水电带班合同范本

水电带班合同范本甲方（雇主）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（水电带班）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方有水电工程相关工作需求，乙方具备水电带班工作经验及专业技能，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行水电带班工作事宜达成如下协议：一、工作内容及要求（一）工作内容1.乙方负责甲方指定水电工程项目的带班工作，包括但不限于组织、安排水电施工人员进行水电线路铺设、管道安装、设备调试等工作。2.依据施工图纸及相关规范要求，确保水电工程施工质量符合标准，对施工过程中的各项工作进行监督和指导，及时纠正施工人员的违规操作行为。3.负责与其他施工工种进行协调配合，保障施工进度的顺利推进，解决施工过程中出现的水电相关技术问题。（二）工作要求1.乙方应严格按照国家现行的水电工程施工规范、质量验收标准以及甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量达到优良标准。2.在施工过程中，乙方应遵守安全生产规章制度，采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和财产安全，杜绝安全事故的发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。3.乙方应合理安排施工进度，确保按照甲方要求的工期完成水电工程施工任务。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时与甲方沟通并协商解决方案。二、工作期限本合同自年月日起生效，至年月日水电工程完工并验收合格后终止。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的工作进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关标准进行施工。有权根据工程实际情况调整施工计划和要求，但应提前通知乙方。对乙方施工过程中出现的质量问题、安全问题及违规行为，有权要求乙方限期整改，如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。2.义务向乙方提供施工所需的图纸、技术资料及相关文件，并对资料的真实性、准确性负责。为乙方施工提供必要的工作条件和支持，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水用电等。按照合同约定及时支付乙方带班费用。协调乙方与其他施工单位、监理单位等相关方的关系，保障施工顺利进行。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照合同约定提供工作条件和支持，支付带班费用。根据工程实际情况，在确保工程质量和进度前提下，有权合理安排施工人员和施工计划。对甲方提出的不合理要求或违反合同约定的行为，有权拒绝，并要求甲方按照合同约定履行义务。2.义务–遵守国家法律法规及甲方的各项规章制度，诚实守信履行合同义务按照合同约定及甲方要求组织施工，确保工程质量和进度，接受甲方的监督检查。负责施工人员的招聘、培训、管理及调配，确保施工人员具备相应的技能和资质，并为施工人员购买足额的人身意外伤害保险。如因乙方未履行上述义务导致施工人员发生伤亡事故或其他纠纷，乙方应承担全部责任。妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料及其他相关文件，不得擅自泄露或转让给第三方。在施工过程中发现图纸或现场实际情况与合同约定不符时，应及时通知甲方，并提出合理的解决方案。工程竣工后，负责整理施工资料，配合甲方进行工程验收工作。四、带班费用及支付方式（一）带班费用甲方按照以下标准向乙方支付带班费用：1.按照水电工程总造价的%作为乙方的带班费用（具体金额根据工程实际造价计算）。2.带班费用包含乙方及施工人员工资报酬、管理费、利润、风险费等乙方完成本合同约定工作所需的全部费用。（二）支付方式1.工程开工后，甲方在每月日前根据乙方上月完成的工作量支付当月带班费用的%。2.水电工程主体完工后，甲方支付至带班费用总额的%。3.工程竣工验收合格后个工作日内，甲方支付剩余的带班费用。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定及时支付乙方带班费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作量对应的带班费用及违约金，同时甲方应承担乙方因此造成的全部损失（包括但不限于停工损失、窝工损失等）。2.若甲方因自身原因导致乙方无法正常开展工作，如未提供必要的工作条件、擅自变更施工计划等，应赔偿乙方因此遭受的全部损失，并顺延相应的工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的质量标准完成水电工程施工任务，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。如乙方拒绝返工或返工后仍不符合要求，甲方有权扣除相应的带班费用，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应按照带班费用总额的%向甲方支付违约金。逾期超过日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的带班费用，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于另行委托他人完成工程的费用增加部分、工期延误给甲方造成的经济损失等）。3.若乙方违反安全生产规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任及经济赔偿责任，如给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。4.若乙方擅自将本合同约定的工作转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的带班费用，同时乙方应按照带班费用总额的%向甲方支付违约金。乙方还应承担因此给甲方造成的全部损失。六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同一式两