电梯电机销售合同范本

电梯电机销售合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX电梯设备有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式

甲方是一家专业从事电梯设备研发、生产、销售及服务的综合性企业，具备丰富的行业经验和完善的供应链体系。近年来，随着城市化进程的加速和建筑行业的蓬勃发展，甲方对高端电梯电机产品的需求持续增长。为满足市场拓展和技术升级的需求，甲方与乙方建立了长期稳定的合作关系，旨在采购符合国际标准、性能卓越的电梯电机产品。双方在前期已开展多次技术交流和商务洽谈，基于良好的合作基础和共同的行业愿景，甲方决定向乙方采购一批电梯电机，并依据本合同约定履行相关权利义务。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：YY电梯电机有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式

乙方是一家专注于电梯电机研发、制造和销售的高新技术企业，拥有先进的自动化生产线、严格的质量管理体系和专业的技术团队。自成立以来，乙方始终坚持以技术创新为核心，产品广泛应用于国内外各类高端住宅、商业综合体和工业设施。凭借卓越的产品性能、可靠的运行质量和完善的售后服务体系，乙方在电梯电机市场树立了良好的品牌声誉。为响应甲方的采购需求，乙方承诺按照合同约定提供符合技术参数和质量标准的电梯电机产品，并确保供应链的稳定性和供货的及时性。双方基于平等互利、诚实信用的原则，通过友好协商达成合作协议，共同推动电梯行业的技术进步和市场拓展。

双方合作的背景源于甲方对高品质电梯电机产品的持续需求，以及乙方在电梯电机领域的专业能力和市场优势。甲方作为电梯设备的主要供应商，对电机产品的性能、质量和供货周期有严格要求；乙方作为电梯电机领域的领先制造商，具备满足甲方需求的技术实力和资源储备。基于此，双方通过本合同明确合作框架，确保电梯电机产品的供应符合甲方项目进度和技术标准，同时保障乙方的合理收益和商业利益。本合同范本的制定，旨在为双方的长期合作奠定法律基础，促进双方在电梯行业的协同发展。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确约定甲方购买、乙方销售电梯电机产品的相关事宜，确保双方在交易过程中权利义务清晰、流程规范。合同范围涵盖电梯电机的型号、规格、数量、质量标准、技术要求、价格、支付条件、履行期限、违约责任、争议解决方式等核心内容。具体涉及乙方根据甲方采购订单向甲方提供符合国家及行业标准的电梯电机产品，并按照合同约定的时间、地点交付货物；甲方按照约定支付货款，并对收到的电机产品进行验收。本合同旨在通过双方严格遵守约定条款，完成电梯电机产品的交易，并为后续可能产生的技术支持、售后服务等合作奠定基础。

第二条定义

1.电梯电机：指用于驱动电梯运行的专用电机，包括其附属的控制装置和必要配件，应符合本合同约定的技术参数和质量标准。

2.采购订单：指甲方根据项目需求向乙方发出的书面或电子文件，详细列明电梯电机的型号、规格、数量、价格及其他技术要求。

3.质量标准：指电梯电机产品应符合的国家及行业技术规范，包括但不限于GB/T18772《电梯用曳引机》等相关标准。

4.验收：指甲方根据合同约定对乙方提供的电梯电机产品进行的性能、质量及数量检查确认过程。

5.履行期限：指乙方按照合同约定完成电梯电机交付的起止时间，以采购订单和发货凭证记载的时间为准。

6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等，导致合同无法履行或延迟履行。

7.售后服务：指乙方在电梯电机交付后提供的安装指导、故障排除、维修保养等技术支持服务。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权根据自身项目需求向乙方发出采购订单，并要求乙方按照订单内容提供符合约定的电梯电机产品。

（2）甲方应按照合同约定的支付条件及时向乙方支付货款，任何延期支付需提前与乙方协商并达成书面一致。

（3）甲方有权对乙方交付的电梯电机产品进行验收，验收标准以国家及行业技术规范和采购订单为准。

（4）如验收合格，甲方应在规定期限内签署验收确认书；如发现质量问题，甲方应在收到货物后7日内书面通知乙方，并提供相关证明材料，双方协商处理方案。

（5）甲方应提供必要的安装场地和协调相关单位配合电梯电机的安装调试工作，确保履行期限的顺利实现。

（6）甲方应对采购订单中的技术参数负责，如因参数错误导致乙方生产延误或损失，甲方应承担相应责任。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方提供明确的采购订单，并有权根据订单内容安排生产计划及资源配置。

（2）乙方应确保提供的电梯电机产品符合国家及行业质量标准，并随货附有出厂检验报告、合格证等技术文件。

（3）乙方应在合同约定的履行期限内完成电梯电机的生产、包装和交付，并承担运输过程中的风险及费用（运输方式及保险另议）。

（4）乙方有权要求甲方按照合同约定支付货款，如甲方无故拖欠，乙方有权采取暂停发货、收取滞纳金等措施，并保留追究法律责任的权利。

（5）乙方应配合甲方进行电梯电机的验收工作，如遇质量问题，应积极采取补救措施，包括更换、维修等，直至符合合同约定。

（6）乙方应向甲方提供必要的安装技术指导，并可根据合同约定承担一定期限的售后服务责任，包括定期巡检、故障响应等。

（7）乙方应保证所售电梯电机产品的原厂正品，如因产品质量问题导致甲方项目延误或损失，乙方应承担赔偿责任，并可根据情况给予退货或价格折让。

第四条价格与支付条件

1.价格：本合同项下电梯电机的单价及总价依据甲方出具的采购订单确定，具体价格明细见附件一（若存在）。电梯电机价格采用人民币（元）计价，包含产品本身的价值，但不包括运输费、保险费、税费（除非另有约定）及其他应由甲方承担的费用。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付货款。甲方指定的收款账户信息如下：开户名称：YY电梯电机有限公司，开户银行：XX银行XX支行，账号：XXXXXX。乙方应在收到甲方付款后，向甲方开具等额增值税发票。

3.支付时间：甲方应在乙方按照合同约定交付电梯电机并完成甲方验收合格后XX日内，支付合同总价的XX%，即人民币XX元；剩余XX%的货款，即人民币XX元，甲方应在乙方交付全部电梯电机并完成甲方验收合格后XX日内支付。若甲方因故未能按时支付任何一期款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价的XX%。甲方逾期支付超过XX日，乙方有权暂停交付剩余货物或解除合同，并要求甲方承担由此造成的损失。

4.税费承担：除特别约定外，产品价格不含税费，相关税费（包括但不限于增值税、关税等）由甲方或乙方根据税法规定承担，具体承担方式在采购订单中明确。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同项下所有义务履行完毕之日终止，有效期为自合同签订之日起XX年。

2.采购订单响应期：乙方应在收到甲方采购订单后XX日内，书面确认订单内容并确认发货时间。

3.生产与交付期限：乙方应在确认订单后，根据合同约定的数量和规格，在XX日内完成电梯电机的生产、检验和包装，并安排交付。具体交付时间以采购订单中标注的日期为准，乙方应确保在约定日期前将货物运抵甲方指定地点。如因不可抗力或甲方原因导致交付延迟，履行期限相应顺延。

4.验收期限：甲方应在收到乙方交付的电梯电机后XX日内完成验收。验收合格，甲方应签署验收确认书；如发现不合格情况，甲方应在上述期限内书面通知乙方，并说明不合格事项，乙方应在收到通知后合理期限内予以处理。

5.质保期限：乙方提供的电梯电机产品应享有自甲方验收合格之日起XX个月的质保期，质保期内非因甲方使用不当造成的故障，乙方应提供免费维修或更换服务。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付货款：若甲方未按第四条约定按时足额支付任何一期货款，每逾期一日，应按当期应付未付金额的万分之X向乙方支付违约金。逾期超过XX日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成工作的相应费用及赔偿因此给乙方造成的损失，包括但不限于生产成本、已发生的人工费用、仓储费等。甲方解除合同的通知送达后，视为合同终止，甲方仍需支付所有应付未付款项及违约金。

（2）甲方延迟验收或无正当理由拒绝验收：若甲方在收到货物后超过约定的验收期限未进行验收，或无正当理由拒绝验收，视为货物验收合格，甲方应承担相应的保管责任及运输风险。自乙方交付货物之日起超过XX日，甲方仍未明确表示拒绝验收，乙方有权视为验收合格，甲方应支付全部货款及违约金。因甲方延迟验收或拒绝验收造成的货物损坏、丢失，由甲方自行承担责任。

（3）甲方提供的技术参数错误：若因甲方提供或确认的采购订单技术参数错误导致乙方生产延误或产生额外成本，甲方应承担由此造成的全部损失，包括但不限于生产调整费、额外材料费、合理的利润损失等，并应赔偿乙方因此遭受的任何第三方索赔。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定交付货物：若乙方未能按第五条约定的时间、数量、规格交付电梯电机，每逾期一日，应按逾期交付部分货款的万分之X向甲方支付违约金。逾期交付超过XX日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部货款，并按合同总价的XX%向甲方支付违约金。违约金总额不超过合同总价的XX%。因乙方违约导致甲方项目延误，甲方有权要求乙方赔偿直接损失，包括但不限于因延误造成的合同机会损失、向第三方支付的赔偿金等。

（2）乙方交付的货物存在质量问题：若乙方交付的电梯电机不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方在合理期限内免费更换或修复。若乙方拒绝或无法在合理期限内完成更换、修复，甲方有权解除合同，并要求乙方退还货款及按合同总价的XX%支付违约金。对于因使用乙方提供的不合格产品造成的甲方财产损失、人员伤亡或第三方索赔，乙方应承担全部赔偿责任，甲方有权直接向乙方追偿。

（3）乙方提供的发票问题：若乙方未能按照合同约定及时、准确开具发票，导致甲方无法履行后续付款义务或被税务部门处罚，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，并支付相当于涉税金额XX倍的赔偿金。

3.不可抗力免责：任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务，应及时通知对方，并在合理期限内提供证明文件。根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，或允许延期履行。但因不可抗力造成的已发生费用和损失，仍需承担。

4.争议优先解决：任何一方违约，守约方在要求赔偿损失的同时，有权依据本合同约定或法律规定采取进一步措施，包括但不限于暂停履行、解除合同、申请仲裁或提起诉讼，相关费用由违约方承担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律、法规、政策的重大调整）、流行病疫情等。

2.通知义务：任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行合同时，应在事件发生后XX日内书面通知对方，说明不可抗力事件的情况、影响以及预计持续的时间。通知应包含可靠的证据，如政府公告、新闻报道、第三方机构证明等。

3.责任免除：因不可抗力事件导致任何一方不能履行或不能完全履行合同的，根据不可抗力事件的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。不可抗力影响消除后，受影响方应立即恢复履行合同，并通知对方。

4.不可抗力证明：发生不可抗力事件的一方应保留相关证据，并在对方要求时提供。若双方对不可抗力事件的影响或持续时间有争议，可委托第三方机构进行鉴定。

5.合同解除：若不可抗力事件持续超过XX日，双方均无法履行合同主要义务的，可以协商解除合同或部分解除合同。解除合同后，双方应相互返还已接受的财产，并可根据实际情况协商处理损失补偿事宜。因不可抗力解除合同的，不承担违约责任。

6.不可抗力免责不适用于因一方违约行为导致的或应一方承担责任的延迟履行。

第八条争议解决

1.争议协商：双方在履行本合同过程中发生任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商应本着公平、合理的原则进行，旨在达成双方均能接受的解决方案。双方应指定专门联系人负责协商事宜，并在合理期限内进行沟通。

2.协商不成处理：若双方在XX日内通过协商未能解决争议，应提交至XX仲裁委员会，按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为XX市。双方应各自提交一份仲裁申请书及支持仲裁请求的证明材料。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方均不得向人民法院起诉或向其他机构提出诉讼或仲裁申请，但仲裁庭认为仲裁事项不属于仲裁协议范围或仲裁机构无权仲裁的除外。

3.诉讼选择：若双方在合同中明确约定选择诉讼方式解决争议，则任何一方均有权在协商不成后XX日内，向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应遵守法院的审理程序，并应积极配合提供相关证据材料。人民法院作出的判决书具有法律效力，双方应自觉履行。

4.证据提供：无论采用协商、调解、仲裁还是诉讼方式解决争议，双方均有责任提供与争议事项相关的真实、完整、有效的证据材料。任何一方隐瞒证据或提供虚假证据，应承担相应的法律责任，并可能使自己的主张不被采信或被部分不予支持。

5.争议解决效力：解决争议的方式一经确定（无论是协商一致、仲裁裁决还是法院判决），即具有法律约束力。双方均应尊重并履行争议解决结果，任何一方不得以同一理由再次提起争议解决程序，但法律另有规定的除外。

第九条其他条款

1.通知方式：双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前XX日书面通知对方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过传真发送的通知，成功发送后视为送达；通过邮寄发送的通知，寄出后XX日视为送达。以通知送达时间为准，邮戳或电子邮件发送记录不能作为送达证明。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.合同转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。转让行为必须符合法律法规的强制性规定。

4.分包：除非本合同另有明确约定，乙方不得将合同项下的任何义务转让给第三方或分包给任何分包商。若确需分包，必须事先获得甲方的书面同意，且分包商需符合同等的质量和安全标准。

5.法律适用与解释：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何根据本合同作出的解释均应以中文进行。

6.独立性：本合同条款是双方之间完整协议的体现，取代双方此前就此事项进行的所有口头或书面沟通、陈述及协议。除本合同明