车间建设工程合同范本

车间建设工程合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX集团有限公司，

地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式

甲方是一家依法注册成立的企业法人，具备完全民事行为能力，在建筑行业拥有丰富的投资与项目管理经验。甲方基于自身业务发展需求，拟建设一座现代化车间，用于生产及仓储用途。为高效、合规地完成车间建设工程，甲方特委托乙方提供专业的工程设计、施工及设备安装服务。甲方已具备项目建设的必要资金及土地使用权，并承诺在合同履行过程中提供必要的协调与支持，确保项目顺利推进。

在项目建设过程中，甲方将作为项目的主要投资方及监管方，负责审核乙方的工程方案、进度报告及质量验收，并按照合同约定支付工程款项。甲方有权对乙方的施工活动进行监督，确保工程符合国家及地方相关法律法规、技术标准及甲方提出的特定要求。甲方同时负责办理项目所需的相关审批手续，并承担因自身原因导致的延误或变更责任。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑工程有限公司，

地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式

乙方是一家具备建筑工程施工总承包资质的企业法人，拥有专业的技术团队、丰富的施工经验及良好的行业口碑。乙方在承接本合同项下的车间建设工程时，将严格按照国家及行业相关标准，提供设计、采购、施工、安装及调试等全流程服务。乙方承诺具备完成本合同项下工程所需的设备、材料、人力及技术能力，并确保工程质量达到合同约定的标准。

乙方在合同履行期间，将负责组建项目管理团队，制定详细的施工计划，并按照甲方的要求及合同约定的工期完成车间建设工程。乙方有权要求甲方提供必要的设计图纸、技术参数及场地条件，并确保在施工过程中获得甲方的合理配合。如遇工程变更或特殊要求，乙方应及时与甲方沟通，并提交书面方案供甲方审核。乙方同时负责工程竣工验收及后期维护服务，确保项目交付后能够正常投入使用。

双方基于平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成本合同项下车间建设工程的合作意向。甲方委托乙方负责车间建设工程的全程服务，乙方则承诺以专业、高效的方式完成项目建设。本合同项下的合作背景为甲方拥有合法的项目建设权及资金支持，而乙方具备相应的施工资质及技术能力，双方通过本合同明确各自的权利与义务，共同推动项目的顺利实施。双方均确认已充分了解本合同项下的合作内容及风险，并自愿接受合同约定的法律约束。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方建设车间建设工程的相关事宜，确保项目按照约定的质量、进度和标准完成。具体内容涵盖但不限于以下方面：

1.乙方根据甲方提供的设计图纸及要求，完成车间建设工程的施工，包括主体结构、围护系统、水电安装、通风空调、消防系统等全部工程内容；

2.乙方负责工程所需的主要建筑材料、设备的采购、运输及验收，确保材料符合国家及行业标准；

3.乙方按照合同约定的工期及进度要求，分阶段完成施工任务，并提交完整的施工记录及验收报告；

4.乙方承担施工过程中的安全管理责任，确保工程安全无事故；

5.乙方负责工程竣工验收及交付，并配合甲方进行后续的调试及维护工作。甲方通过本合同委托乙方提供上述服务，旨在确保车间建设工程满足甲方生产及仓储的实际需求，并符合国家及地方的法律法规要求。双方将共同推动项目的顺利实施，保障工程质量和进度，最终实现车间建设工程的预期目标。

第二条定义

1.“车间建设工程”指本合同项下由乙方承建的车间建筑及其附属设施，包括但不限于钢结构厂房、办公楼、仓库、道路及配套设施等；

2.“设计图纸”指甲方提供的车间建设工程施工图纸及技术文件，包括平面布局、结构设计、设备配置等内容；

3.“工程款”指甲方按照合同约定向乙方支付的工程进度款、结算款及质保金；

4.“工期”指本合同约定的车间建设工程完成时间，自合同生效之日起至竣工验收合格之日止；

5.“验收标准”指国家及行业相关施工规范、技术标准，以及甲方提出的特定质量要求；

6.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权要求乙方按照设计图纸及合同约定完成车间建设工程，并对乙方的施工方案、进度及质量进行监督和检查；

（2）甲方应按时提供工程所需的设计图纸、技术文件及场地条件，并配合乙方办理施工许可等审批手续；

（3）甲方应按照合同约定的支付条件，及时向乙方支付工程款，并承担因延迟付款导致的违约责任；

（4）甲方有权对乙方采购的材料、设备进行验收，如发现不符合合同约定，应及时提出书面意见；

（5）甲方应负责施工现场的周边协调工作，确保乙方顺利开展施工活动；

（6）甲方应按照合同约定承担工程竣工验收及后期维护的责任，并配合乙方进行相关工作的开展。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权要求甲方提供必要的设计图纸、技术参数及场地条件，并确保在施工过程中获得甲方的合理配合；

（2）乙方应组建专业的项目管理团队，严格按照设计图纸及合同约定进行施工，确保工程质量达到国家及行业标准；

（3）乙方应按照合同约定的工期及进度要求，分阶段完成施工任务，并提交完整的施工记录及验收报告；

（4）乙方有权要求甲方按时支付工程款，如甲方延迟付款，乙方有权按照合同约定暂停施工或解除合同；

（5）乙方应承担施工过程中的安全管理责任，确保工程安全无事故，并购买相应的保险；

（6）乙方应负责工程所需的主要建筑材料、设备的采购、运输及验收，并确保材料符合国家及行业标准；

（7）乙方应按照合同约定进行工程竣工验收及交付，并配合甲方进行后续的调试及维护工作；

（8）乙方应提供至少两年的工程保修服务，并在保修期内负责修复出现的质量问题；

（9）乙方应按照合同约定提交完整的竣工资料，并配合甲方进行工程结算；

（10）乙方应遵守国家及地方的法律法规，确保施工活动合法合规，并承担因自身原因导致的法律责任。双方应本着诚实信用的原则，相互配合，共同推动项目的顺利实施。

第四条价格与支付条件

1.车间建设工程总价款为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含但不限于设计、材料、设备、施工、安装、调试、管理及税金等全部费用。

2.乙方应在收到甲方书面工程款支付通知后，按照合同约定及进度要求完成相应工程内容。

3.工程款支付方式为银行转账，甲方应在收到乙方发票后XX日内将款项支付至乙方指定账户。

4.首付款为合同总价的XX%，于合同签订后XX日内支付；进度款根据工程进度分X次支付，分别为合同总价的XX%、XX%、XX%等，分别于XX日、XX日、XX日等支付；尾款为合同总价的XX%，于工程竣工验收合格后XX日内支付。

5.甲方支付工程款时，有权按照合同约定扣除相应的质保金，质保金比例为合同总价的XX%，于工程交付后XX日内支付。如乙方在保修期内出现质量问题，甲方有权从质保金中扣除相应的维修费用。

6.如遇工程变更或特殊要求，双方应另行协商价格及支付条件，并签订补充协议。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自合同签订之日起至车间建设工程竣工验收合格之日止。

2.车间建设工程总工期为XX天，自合同生效之日起计算，包括但不限于设计、施工、安装、调试等全部环节。

3.如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方书面确认后，工期相应顺延。

4.乙方应在每个关键节点前提交相应的进度报告及验收申请，甲方应在收到申请后XX日内组织验收。如甲方未按时验收，乙方可自行组织验收，并视为甲方认可验收结果。

5.工程竣工验收应按照国家及行业相关标准进行，验收合格后，乙方应提交完整的竣工资料，并配合甲方进行后续的调试及维护工作。

第六条违约责任

1.甲方违约责任

（1）如甲方未按时支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分XX%的违约金，逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿相应的损失。

（2）如甲方提供的设计图纸、技术文件或场地条件存在错误或缺陷，导致乙方施工延误或出现质量问题，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方的损失。

（3）如甲方未按时组织工程验收，导致工期延误，每逾期一日，应向乙方支付XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%。

2.乙方违约责任

（1）如乙方未按时完成工程进度，每逾期一日，应向甲方支付合同总价XX%的违约金，逾期超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。

（2）如工程质量不符合合同约定或国家及行业相关标准，乙方应无条件返工免费修理，并承担相应的工期延误责任。如返工后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。

（3）如乙方采购的材料、设备存在质量问题，导致工程返工或出现安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。

（4）如乙方未按时提交竣工资料或配合甲方进行后续的调试及维护工作，每逾期一日，应向甲方支付合同总价XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%。

（5）如乙方在施工过程中出现安全事故，应承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。

3.违约金的计算方式

违约金按照实际违约金额的XX%计算，但最高不超过合同总价的XX%。如违约金不足以弥补甲方的实际损失，乙方还应赔偿甲方的全部损失。

4.解除合同的责任

如一方严重违约，导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿相应的损失。解除合同后，已支付的工程款应按照合同约定进行退还或抵扣。

5.不可抗力导致的违约

如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解除合同或调整履行期限，并免除相应的违约责任。

6.其他违约情形

如双方在合同履行过程中出现其他违约情形，应按照合同约定承担相应的责任。双方应本着诚实信用的原则，相互配合，共同推动项目的顺利实施，并避免任何违约行为的发生。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、罢工、政府行为、法律变化、疫情等。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。

3.不可抗力影响期间，双方应采取合理措施减少损失，并暂停或调整合同履行。

4.因不可抗力导致的合同履行障碍，双方互不承担违约责任，但应及时协商处理后续事宜。

5.如不可抗力影响持续超过XX日，双方有权解除合同，并退还已支付的工程款，互不承担违约责任。

6.不可抗力消除后，双方应恢复合同履行，并相互协商调整履行期限及方式。

7.双方应各自承担因不可抗力造成的直接损失，但应相互协助，共同应对不可抗力带来的风险。

第八条争议解决

1.本合同项下的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权选择以下第X种方式解决：

（1）向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向合同签订地有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。

2.选择诉讼方式的，应向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.选择仲裁方式的，应向合同签订地有管辖权的仲裁委员会申请仲裁，并按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

4.争议解决期间，双方应暂停履行合同争议条款以外的其他义务，但争议解决不影响合同其他条款的效力。

5.争议解决费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。

6.双方应积极配合争议解决，并提供必要的证据及文件。如一方拒绝配合，应承担相应的法律责任。

7.争议解决期间，双方应保持理性沟通，避免采取任何过激行为，共同维护合作关系。

第九条其他条款

1.通知方式

双方在本合同履行过程中的一切通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以信函方式发送的，寄出后XX日视为送达。

2.合同变更

本合同的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更合同内容。

3.合同终止

本合同在以下情况下终止：

（1）车间建设工程竣工验收合格，且质保期届满；

（2）双方协商一致解除；

（3）一方严重违约，导致合同无法继续履行，守约方解除合同；

（4）法律规定或政府行为导致合同无法履行。

合同终止后，双方应结清所有款项，并妥善处理工程资料及设备，各自承担相应的终止费用。

4.保密条款

双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。

5.不可分割性

本合同各条款互为关联，任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

6.法律适用

本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.