因素的()，它直接导致了质量的波动性。

A.协作广泛性

B.多样性

C.协调性

D.隐蔽性

【答案】：B13、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程

【答案】：C14、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行

【答案】：A15、在分析更新方案时，不应考虑()。

A.机会成本

B.变动成本

C.经营成本

D.沉没成本

【答案】：D16、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是()。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

【答案】：C17、当工程网络计划的计算工期小于计划工期时，关键线路上()为零。

A.工作的总时差

B.工作的持续时间

C.相邻工作之间的时间间隔

D.工作的自由时差

【答案】：C18、竣工决算中，作为无形资产入帐的是()。

A.政府无偿划拨的土地使用权

B.开办费

C.广告宣传费

D.土地使用权

【答案】：D19、工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。

A.资源有限条件下的最短工期安排

B.资源使用的合理安排

C.满足要求工期计划安排

D.总费用最低时的工期安排

【答案】：D20、根据《专利法》，发明专利权的期限为()年。

A.10

B.15

C.20

D.50

【答案】：C21、按数据处理规则，强度检测宜取()。

A.最大值

B.最小值

C.平均值

D.按既定规则计算

【答案】：B22、由于出现了性能更优越的设备，使现有设备过时、经济效益相对降低，这种情况属于()。

A.有形磨损

B.外力磨损

C.无形磨损

D.物质磨损

【答案】：C23、()应是质量功能展开项目的研究重点。

A.分析产品质量可行性

B.分析产品功能构成

C.分析顾客的需求

D.分析质量展开成本

【答案】：C24、下列关于利息备付率指标的说法，正确的是()。

A.利息备付率表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度

B.利息备付率是还本付息的资金与还本付息金额的比值

C.利息备付率若大于1，表示付息能力保障程度不足

D.利息备付率从付息资金来源充足性角度反映项目偿付债务利息的保障程度

【答案】：D25、同样的风险，对于不同的主体有不同的影响。这体现了风险的()特点。

A.普遍性

B.相对性

C.可变性

D.客观性

【答案】：B26、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。

A.投标人发出投标文件

B.招标人收到投标文件

C.提交投标文件截止

D.提交投标保证

【答案】：C27、在设备工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以()为依据。

A.本工作及后续工作的总时差

B.本工作及后续工作的自由时差

C.非关键工作所拥有的机动时间

D.总工期和后续工作的限制条件

【答案】：D28、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键线路上的工作一定是()。

A.总时差大于自由时差

B.最早开始时间小于等于最迟开始时间

C.最早完成时间等于最迟完成时间

D.相邻工作之间时间间隔大于零

【答案】：C29、根据《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》，申请参加注册设备监理师执业资格考试，须是按照《工程技术人员职务试行条例》规定已被评聘为()专业技术职务。

A.高级工程师

B.工程师

C.技术员

D.高级经济师

【答案】：B30、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商

【答案】：C31、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是()。

A.委托合同

B.委托授权行为

C.人民法院指定

D.法律规定

【答案】：B32、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任

【答案】：A33、设备工程监理资料是界定监理()的凭据。

A.范围

B.责任

C.任务

D.大纲

【答案】：B34、关于设备监理与建设监理的关系，说法不正确的是()。

A.设备工程监理与建设工程监理之间最主要的区别是监理的分工不同、对象不同

B.设备工程监理的空间跨度远远大于建设工程监理

C.两者对监理人员的专业背景和专业能力要求上也有很大不同

D.无论是哪一种类型的建设项目，建设监理与设备监理在项目管理中的地位是相同的

【答案】：D35、建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指()。

A.措施费

B.规费

C.企业管理费

D.其他直接费

【答案】：C36、下列选项中，不属于项目目标管理工作程序的是()。

A.评估目标

B.信息反馈及处理

C.检查实施结果及奖惩

D.制定目标

【答案】：A37、抽查检验和试验人员资格，属于设备()过程规定的工作内容。

A.设计

B.制造

C.安装

D.调试验收

【答案】：B38、检验卡片是一种比较简单地表达工序检验要求的文件形式，它适用于()。

A.工序检验

B.过程检验

C.零件工序检验

D.定型产品检验

【答案】：C39、属于与项目建设有关的其他费用的是()。

A.企业管理费

B.施工企业临时设施费

C.检验试验费

D.工程保险费

【答案】：D40、专业监理工程师的职责包括()。

A.签发工程暂停令

B.主持整理全部设备监理资料

C.撰写设备监理报告

D.审核工程计量数据和原始凭证

【答案】：D41、设计验证工作包括()。

A.变换计算方法、类比设计、试验验证

B.变换计算方法、不同输入核算、试验验证

C.变换计算方法、类比设计、调整核实

D.类比设计、调整核实、设计成果评审

【答案】：A42、根据美国项目管理协会的《项目管理知识体系指南(第4版)》，“制定项目管理计划”是九大知识领域中()的一个子过程。

A.项目整合管理

B.项目时间管理

C.项目质量管理

D.项目沟通管理

【答案】：A43、下列关于项目风险管理中风险监控目的的表述，错误的是()。

A.风险定性分析与定量分析

B.观察项目风险的状况

C.检查风险的对策是否有效

D.监控机制是否在运行

【答案】：A44、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任

【答案】：B45、下列关于组织结构的说法，错误的是()。

A.组织结构是指为了完成特定目标而设置的人的职务及其关系的结构

B.组织结构是组织系统内的组成部分与外部环境之间关系的框架

C.组织结构是组织内部结构要素相互作用的联系方式或形式

D.组织结构是组织内的构成部分所规定的关系形式

【答案】：B46、项目开始时，项目成功完成的可能性()。

A.较低

B.最低

C.较高

D.最高

【答案】：B47、设备质量监理形式可划分为审核、巡回、()等。

A.跟踪、试验、抽查

B.报验、跟踪、抽查

C.测量、检验、抽查

D.试验、检查、测量

【答案】：B48、为了更容易地识别出项目的风险，通常按照不同方式对项目风险进行分解。按项目决策和实施的阶段分解项目风险的方式属于按()的分解。

A.条件维

B.目标维

C.因素维

D.时间维

【答案】：D49、关于控制计划的以下表述，错误的有()。

A.控制计划不能代替作业指导书

B.控制计划是一反应文件，不随测量系统和控制方法的改进而更新

C.控制计划是控制设备工艺过程的书面描述，其目的是确保设备工艺过程处于受控状态

D.一个单一的控制计划可以适用于使用相同的原材料.以相同的过程制造出来的同一系列的设备

【答案】：B50、在设备工程进度监测系统中，对所收集的原始数据进行整理、统计和分析属于()子系统的功能。

A.数据生成

B.数据处理

C.数据对比

D.数据调整

【答案】：B51、下列方法中，可用于价值工程对象选择的是()。

A.成本分析法

B.功能分析法

C.德尔菲法

D.ABC分析法

【答案】：D52、在设备工程投资中，设备购置费由()构成。

A.设备原价、采购与装卸费用

B.设备原价、采购与储运费用

C.设备制造费用、储运与安装费用

D.设备制造费用、采购与保管费用

【答案】：B53、在()组织模式下，权力分配更倾向于项目经理，项目经理可对项目实施有效的控制，职能部门对项目的影响减弱。

A.项目型

B.职能型

C.强矩阵型

D.弱矩阵型

【答案】：C54、下列关于信息基本特征的说法，正确的是()。

A.信息不一定真实反应客观情况

B.信息的可靠性取决于可靠的数据来源和适当的数据处理方法

C.由于项目的实施过程是动态的，因此信息会不断产生，但不会变化

D.信息的需求和使用不会因不同的对象、不同的决策和管理需求而不同

【答案】：B55、项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的()工作。

A.一次性

B.独特性

C.临时性

D.周期性

【答案】：C56、监理服务提供的主要过程与方法是委托方特别关注的，必须由()撰写。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.普通监理人员

【答案】：C57、申请甲级或乙级设备工程监理单位资格需提交的申请材料包括设备工程监理单位()和相关证明材料。

A.资格申请书

B.章程

C.注册资金证明

D.工作场所证明

【答案】：A58、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。

A.民事法律关系

B.民事行为

C.法律责任

D.法律事实

【答案】：D59、在设计准备阶段监理的工作内容中，不应包括()。

A.编制设计大纲

B.协助建设单位编制设计招标文件

C.组织对设计的咨询

D.编制监理规划

【答案】：C60、设备产生有用服务所经历的时期是指设备的()。

A.经济寿命

B.使用寿命

C.技术寿命

D.折旧寿命

【答案】：B61、依据ISO9001以及ISO14001质量管理体系和环境管理体系文件的实践及我国职业健康安全管理试点企业的经验，一般把职业健康安全和环境管理体系文件结构分成()个层次。

A.两

B.三

C.四

D.五

【答案】：B62、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.相邻两项工作之间的时距之和最大

B.相邻两项工作之间时间间隔全部为零

C.工作的持续时间总和最大

D.相邻两项工作之间的时距全部为零

【答案】：B63、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。

A.提出索赔事由

B.核定实际损失

C.提出索赔依据

D.提出赔偿金额

【答案】：B64、根据《设备工程监理规范》，设备工程监理单位应确保不符合要求的()得到识别和控制。

A.工作

B.产品

C.过程

D.服务

【答案】：D65、下列关于没备工程项目信息重要性的表述，错误的是()。

A.设备工程项目信息是设备监理工程师实施管理的基础

B.设备工程项目信息是获得监理合同的保证

C.设备工程项目信息是监理决策的依据

D.设备工程项目信息是协调各方关系的媒介

【答案】：B66、设备监理单位按设备监理合同完成项目监理任务后，应向委托人提交()。

A.监理总结报告

B.监理阶段报告

C.监理验收报告

D.工程质量验证报告

【答案】：A67、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了3天，说明此时工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行；

B.不影响总工期，但将其后续工作的开始时间推迟3天；

C.将使总工期延长3天，但不影响其后续工作的正常进行；

D.将其后续工作的开始时间推迟3天，并使总工期延长3天；

【答案】：A68、设备从投入使用开始，到因物质磨损而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间，被称为设备的()。

A.技术寿命

B.物理寿命

C.经济寿命

D.无形寿命

【答案】：B69、在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别是第13天、第15天、第19天和第20天，则该工作的最迟完成时间是第()天。

A.13

B.15

C.19

D.20

【答案】：A70、设备工程监理的目标之间呈()关系。

A.线性独立

B.线性相关

C.互相影响

D.质量优先

【答案】：C71、设备工程监理单位有()的义务。

A.为委托方和被监理单位提供全面服务

B.为委托方和被监理单位保守商业秘密和技术秘密

C.为政府和被监理单位提供全面服务

D.为委托方和政府提供全面服务

【答案】：B72、在没备工程监理招标投标活动中，发布招标信息后，招标人应()，并在行政监督部门备核。

A.进行招标登记

B.发招标邀请书

C.编制招标文件

D.合同谈判工作

【答案】：C73、()工作完成的标志是采卖双方正式签约，完成订货合同。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：B74、监理单位为委托人提供的技术咨询，一种情况是就项目的技术性问题为委托人提供建议，另一种情况是()。

A.对承包人生产中的技术行为作评价，并提出合理化建议

B.对监理工作中的技术行为作评价，并提出合理化建议

C.对委托人工作中的技术行为作评价，并提出合理化建议

D.对政府监管部门的技术行为作评价，并提出合理化建议

【答案】：A75、若拟建项目或装置与类似项目或装置的规模相差不大，生产规模比值在0.5-2之间，则指数n的取值近似为()。

A.1.0

B.0.9

C.0.8

D.0.7

【答案】：A76、设计单位提出的某专业工程变更应由()签发工程变更单。

A.业主

B.设计单位

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

【答案】：C77、设备工程监理服务的技术特性中合同行为受控是指()。

A.监理方的合同行为受控

B.承包人的合同行为受控

C.委托人的合同行为受控

D.当事人的合同行为受控

【答案】：B78、设备工程监理服务质量差距分析模式列出了五个质量差距，其中()之间的差距是主要的，是由整个过程的其他差距综合作用引起的。

A.期望的服务与感知的服务

B.监理规划与对顾客需求和期望的认知

C.服务规划与服务提供

D.与顾客沟通与服务提供

【答案】：A79、某机械设备已使用多年，拟进行大修。当前市场变现价值为80万元，预计大修理费用为100万元。大修后可继续使用4年，平均每年生产产品50吨，年经营成本为40万元，4年后设备残值忽略不计。假设基准收益率为10%，则大修后的单位产品生产成本是()万元/吨。[(A/P，10%，4)=0.315]

A.0.63

B.1.134

C.1.43

D.1.934

【答案】：D80、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

【答案】：D81、劳动保险费属于()。

A.人工费

B.措施费

C.企业管理费

D.建设单位管理费

【答案】：C82、过程失效模式及影响分析是一种()的设计方法。

A.集成化

B.系统化

C.模式化

D.自动化

【答案】：B83、监理工程师通知单应由总监理工程师或()签发，签发时加盖项目监理机构章有效。

A.总监理工程师的授权人

B.总监理工程师代表

C.监理单位技术负责人

D.监理单位负责人

【答案】：A84、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前

【答案】：A85、()是目标管理最重要的阶段。

A.目标的设置

B.实现目标过程的管理

C.测定与评价所取得的成果

D.上级和下级达成协议。

【答案】：A86、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决

【答案】：D87、下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。

A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织

B.被告不提出答辩将败诉

C.被告不到庭案件将无法审理

D.人民法院在判决前可以进行调解

【答案】：D88、监理机构的组织结构大多采用()。

A.直线型、功能型、矩阵型

B.功能型、矩阵型、直线职能型

C.直线型、功能型、直线职能型

D.直线型、矩阵型、直线职能型

【答案】：D89、设备监理单位应确保设备监理人员在监理活动过程中遵守有关保密的约定和规定，未经书面允许，在()，不应泄露委托人申明的技术和商业秘密，亦不应泄露被监理单位申明的技术和商业秘密。

A.合同期内

B.合同终止后

C.合同期内或合同终止后

D.合同终止前

【答案】：C90、下列关于联营体的说法，错误的是()。

A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任

B.联营体的牵头方应由联营体各方认可

C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方

D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】：C91、以下对没备形成过程的表述，正确的是()。

A.设备形成过程由多个子过程组成

B.各类设备的形成过程差别不大

C.各类设备在其寿命周期内具有不同的规律性

D.设备形成过程通常采用的管理体系和管理理论之间不存在配套问题

【答案】：A92、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人协商后的意思表示

C.代理人独立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】：C93、ISO9000族标准体系制定的理论基础是()。

A.6σ管理原则

B.质量管理体系基础

C.八项质量管理原则

D.质量管理体系方法

【答案】：C94、()是设计质量管理的作业技术和活动，是为了确保设计的适宜性、充分性、有效性和效率，并达到规定的目标所进行的活动。

A.设计策划

B.设计评审

C.设计更改

D.设计交底

【答案】：B95、已知甲、乙、丙三个独立的投资方案，内部收益率分别为9%、16%和12%，基准收益率为12%。若不存在资源限制，则下列关于方案选择的说法，正确的是()。

A.应同时选择甲、乙、丙三个方案

B.应只选择乙方案

C.应只选择甲方案

D.应选择乙方案和丙方案

【答案】：D96、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地

【答案】：C97、相比委托项目管理公司管理项目方式，混合管理模式的优点是()。

A.弹性较大

B.成本较低

C.风险较高

D.高管理水平

【答案】：A98、设备工程项目风险按其后果分类，可划分为纯风险和()。

A.政治风险

B.自然风险

C.特殊风险

D.投机风险

【答案】：D99、强矩阵型组织结构适用于()项目。

A.较为简单的、分布地点相对集中的

B.较为简单的、专业跨度不大的

C.大型的、复杂的

D.大型的、专业跨度不大的

【答案】：C100、()指业主要求承包商提供的为保证承包商按时向分包商、供货商支付款额的担保。

A.履约担保

B.付款担保

C.预付款担保

D.业主支付担保

【答案】：B101、下列选项中，属于项目整合管理子过程的是()。

A.制订项目管理计划

B.创建工作分解结构

C.估算活动持续时间

D.制订人力资源计划

【答案】：A102、自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用属于()。

A.建设单位的检验试验费

B.建设单位的管理费

C.措施费

D.材料费

【答案】：D103、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金

【答案】：C104、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】：C105、设备工程监理服务规范应描述将开展的设备监理服务的()，并确定对其要求及其在评价服务质量时的权重。

A.服务范围

B.服务质量

C.服务特性

D.服务对象

【答案】：C106、以于关于过程失效模式及影响分析的说法，错误的是()。

A.PFMEA是对过程进行分析的一种分析技术

B.PFMEA是一份动态文件，应在生产设备准备之前完成

C.PFMEA可解决设计缺陷所产生的失效、过程中的失效

D.PFMEA是总结了工艺设计时的设计思想，是一种系统化的设计方法

【答案】：C107、设备监理机构提供的合同管理的对象是监理合同约定的监理范围内的()。

A.委托人和监理单位签订的合同双方当事人

B.委托人和承包人签订的合同双方当事人

C.监理单位和承包人签订的合同双方当事人

D.委托合同的当事人

【答案】：B108、()是指根据被检验样本中的产品包含不合格数的多少来推断是否要接收整批产品的活动。

A.计件抽样检验

B.计点抽样检验

C.计数抽样检验

D.计量抽样检验

【答案】：B109、依据《建设工程工程量清单计价规范》中的规定，由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价应()。

A.由承包商自行确定

B.由承包商提出，经发包人确认后，作为结算依据

C.由发包人自行确定

D.由监理工程师提出，经发包人确认后，作为结算依据

【答案】：B110、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式

【答案】：A111、业主谈判的目的不包括()。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化

【答案】：A112、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照()履行。

A.地方标准

B.乙方企业标准

C.国家标准

D.甲方企业标准

【答案】：C113、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.指定分包商

【答案】：A114、()是指预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，使计划目标得以实现的控制方式。

A.事后控制

B.反馈控制

C.主动控制

D.被动控制

【答案】：C115、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。

A.工程师

B.业主

C.投标人

D.中标人

【答案】：B116、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。

A.国际商会

B.中国商会

C.中国国际经济贸易仲裁委员会

D.FIDIC

【答案】：A117、设备工程监理服务市场开发第一个子过程的输出是()。

A.投标策划

B.投标文件

C.服务规划

D.服务提要

【答案】：D118、设备工程包括设备效能的形成、维持、改善和()的过程和结果。

A.报废

B.改造

C.提高

D.修理

【答案】：C119、进行可靠性设计时，在没有现成数据和可用的经验时，()是唯一的手段。

A.失效安全设计

B.安全寿命设计

C.可靠性确认试验

D.设置故障监测和诊断装置

【答案】：C120、()工作的主要任务是验证制造过程和制造产品的质量。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：D121、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C122、在故障树分析中，引起顶事件发生的最小底事件的集合，称为()。

A.最大割集

B.最大径集

C.最小割集

D.最小径集

【答案】：C123、项目时间管理的各个子过程中，在制订项目进度计划前进行的工作不包括()。

A.排列活动顺序

B.估算活动持续时间

C.估算活动资源

D.控制进度

【答案】：D124、在设备工程项目中，除客观因素的意外风险外，引起物流系统冲突的决定性因素是()

A.设备监理单位的监督能力

B.各承包商和业主的行为

C.设备监理单位的协调能力

D.政府部门的监管能力

【答案】：B125、下列财务评价指标中，反映项目偿债能力的指标是()。

A.利息备付率

B.财务净现值

C.投资回收期

D.总投资收益率

【答案】：A126、ISO9000：2000中“明示的，通常隐含的或必须履行的需求和期望”被称为()。

A.特性

B.服务

C.要求

D.过程

【答案】：C127、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是()。

A.银行保函

B.汇票

C.土地所有权

D.债券

【答案】：A128、在编制设备安装工程概算时，若初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用的编制方法为()。

A.综合吨位指标法

B.扩大单价法

C.设备价值百分比法

D.预算单价法

【答案】：B129、检验是产品形成过程中重要的质量保证措施，下列检验中最重要的是()。

A.进货检验

B.首件检验

C.巡回检验

D.最终检验

【答案】：D130、在工程网络计划中，某工作的最晚开始时间与最早开始时间的差值为该工作的()。

A.时间间隔

B.搭接时距

C.总时差

D.自由时差

【答案】：C131、()是指单位产品重要的质量特性不符合规定，或单位产品的质量特性严重不符合规定。

A.A类不合格

B.B类不合格

C.C类不合格

D.A类不合格品

【答案】：B132、()是政府对设备工程监理从业人员实行市场准入控制的手段。

A.设备工程监理人员从业资格制度

B.设备监理工程师执业资格考试制度

C.设备工程监理人员培训制度

D.设备监理工程师注册制度

【答案】：D133、开展设备工程监理工作，实际操作过程中更为适宜的顺序应是()。

A.承包合同在前，监理合同在后

B.监理合同、承包合同同时签订

C.监理合同在前，承包合同在后

D.承包合同签订5日内签订监理合同

【答案】：C134、设备工程投资不包含设备工程()的费用。

A.安装阶段

B.运转阶段

C.设计阶段

D.制造阶段

【答案】：B135、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。

A.同时开工、同时竣工

B.同时设计、同时开工、同时竣工

C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

D.同时设计、同时施工、同时验收

【答案】：C136、设备工程监理的项目管理体现在两个方面：其一是项目业主委托设备监理单位所进行的项目管理；其二是设备监理单位从自身角度出发对其承担的设备工程项目的监理任务进行的项目管理。两者的不同点主要表现在()不完全相同。

A.管理目标

B.管理范围

C.管理原理.管理内容的类别

D.所采用的管理方法及工具

【答案】：A137、设备监理单位在开展监理活动时应当是经济上自负盈亏、自担风险的法人单位，在经济和行政上不依赖于业主和承包商，在监理业务上有其行业规则，在监理执业上有其职业道德，这体现了设备工程监理的()性质。

A.规范性

B.专业性

C.独立性

D.公正性

【答案】：C138、国际上强制性工程保险包括()。

A.机动车辆险、专业责任险、汇率保险、人身意外险

B.专业责任险、业主责任险、境内货物运输险、人身意外险

C.十年责任险、机动车辆险、人身意外险、专业责任险

D.十年责任险、机动车辆险、人身意外险、政治风险保险

【答案】：C139、工程开工申请报告应由()向当地建设主管部门申请。

A.施工单位

B.监理单位

C.业主

D.业主会同施工单位

【答案】：C140、某企业从现在开始每年年末均等地存入银行100万元，年利率为6%，则4年末复本利和应为()万元。[已知(F/A，6%，4)=4.375]

A.467.2

B.437.5

C.478.2

D.426.7

【答案】：B141、在监理项目实施中，沟通的中心是()。

A.监理单位负责人

B.信息管理人员

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

【答案】：D142、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润

【答案】：C143、()是指每个检验批内单位产品的数量。

A.母体

B.批量

C.抽样计划

D.单位产品

【答案】：B144、在网络计划中，若某工作的()最小，则该工作必为关键工作。

A.自由时差

B.总时差

C.持续时间

D.时间间隔

【答案】：B145、功能实现应包括项目的工程实现、技术实现、经济效果实现和社会效果实现。项目的社会效果实现包括()。

A.厂房、生产系统的建成

B.项目在经济上的可持续性或盈利性达到设计要求

C.项目最终能为社会带来效益，能与社会、环境相协调

D.技术水平达到最初的设计要求，能保证系统的安全、高效运作

【答案】：C146、设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件

【答案】：D147、不能用于寿命期相等的互斥方案优选的是()。

A.增量净现值法

B.增量内部收益率法

C.净现值法

D.内部收益率法

【答案】：D148、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由()发布。

A.国务院建设行政主管部门

B.国家技术监督局

C.各省、自治区、直辖市建设行政主管部门

D.工商管理部门

【答案】：C149、ISO14000是()管理体系标准。

A.健康

B.安全

C.环境

D.健康、安全、环境

【答案】：C150、产品认证是评定产品本身满足标准规范的符合性。下列选项中，属于产品认证的是()。

A.质量管理体系认证

B.3C认证

C.环境管理体系认证

D.职业健康安全管理体系认证

【答案】：B151、在设备制造过程质量监理工作中，对于文件见证点，设备监理工程师主要见证制造厂提供的()等文件资料。

A.体系文件

B.装箱清单

C.该设备的出厂合格证

D.检验记录

【答案】：D152、下列设备交货价中，属于进口设备装运港交货价的是()。

A.EXW

B.FOB

C.DDP

D.DES

【答案】：B153、下列故障树名词术语与符号搭配错误的是()。

A.

B.

C.

D.

【答案】：D154、设备监理单位在进行设备工程监理活动时，与承包商属于()。

A.合同关系

B.平行主体

C.委托和被委托关系

D.监督和被监督关系

【答案】：B155、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后

【答案】：B156、甲级设备工程监理单位的注册资金不得少于()万元人民币。

A.600

B.500

C.300

D.200

【答案】：B157、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.生产、运输、储存

B.生产、使用、储存

C.生产、运输、使用

D.生产、经营、储存

【答案】：D158、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。

A.产品离开生产者的成品仓库

B.发现产品质量问题

C.产品造成人身伤害

D.受害人投诉

【答案】：A159、设备工程监理投标文件中的综合说明一般包括总体承诺、关于资格的声明及()。

A.关于项目背景的说明

B.主要合同条件

C.服务提要

D.关于能力的说明

【答案】：D160、“工作上不负责任”属于()风险因素。

A.自然

B.道德

C.心理

D.社会

【答案】：B161、应用S形曲线比较法时，通过比较实际进度S形曲线和计划进度S形曲线，可以()。

A.表明实际进度是否匀速开展

B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量

C.预测偏差对后续工作及工期的影响

D.表明对工作总时差的利用情况

【答案】：B162、某投资项目，当i=10%时，财务净现值为600万元；当i=15％时，财务净现值为-400万元，则当年利率i为()时，企业财务净现值恰好为零。

A.11%

B.12％

C.13％

D.14％

【答案】：C163、从整个设备形成过程来说，设备处于不同的空间和时间段；但从制造和安装过程来说，设备工程产品的位置相对固定，这句话说明设备工程具有()的特点。

A.时空跨度大

B.涉及面广，专业性、综合性强

C.同时具备固定性和流动性

D.设施设备分布分散，管理难度大

【答案】：C164、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括()。

A.日常监督检查

B.定期监督检查

C.产品质量监督抽查

D.产品自查自检

【答案】：D165、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.200

D.300

【答案】：D166、管理合同、检查工程是设备工程监理单位在监理服务()层次的工作内容。

A.核心服务

B.辅助服务

C.可感觉服务

D.附加服务

【答案】：A167、设备监理规划的内容中不包括()。

A.工程项目的投资、进度和质量

B.设备监理工器具的使用

C.设备监理规章制度

D.各子项目工作程序

【答案】：D168、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程

【答案】：B169、项目信息足与项目有联系的各种信息。下列对项目信息的表述，错误的是()。

A.项目信息可以有多种表现形式

B.为保证信息传递平衡，应考虑延长信息的传递路径

C.项目信息量并非越多越好

D.项目信息可以被多次使用和开发

【答案】：B170、合同法律关系的内容是()。

A.权利和义务

B.权利和责任

C.法律事实

D.法律行为

【答案】：A171、按照信息的稳定程度可将设备工程项目信息分为()。

A.内部信息和外部信息

B.静态信息和动态信息

C.自上而下的信息和自下而上的信息

D.口头信息和文字信息

【答案】：B172、文件评审是指中国设备监理协会组织专家对申请方的质量管理体系文件进行审查以确保其文件符合()的要求。

A.ISO9000-2000

B.GB/T28001：2003

C.CAPEC-S111：2003

D.OHSAS18001：2003

【答案】：C173、关于关键线路和关键工作叙述不正确的有()。

A.在网络计划中，总时差最小的作为关键工作

B.从起点节点到终点节点的通路中，各项工作持续时间总和最大的是关键线路

C.关键线路上可能有虚工作存在

D.开始节点和完成节点均是关键节点的工作一定是关键工作

【答案】：D174、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.因重大误解

D.超越代理权限

【答案】：A175、被动控制的第一步工作是()。

A.分解

B.反馈

C.比较

D.纠偏

【答案】：A176、以下关于测量值质量的说法，错误的是()。

A.测量值质量越高越好

B.方差表征测量值的分布

C.提倡测量值质量符合使用要求即可

D.偏倚是指测量值的平均值相对标准值的位置

【答案】：A177、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰

【答案】：B178、QFD的重点放在关键和重要的()改进上，使产品功能和质量在竞争中保持优势。

A.质量特性

B.质量成本

C.质量标准

D.质量外延

【答案】：A179、当监理单位承接了一个具体的监理项目后，如何组织实施的问题，主要取决于()的组织方式。

A.委托方

B.社会组织

C.法律法规规定

D.监理单位本身

【答案】：C180、网络计划工期优化的前提是()。

A.满足资源有限条件

B.不改变各项工作之间的逻辑关系

C.压缩关键工作工期使之成为非关键工作

D.压缩关键工作工期但保持其仍为关键工作

【答案】：D181、合同界面分析的目的是为了找出()。

A.管理重点

B.管理对象

C.管理盲点

D.管理方法

【答案】：C182、失效模式的影响分析(FMEA)有三种基本形式，即设计失效模式及影响分析、过程失效模式及影响分析和()模式及影响分析。

A.部件失效

B.组件失效

C.运行原理失效

D.系统失效

【答案】：D183、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端

【答案】：A184、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。

A.资格预审

B.资格后审

C.特别审查

D.现场踏勘

【答案】：A185、设备工程质量是指设备工程的一组()满足要求的程度。

A.功能特性

B.质量特性

C.固有特性

D.本质特性

【答案】：C186、财务净现值为零，表明项目盈利能力水平()。

A.大于基准收益率

B.小于基准收益率

C.等于基准收益率

D.等于零

【答案】：C187、工程项目的质量目标和水平是通过设计使其具体化的，设计质量的优劣，直接影响工程项目的功能、使用价值和投资的经济效益，所以设计项目首先应()。

A.满足决策的质量目标和水平

B.满足业主所需的功能和使用价值

C.符合城市规划的要求

D.符合国家规范、规程和标准

【答案】：B188、ISO9000：2000标准质量管理八项原则，首要的原则是()。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法

【答案】：A189、项目总体计划是以项目()计划为龙头的项目计划。

A.范围

B.风险

C.总工期

D.总投资

【答案】：C190、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权

【答案】：A191、职业健康安全与环境管理体系进入试运行，要在()完成以后。

A.管理体系文件编制

B.贯标培训

C.体系策划与设计

D.初始状态评审

【答案】：A192、设备工程监理服务实现策划过程的主要活动包括()。

A.编制质量计划

B.监理交底

C.合同交底

D.编制服务规范

【答案】：A193、某工程l年建成并投产，寿命期为10年，每年净收益2万元，按10%折现率计算，恰好能在寿命期内把初始投资全部回收，则该项目的初始投资为()万元。

A.20

B.18.42

C.12.29

D.10

【答案】：C194、在设备工程监理服务的策划过程中，从事不同专业范围的不同项目监理服务时，()。

A.应分别策划策划

B.可能要进行多次策划

C.可能一次完成多次采用

D.可能要进行多次策划或在原来策划的基础上再策划

【答案】：D195、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的()支付违约金。

A.违约金比例

B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算

C.违约金加采购方的损失计算

D.供货方实际违约情况

【答案】：B196、()选择价值工程对象时，不仅仅考虑价值系数值大于1或小于1的情况，而且还要考察功能系数和成本系数绝对值的大小，从而对各对象加以区别对待。

A.田中法

B.百分比法

C.ABC分析法

D.经验分析法

【答案】：A197、设备监理工程师属于从事设备工程监理工作的()工程师。

A.高级

B.专业

C.咨询

D.助理

【答案】：C198、根据我国《合同法》，要约的生效时间为()。

A.要约人发出要约时

B.要约到达受要约人时

C.要约人通知受要约人时

D.受要约人作出承诺时

【答案】：B199、在设备监理工作程序中，紧接着“根据设备工程进度分专业编制设备监理实施细则”工作的应该是()。

A.建立设备监理机构

B.组织监理交底会，配合业主召开各方协调会

C.组织设备工程初验，参与竣工验收和交付使用，签署监理单位意见

D.整理资料，向业主提交设备监理档案资料

【答案】：B200、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】：D第二部分多选题(100题)1、下列关于利息备付率说法正确的是()。

A.是指借款偿还期内，各年可用于支付利息的税息前利润与当期应付利息费用的比值

B.是指借款偿还期内，各年可用于还本付息资金与当期应还本付息金额的比值

C.对于正常运营的企业，应大于1

D.对于正常运营的企业，应大于2

E.利息备付率反映了企业的偿债能力

【答案】：AC2、按照劳动保护的相关规定，用人单位不得安排女职工和未成年工从事()。

A.加班劳动

B.特种作业劳动

C.矿山井下劳动

D.国家规定的第四级体力劳动

E.国家规定的第三级体力劳动

【答案】：CD3、下列关于项目实施与控制的说法，正确的有()。

A.项目控制是属于目标控制的范畴

B.项目实施与控制的任务是实现项目目标

C.项目实施控制采用的是目标管理和控制的方法

D.项目实施控制的具体任务是对项目控制的所有对象的控制

E.项目控制内容有进度控制、质量控制和投资(费用)控制

【答案】：ABC4、某设备工程进度计划在执行过程中，已知工作M的总时差和自由时差分别为6天和3天，在进行进度检查时，发现该工作比原计划拖延了4天，则此时的进度状况是()。

A.总工期将会延长

B.后续工作受到影响

C.工作M总时差减少3天

D.工作M尚有总时差2天

E.紧后工作最早开始时间向后推迟1天

【答案】：BD5、设备工程监理制度包括()。

A.设备工程监理的管理体制和管理机构及其职责

B.设备工程监理单位的管理

C.设备工程监理活动的管理

D.设备工程监理人员的管理

E.设备工程监理合同的管理

【答案】：ABD6、在设备工程监理服务市场开发的第一个子过程中，设备监理单位开展的活动包括()。

A.市场调研

B.参与竞标

C.识别市场需求

D.获取目标顾客

E.投标策划

【答案】：AC7、设备工程中，进口设备购置费的构成包括()。

A.货价

B.措施费

C.设备运杂费

D.关税

E.印花税

【答案】：ACD8、在项目启动阶段，确定项目范围应完成的工作包括()。

A.界定项目的任务范围

B.确定项目产出物的范围

C.确定项目应达到的标准

D.确定项目风险应对措施

E.确定项目范围的管理计划

【答案】：ABC9、下列关于定金的说法，正确的有()。

A.定金应当以书面形式约定

B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

C.定金合同从实际交付定金之日起生效

D.定金合同必须公证

E.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返定金

【答案】：ABC10、没备监理规划的作用包括()。

A.指导企业的经营和发展

B.指导项目临理工作

C.用于业主检查设备监理机构的监理工作

D.用于政府管理部门监管监理单位的经营活动

E.作为监理单位内部考核的依据和再要的存档资料

【答案】：BCD11、设备工程合同履行过程中，合同控制主要有()阶段控制。

A.设计

B.采购

C.制造

D.生产运营

E.安装

【答案】：ABC12、选择谈判小组成员一般要考虑的方面有()。

A.敏捷清晰的思维推理能力

B.专业特长

C.各专业知识有机整合

D.谈判小组的人员数量

E.表达与传递信息的能力

【答案】：BCD13、在解决设备工程项目中的物流冲突时，设备监理工程师应()。

A.首先考虑各方的价值补偿

B.首先保证物畅其流

C.首先向业主通报物流冲突的调查结果

D.检查业主在履行合同过程中有无违约问题

E.检查承包商在履行合同过程中有无非法变更问题

【答案】：BD14、雌理服务顾客满意度测量模型中涉及的评价变量包括()。

A.顾客安全

B.顾客期望

C.顾客感知

D.顾客忠诚

E.顾客抱怨

【答案】：BCD15、ISO9000：2000族标准包括()。

A.ISO9000：2000

B.ISO9001：2000

C.ISO9004：2000

D.ISO19011：2002

E.ISO9002：1994

【答案】：ABCD16、ISO9000：2000标准中，八项质量管理原则有()。

A.领导作用

B.质量第一

C.过程方法

D.质量功能展开

E.持续改进

【答案】：AC17、设备工程监理服务规范中的项目合同目标包括()。

A.质量目标

B.进度目标

C.造价目标

D.组织目标

E.安全目标

【答案】：ABC18、设计人对所承担设计任务的设备工程，应依照合同规定配合安装调试或者进行安装前技术交底，解决装配中的有关()问题。

A.装配人员的配备

B.设计

C.设计变更

D.其他协助

E.修改预算

【答案】：BC19、监理方和委托方沟通的动机和目的主要有()。

A.了解和理解委托方对监理的期望、要求及关注的重点

B.处理被监理方合同履行过程中的变化变更、索赔等事宜

C.处理被监理方合同履行过程中行为不规范等问题

D.听取监理方对现场发现问题的汇报或请示的反馈意见

E.处理委托方非程序干预

【答案】：AD20、首次申请注册设备监理师必须具备的条件包括()。

A.取得《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》

B.遵纪守法。恪守职业道德

C.能坚持在设备监理工程师岗位工作

D.所在单位考核合格

E.取得高级专业技术职务

【答案】：ABCD21、下列关于工程设计合同委托人义务的描述，正确的有()。

A.支付设计费及相关费用

B.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

C.负责设计变更和修改预算并参加工程验收

D.提供必要的其他协助

E.保护设计人的知识产权

【答案】：ABD22、下列分析方法中，属于项目风险评价常用方法的是()。

A.盈亏平衡分析法

B.概率树分析法

C.蒙特卡洛模拟法

D.因素分析法

E.净现值法

【答案】：BC23、当搭接网络计划的计算工期等于计划工期时，关键线路上工作的计算时间参数为零的有()。

A.总时差

B.持续时间

C.自由时差

D.两工作间的搭接关系时距

E.两工作间的时间间隔

【答案】：AC24、在工程网络计划的工期优化过程中，应优先选择的压缩对象是()的关键工作。

A.缩短工作持续时间对质量和安全影响不大

B.有充足备用资源

C.缩短持续时间所需增加的费用最少

D.持续时间最长

E.资源消耗最多

【答案】：ABC25、根据《设备工程监理规范》，设备监理单位须满足的基本要求包括()。

A.应按约定向委托人提交设备监理报告

B.应承诺只在其能力范围内开展监理服务，履行合同约定的义务

C.应确保其设备监理人员遵循监理行业的道德行为准则

D.应把发现的潜在不利因素告知委托人

E.应建立确保其开展监理工作的全面质量管理体系

【答案】：ABC26、设备采购合同当中，买方因卖方未按合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须满足的条件有()。

A.有具体的诉讼请求

B.有事实和理由

C.有充分的证据

D.没有超过诉讼时效期间

E.属于受诉法院管辖

【答案】：AB27、工程师可以指示承包商提交一份更新的进度计划的情形有()。

A.承包商的实际进度过慢可能导致无法在竣工时间内完成全部设备工程

B.承包商的实际进度过快可能导致在竣工时间届满前完成全部设备工程

C.异常不利的气候条件致使实际进度落后于承包商的现行进度计划

D.业主人员造成的延误致使实际进度落后于承包商的现行进度计划

E.业主雇用在现场的其他承包商提前完工致使实际进度提前于承包商的现行进度计划

【答案】：ACD28、申请参加注册设备监理师执业资格考试的条件包括()。

A.具有助理工程师及以上专业技术职务

B.具有工程师及以上专业技术职务

C.具有高级工程师及以上专业技术职务

D.取得工程技术专业大学本科学历，累计从事设备工程专业工作满10年

E.取得工程技术专业硕士学位，累计从事设备工程专业工作满5年

【答案】：BD29、以下合同变更的法律规定中，正确的有()。

A.以法定方式变更

B.当事人应协商一致才可变更

C.合同当事人受变更后的合同约束

D.约定应明确，约定不明确应推定为未变更

E.只对已履行的部分有效，对未履行的部分没有溯及力

【答案】：ABCD30、下列财务评价指标中，属于动态指标的有()。

A.净现值

B.内部收益率

C.净年值

D.净现值率

E.总投资收益率

【答案】：ABCD31、质量管理体系认证的特征包括()。

A.已获得质量管理体系认证的企业，不需再进行产品认证

B.必须由第三方认证机构进行客观评价，作出结论

C.认证的依据只能是ISO9001

D.认证的合格标志可用于宣传，也可用于具体产品上

E.认证的结论是企业的质量管理体系是否符合国际标准的要求

【答案】：BC32、FIDIC组织认为咨询工程师应信守的职业道德准则包括()。

A.承担本行业对社会所负有的责任

B.只承担能够胜任的任务

C.不接受任何可能妨害其独立判断的酬劳

D.不以个人名义在新闻媒介上刊登业务广告

E.不损害他人名誉或业务

【答案】：ABC33、按照现代设备工程学，设备的使用和维护阶段包括()阶段。

A.采购

B.运行

C.检测

D.调试

E.改造

【答案】：BC34、《合同法》规定，有()情形之一的，合同终止。

A.债权人免除债务

B.债务相互抵销

C.债务依法提存

D.债权合法转让

E.债务已按约定履行

【答案】：ABC35、下列关于设备制造过程中特殊过程特性实例的说法，正确的有()。

A.金属零件的熔解

B.设备零部件的装配

C.软件产品或法律文件的正确性

D.烘干产品的味道

E.聚合塑料的染色性

【答案】：ACD36、下列关于不安抗辩权的叙述，正确的有()。

A.不安抗辨权是先履行义务一方当事人享有的权利

B.不安抗辨权是后履行义务一方当事人享有的权利

C.不安抗辨权的行使方式是中止履行合同义务

D.不安抗辨权的行使方式是终止履行合同义务

E.不安抗辨权的适用条件是对方当事人死亡或丧失行为能力

【答案】：AC37、在对进场施工机械设备的性能及工作状态进行质量控制时，监理工程师的工作包括()。

A.考查施工机械设备的工作效率和可维修性

B.对于有特殊安全要求的机械设备应要求承包单位在使用前办理相关手续

C.核对承包单位报送的进场设备清单

D.考查施工机械的性能参数是否与施工对象的特点相适应

E.实际复验重要工程机械的工作状态

【答案】：BC38、设备工程监理制度实施的目的是()。

A.实现对设备工程的专业化、社会化管理

B.保证重点项目的顺利实施

C.保证设备工程质量和投资效益

D.促进设备工程监理活动的规范有序

E.与设备工程管理的国际惯例接轨

【答案】：BCD39、进口设备的三类交货方式是()。

A.中转地交货类

B.目的港交货类

C.内陆交货类

D.目的地交货类

E.装运港交货类

【答案】：CD40、下列有关承诺生效的表述，正确的有()。

A.采用书面形式作出承诺的，承诺通知发出时生效

B.采用电报形式作出承诺的，电报到达要约人时生效

C.采用电子邮件形式作出承诺的，电子邮件进入要约人指定的邮箱时生效

D.采用电子邮件作出承诺的，要约人了解内容时生效

E.采用行为方式作出承诺的，承诺行为作出时生效

【答案】：BC41、下列选项中，属于设备制造过程投资管理措施的有()。

A.编制资金使用计划

B.处理合同变更，确定变更价款

C.处理设备安装过程中的索赔，确定索赔价款

D.审核并签发付款证书，办理结算

E.处理设备运输损耗

【答案】：ABD42、保险合同中投保人的主要义务有()。

A.交付保险费的义务

B.如实告知义务

C.降低保费的义务

D.危险增加通知义务

E.保险事故通知义务

【答案】：ABD43、在设备工程合同履行过程中，索赔的文件依据有()等。

A.设备工程合同协议书

B.设备工程合同条件

C.批准的设备工程进度计划

D.设备工程监理服务合同

E.质量标准

【答案】：ABC44、下列关于设备全寿命费用的说法，正确的有()。

A.它是设备一生中花费的总费用

B.它包括设备报废时的拆除费用

C.设备全寿命费用不包括设备运营阶段的费用

D.引入全寿命费用思想有利于降低设备工程总成本

E.设备工程投资分析应以全寿命周期费用为基础

【答案】：ABD45、设备质量监理的原则包括()。

A.经济利益最大化

B.过程与结果并重

C.对雇主负责

D.遵守职业道德规范

E.坚持标准，严守合同

【答案】：BCD46、工程质量事故处理依据应包括()。

A.质量事故的实况资料

B.有关的合同文件

C.建设单位和监理单位的意见

D.相关的建设法规

E.相关的设计文件

【答案】：ABD47、PDCA模式将职业健康安全与环境管理体系要素分为()。

A.方针

B.目标

C.规划

D.实施与运行

E.管理评审

【答案】：ACD48、市场要求是构成质量屋的主要部分之一，通常是指顾客要求和社会要求，这些要求应包括()方面的内容。

A.产品质量

B.产品成本

C.产品数量

D.上市时间

E.服务和环境

【答案】：ABD49、下列属于委托人授予监理人的权力有()。

A.对本项目有关方案、计划的审查权

B.对本项目有关参与单位的协调权

C.压缩合同工期

D.在项目实施过程中对“被监理人”的工作质量的检查权、监督权

E.对本项目合同款支付申请的审核权

【答案】：ABD50、仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有()特点。

A.当事人对仲裁庭的组成有权选择；诉讼中审判人员是由法院指定的

B.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议

C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院

D.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼管辖法院

E.仲裁裁决不能强制执行，而诉讼判决则能强制执行

【答案】：ABC51、计量值的抽样计划一般包括()。

A.规格

B.样本

C.批量数

D.合格判定数

E.各品质指标

【答案】：AB52、建设工程的保修范围应当包括()。

A.地基基础工程

B.主体结构工程

C.屋面防水工程

D.供热系统

E.电力、邮电通讯工程

【答案】：ABCD53、项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括()。

A.没有按照招标文件要求提供投标担保

B.报价金额的大小写不一致

C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

D.货物包装方式高于招标文件要求

E.货物检验标准低于招标文件要求

【答案】：BCD54、将设备监理的文件按作用可分为()。

A.监理记录

B.监理合同

C.监理依据

D.监理大纲

E.监理实施细则

【答案】：AD55、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第107号)规定，建设工程招标投标的计价可采用()。

A.工料单价法

B.实物单价法

C.工程量清单法

D.综合单价法

E.定额指标法

【答案】：AD56、项目管理软件应用的步骤包括()。

A.确定项目管理软件应用的目标、范围、需求

B.项目管理软件的选择

C.项目管理软件的开发

D.项目管理软件应用规划

E.项目管理软件的应用实施

【答案】：ABD57、总监理工程师的某些权力是不能授予总监理工程师代表的，例如()。

A.主持编写监理规划

B.主持整理设备监理资料

C.撰写设备监理报告

D.签发工程款支付证书

E.审核签认竣工结算报告

【答案】：AD58、导致承包商无法在合同规定的竣工时间内完成整个设备工程或单位工程，承包商有权要求延长竣工时间的情形有()。

A.雨雪天气不利于现场施工

B.合同变更或某些工作量有大量变化

C.流行病导致的无法预见的人员短缺

D.当地政府原因导致的无法预见的物品短缺

E.在现场的指定分包商造成的延误

【答案】：BCD59、设备工程合同对工程质量作出规定的文件主要有()。

A.业主要求

B.合同条件

C.设计文件

D.技术规范

E.承包商的建议书

【答案】：ACD60、专业监理工程师的职责包括()。

A.根据现场情况及时调整现场工作人员的工作安排

B.签署承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请和变更

C.负责本专业隐蔽工程验收

D.负责本专业监理资料的收集及整理

E.撰写并提交监理工作实施情况报告

【答案】：CD61、行为人实施的行为不符合法律行为的有效条件而构成无效行为，则这种无效行为可以产生以下法律后果()。

A.双方调解

B.申请仲裁

C.返还财产

D.赔偿损失

E.追缴财产

【答案】：CD62、以下质量变异的原因中，属于偶然性因素的有()。

A.仪器仪表失灵

B.模具的微小变形

C.机具设备发生故障

D.机具设备的正常磨损

E.原材料的规格和品种有误

【答案】：BD63、根据我国相关规定，评标方法包括()。

A.经评审的最低投标价法

B.综合打分法

C.平均分值法

D.经验估计法

E.设备寿命周期成本评标价法

【答案】：AB64、许多企业由于财务上的考虑，将发现的不合格品退回供方后，由供方如数补合格件，因此在账面上反映的进货检验的合格率为100%。下列关于上述说法的理解，正确的有()。

A.这样的信息是虚假的

B.不利于对供方的有效控制

C.运输、储存及再检验所带来费用可以忽略不计

D.是一种合理的整合手段

E.有利于正确计算成本

【答案】：AB65、设备工程投资的资金使用计划可以按()分解。

A.项目组成

B.项目建设过程

C.项目全寿命费用

D.投资的构成

E.时间进度

【答案】：ABD66、让步(回用)“三限定”原则包括()。

A.限定周期

B.限定特性

C.限定极限均值

D.限定让步时间

E.限定让步产品的数量

【答案】：BD67、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人终止招标的，根据招标进展，应当采取的相应措施有()。

A.及时补偿投标人的投标费用

B.已经发售资格预审文件的，及时退还所收取的资格预审文件的费用

C.已经发售招标文件的，及时退还所收取的招标文件的费用

D.及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息

E.在发布招标公告的同一媒介上，发布终止招标的说明

【答案】：BCD68、在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有()。

A.生产准备费

B.建设单位管理费

C.研究试验费

D.土地使用权出让金

E.工程监理费

【答案】：BC69、关于质量功能展开的以下说法，正确的有()。

A.采用QFD可使产品设计开发和施工准备同步进行

B.采用QFD方法可缩短产品研发周期，减少设计更改

C.采用QFD方法可使产品的质量控制重点，由设计阶段转向制造阶段