甲醇燃油采购合同范本

甲醇燃油采购合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为**中国能源科技有限公司**，注册地址位于**北京市朝阳区建国路88号能源大厦18层**，法定代表人为**李明**，联系电话为**。甲方是一家专业从事新能源技术研发、生产及销售的企业，拥有完善的甲醇燃油供应链体系及市场渠道。甲方基于自身生产经营需求，为满足汽车运输及工业燃料供应，拟向乙方采购甲醇燃油产品。甲方具备相应的采购资质和资金实力，能够按照合同约定履行购买义务，并享有对甲醇燃油质量、数量及交付时间的监督权。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为**华能甲醇燃料有限公司**，注册地址位于**上海市浦东新区陆家嘴金融中心26号楼**，法定代表人为**王强**，联系电话为**。乙方是一家专注于甲醇燃油生产、储存及销售的高新技术企业，拥有符合国家标准的生产设备和稳定的供应链网络。乙方具备ISO9001质量管理体系认证及危险化学品经营许可证，能够确保甲醇燃油的供应质量及安全运输。基于甲方的采购需求，乙方同意按照合同约定向甲方提供甲醇燃油产品，并保障供货的及时性和稳定性。

**合同简介**

本合同的签订基于甲乙双方在甲醇燃油领域的长期合作意向及市场供需关系。甲方作为甲醇燃油的主要消费方，在日常运营中需要大量稳定的燃料供应；乙方作为甲醇燃油的生产及销售企业，具备充足的产能和完善的物流体系。双方基于平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合作协议。合同的有效履行将有助于甲方保障生产经营活动的正常开展，同时促进乙方产品销售和市场拓展，实现双方的共赢发展。合同内容涉及甲醇燃油的采购、质量标准、交付方式、价格机制及违约责任等核心条款，旨在明确双方权利义务，确保交易安全、高效、合规。双方均确认已充分了解合同条款内容，并愿意严格履行各自义务，共同维护市场秩序及行业规范。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在甲醇燃油采购过程中的权利与义务，确保甲醇燃油按照约定的质量、数量、价格和交付方式由乙方提供给甲方，从而满足甲方生产经营活动的燃料需求。合同范围涵盖甲醇燃油的采购订单下达、合同条款确认、产品生产与检验、仓储与运输安排、质量标准执行、货款支付流程以及违约责任处理等全部交易环节。具体内容包括：甲方根据生产计划向乙方下达采购订单，乙方根据订单要求组织生产、检验并按时交付甲醇燃油；双方约定甲醇燃油的规格型号、质量标准、包装方式、运输路线及交货地点；明确货款支付方式、时间节点及逾期处理措施；约定双方在质量争议、运输延误等情形下的责任划分及解决机制。本合同旨在通过规范化操作，保障甲醇燃油供应链的稳定运行，促进双方长期合作关系的建立与维护。

第二条定义

为本合同之目的，下列术语具有以下含义：

“甲醇燃油”指符合国家GB/T334-2014标准的工业级甲醇燃料，主要成分甲醇含量不低于99.5%，外观无色透明，无异味，符合危险化学品运输及使用安全规范。

“合同总价”指本合同项下甲方应向乙方支付的甲醇燃油总价款，根据采购数量及双方约定的单价计算确定。

“交付日期”指乙方将甲醇燃油实际交付给甲方或其指定收货人的日期，具体以运输单据或双方确认的签收记录为准。

“质量标准”指甲醇燃油需满足国家及行业相关质量标准，包括但不限于纯度、密度、闪点、腐蚀性等指标要求，具体以双方在采购订单中约定的技术参数为准。

“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为及重大疫情等。

“检验报告”指由具备资质的第三方检测机构出具的甲醇燃油质量检测报告，或由乙方提供的内部检验合格证明。

“违约金”指一方违反本合同约定时，应向守约方支付的经济赔偿金，具体金额根据违约情节在合同中约定。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权按照合同约定向乙方下达甲醇燃油采购订单，并要求乙方按照订单内容组织生产、交付和运输。

（2）甲方有权对乙方提供的甲醇燃油进行到货检验，包括外观、数量及关键质量指标的抽查，检验结果可作为确认货物符合合同约定的依据。

（3）甲方应在合同约定的付款期限内，根据乙方提供的合规发票及运输单据，向乙方支付货款，逾期支付应按合同约定承担违约责任。

（4）甲方应指定合格的收货人和检验人员，并提前向乙方提供准确的交货地址、联系人及开箱检验要求，确保交付过程顺畅。

（5）甲方应对收到的甲醇燃油进行规范储存，并按照安全操作规程使用，因甲方储存或使用不当导致的质量问题，甲方自行承担责任。

（6）甲方在合同履行期间，应配合乙方进行需求预测和库存管理，及时反馈市场变化及采购计划调整，共同优化供应链效率。

（7）甲方有权要求乙方提供甲醇燃油的生产批次、检验报告等质量证明文件，并有权在发现货物质量严重不符时，要求乙方承担更换、退货或赔偿损失等责任。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付货款，并有权在甲方逾期支付时，依据合同约定收取滞纳金或采取其他违约处理措施。

（2）乙方应确保所提供的甲醇燃油符合合同约定的质量标准，并随货附带完整的检验报告或质量合格证明，对产品质量承担最终责任。

（3）乙方应按照合同约定的交付日期和地点，组织甲醇燃油的出厂检验、包装、运输及交付工作，确保货物在交付前保持完好状态。

（4）乙方有权要求甲方提供准确的采购需求信息及交货地址，如因甲方提供信息错误导致交付延误或额外成本，相关责任由甲方承担。

（5）乙方应配备专业的仓储和运输团队，采用符合安全标准的设备进行甲醇燃油的搬运、装卸及运输，确保货物交付过程中的安全及完整性。

（6）乙方应在收到甲方订单后，及时确认采购需求并反馈生产及交付计划，对于甲方提出的合理需求调整，应在能力范围内予以配合。

（7）乙方应向甲方提供甲醇燃油的详细技术参数及使用注意事项，并配合甲方进行质量问题的调查与处理，共同维护市场产品质量标准。

（8）乙方应遵守国家关于危险化学品运输及储存的法律法规，确保所有操作环节符合安全规范，如因乙方原因导致安全事故，乙方承担全部责任。

（9）乙方有权在合同履行过程中，根据市场行情及生产成本变化，提出价格调整建议，经双方协商一致后可修改合同相关条款。

（10）乙方应对其提供的货物质量及交付服务承担不可撤销的保证责任，如出现质量争议，乙方应主动配合甲方进行检验或提供解决方案。

第四条价格与支付条件

甲醇燃油的单价采用固定价格或浮动价格方式确定，具体由双方在采购订单中明确。固定价格指在合同有效期内，无论市场行情如何变化，乙方均按约定单价供应甲醇燃油。浮动价格可依据国家能源政策调整、原材料成本变动等因素，由双方协商在合同中约定调整机制及触发条件。除非双方另有书面约定，价格均不含增值税，如需增值税专用发票，甲方应另行支付相应税款。支付方式采用银行转账方式，甲方应在乙方发货前或发货当日，将合同约定款项支付至乙方指定的以下银行账户：开户行：中国工商银行XX支行；账号：XXX；户名：华能甲醇燃料有限公司。逾期付款的，每逾期一日，甲方应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停发货或解除合同，并要求甲方承担相应损失。

第五条履行期限

本合同有效期为自双方签字盖章之日起一年，自202X年X月X日至202X年X月X日。合同期满前两个月，如双方均有意继续合作，应另行协商签订续签合同。合同履行期间，甲乙双方应根据生产经营需求，每月或每季度通过书面形式确认采购订单，乙方应在收到订单后5个工作日内完成交付。交付时间以双方确认的运输单据或签收记录所示日期为准。甲方应确保在乙方交付前，提供准确的收货地址及联系信息，并配合完成必要的检验程序。如遇不可抗力事件，合同履行期限可相应顺延，顺延时间根据事件影响程度由双方协商确定。

第六条违约责任

**一、甲方违约责任**

（1）甲方未按合同约定按时支付货款的，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总价款的10%。逾期超过30日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成订单的全部货款及违约金，同时甲方还应赔偿因此给乙方造成的仓储、运输等损失。

（2）甲方提供的收货信息错误或未按时接收货物，导致货物被退回或产生额外仓储、运输费用的，由甲方承担全部费用，且乙方有权要求甲方支付该部分费用的两倍作为违约金。

（3）甲方擅自改变甲醇燃油的使用用途，导致货物无法按原约定继续使用或产生环境污染等后果的，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失，乙方有权解除合同并要求甲方支付赔偿金。

**二、乙方违约责任**

（1）乙方未按合同约定的时间、数量、质量交付甲醇燃油的，应承担相应责任。如因数量短缺，按短缺部分价值的双倍向甲方支付违约金；如因质量不合格，甲方有权要求乙方进行更换、退货或降价处理，乙方应承担全部相关费用，并按不合格部分价值的五倍向甲方支付违约金。若乙方拒绝履行或履行不及时，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

（2）乙方交付的甲醇燃油存在严重质量缺陷，经检验确认不符合国家或合同约定的标准，且无法通过简单处理（如混合、稀释）达到合格标准的，甲方有权要求乙方退还全部货款并支付合同总价款30%的违约金。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿差额部分。

（3）乙方在交付过程中因运输安排不当或配合不足，导致货物延误交付超过3个工作日的，每延误一日，应按延误部分货款价值的千分之一向甲方支付违约金。因延误给甲方造成额外生产成本或损失的，乙方应予以赔偿。

（4）乙方未按约定提供质量证明文件或检验报告，导致甲方无法进行正常检验或后续使用的，乙方应承担相应责任，并按合同总价款5%向甲方支付违约金，甲方有权要求乙方在合理期限内补齐文件或承担由此产生的损失。

**三、通用违约责任条款**

（1）任何一方违约导致合同无法继续履行或造成对方重大损失的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿全部损失，包括直接损失和间接损失。

（2）双方应在违约发生后15日内协商解决违约事宜，协商不成的，可按本合同争议解决条款处理。违约方支付的违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权要求违约方补足差额。

（3）本合同项下的违约责任条款独立存在，即使合同其他部分无效或终止，违约责任条款仍具有法律效力。

第七条不可抗力

“不可抗力”是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、火山爆发、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收、禁运）、重大疫情及其防控措施、以及严重影响供应链安全的其他突发事件。

1.发生不可抗力事件的一方应在事件发生后7个工作日内书面通知另一方，并提供相关机构出具的不可抗力证明文件。通知应包含事件发生的时间、地点、性质、影响范围以及预计持续期限等信息。

2.双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。如不可抗力事件导致合同部分条款无法履行，受影响方有权要求调整相关条款或免除相应责任。

3.因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行的，受影响方不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失，并在事件消除后尽快恢复履行合同义务。如不可抗力事件持续超过30日，双方应另行协商合同处理方案。

4.若不可抗力事件直接导致合同目的无法实现，双方均有权解除合同，并互不承担违约责任。解除合同后，双方应就财产返还、损失分担等问题进行协商处理，或按照争议解决条款处理争议。

5.本合同所称不可抗力条款不适用于一方因疏忽、故意或不当行为导致的损失，也不适用于一方在不可抗力事件发生后未采取合理措施导致损失扩大的情况。

第八条争议解决

1.本合同项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决，协商应在合同有效期内进行，并争取在30日内达成一致意见。协商应本着公平、合理的原则，以书面形式记录协商结果。

2.如协商不成，双方应将争议提交至合同履行地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。诉讼过程中，双方应遵守法院的审判程序，并提供相关证据材料支持自身主张。

3.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同中未受争议影响的其他条款，保持合作关系稳定，避免因争议影响正常业务往来。

4.诉讼费用（包括诉讼费、保全费、律师费等）由败诉方承担，如双方均有责任，则根据法院判决或调解结果分担。胜诉方有权在判决生效后申请法院强制执行。

5.本合同争议解决条款具有独立性，不影响双方在其他途径解决争议的权利。但双方在诉讼过程中达成的和解协议或法院判决书，应作为最终解决争议的依据，并对双方具有约束力。

6.在争议解决期间，双方应指定专门联系人负责处理争议事宜，并保持沟通畅通，以推动争议的快速、公正解决。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前10日以书面形式通知另一方。以电子邮件方式发送的通知，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的通知，寄出后3日视为送达。

2.合同变更：对本合同任何条款的修改或补充，均需经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何未经书面确认的变更或补充均无效。

3.分包与转包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何义务进行分包或转包给任何第三方。如需分包，乙方应确保分包方具备相应的资质和能力，并承担分包方的行为责任。

4.保密义务：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于价格信息、客户名单、技术资料等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后两年。

5.法律适用与管辖：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，适用本合同争议解决条款的规定。本条款独立于合同其他条款，即使其他条款无效，本条款仍有效。

6.合同完整性与放弃